工程合同

【热门】工程合同汇编9篇

　　在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的工程合同9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同 篇1

　　编号：[0.x]-x-（x）-委-xxxx

　　致：深圳########团股份有限公司

　　2. 施工依据： 配合营销部顺利开放

　　3. 工 期： （填写工期及开工日期）

　　4. 工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。

　　5. 工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元（人民币：捌萬贰仟

　　贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。

　　6．保 修： 按照合同第五条有关条款

　　7．付 款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天

　　内支付至结算造价的.95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕

　　结算后14天内一次付清。）

　　8．违 约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金 200 元/天处罚，处罚总金额

　　不超过本委托工程造价10 ％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。

　　9．其 他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，

　　28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。

　　委托单位： 儋州恒########有限公司工程部被委托单位：深圳######集团股份有限公司 签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字） 签约代表（盖章）：（被委托单位签字）

　　日 期： xxxx 年 xx月 xx日 日 期： xxxx 年xx月xx日 工程量清单

　　工程名称：（填写工程名称，同上）

　　编号：

　　（填写委托编号，同上）

工程合同 篇2

　　甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方） 为了严格施工管理，加快施工进度，提高工程质量，搞好安全生产，经甲乙双方共同协商，甲方将防盗门工程分包给乙方。为了明确双方职责，确保工程按时、保质、保量完成，经双方协商一致，特签定如下合同，以便双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称： 防盗门工程

　　2、工程地点：

　　3、防盗门类型：

　　4、规格、数量汇总：

　　5、设计单位：

　　6、监理单位：

　　二、承包范围、方式、工程价款及付款方式：

　　㈠承包范围：施工图纸、设计变更、图纸会审所确定的防盗门工程的全部内容，主要包括：

　　1、样品的报验及存库备查；

　　2、防盗门的制作加工；

　　3、防盗门的安装

　　㈡承包方式：包工包料。防盗门工程施工涉及的一切制安材料、或成品、机械设备、施工工具用具等耗材均由乙方自行承担，其费用甲方概不负责。工程施工用水电设施按以下办法解决：甲方负责将水引至施工场地，由施工现场到各施工段的用水由乙方自理，现场用电三相五线制由甲方布好，引向建筑物电源由乙方自理。

　　㈢工程价款：根据防盗门规格、型号、数量汇总表，本工程共有防盗门樘，每樘制作安装综合单价按元一次性包死，工程总价 元，大写元整。变更增减部分，竣工后据实结算。

　　㈣付款方式

　　1、合同签订后，甲方向乙方支付定金10000.00元。

　　2、防盗门安装完毕，经业主方、监理方、质监部门及甲方验收合格后，付工程款总额的60%，付款前乙方应将全部防盗门钥匙交由甲方保管。待全部工程竣工验收合格后，除留10%保修金外，余款一次性付清。

　　三、工程质量及验收确认程序

　　1、本工程选用的'防盗门品牌为：，因组织生产该品牌必须为国标产品。

　　2、乙方按照甲方选定的防盗门样品，向甲方提供产品标识、出厂合格证（批次），质量检测报告（原件），产品质量保修单等质量保证资料。

　　3、若乙方提供的产品质量不合格，应无条件按三包原则处理（保修、包退、包换）。

　　4、乙方进场施工前，应就施工基层质量与土建等施工单位进行检查交接。

　　5、本工程质量应以施工图纸、设计变更、图纸会审及合同为依据，严格按照国家现行技术标准和施工验收规范精心施工，该工程必须达到枣阳市合格等级以上。

　　6、工程质量经甲方及有关质检部门验收，若达不到合格，乙方继续维修，直到合格标准。如因乙方原因造成返工，所发生的涉及返工的一切费用，如材料费、人工费、机械费等均由乙方承担。

　　四、施工工期

　　本工程工期自 年月日起，至年月日止，有效工期天。除因天气、停电等不可抗力因素之外，工期不得顺延。工期顺延必须经业主方（监理方）、工程部主管、公司分管副总签证同意，方为有效。乙方若不能使工程按期竣工，每延误一天，罚款500元。若延误 天以上，甲方有权终止合同。由此造成的一切损失及费用由乙方承担。

　　五、工程保修

　　1、工程保修期按《建筑工程质量管理条例》有关条款规定执行。

　　2、本工程自竣工验收达到合格等级一年后，无质量问题，甲方将10%保修金退还给乙方无息，保修金的退还并不影响乙方继续履行维修责任。

　　六、双方责任

　　㈠甲方责任

　　1、负责提供施工图纸及施工用水、电源。

　　2、主持乙方和相关各方的工序检查交验及协调各方关系。

　　3、由工程质量监督站、安全站、监理公司及甲方对工程施工进行监督。

　　4、任命为甲方现场项目经理，全面负责工程四控制、二管理、三协调等相关工作。

　　㈡乙方责任

　　1、组织施工队伍及防盗门制安材料或成品、机械设备、施工工具用具及负责维修。

　　2、严格按照施工图纸、设计变更及施工规范、标准施工，确保完成工程质量与进度。

　　3、搞好施工安全教育，严格遵守施工生产安全规范、规程及有关规定，坚决杜绝质量安全事故。施工过程中发生的一切质量、安全事故，其经济及法律责任由乙方全部承担，甲方概不负责。

　　4、保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定。施工中及工程交工前要达到工完场清的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　5、采取积极措施、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　6、负责已完工程的成品保护，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用。

　　7、乙方积极配合甲方工作，服从甲方管理，若在施工中，甲方现场管理人员履行正常检查与指导，乙方及其下属不配合，与甲方发生冲突，甲方对责任人每人每次罚款100元，并责令退场。此款从乙方工程款中扣除，若构成违法行为，移交司法部门处理。

　　8、任命为乙方现场施工员，全面负责工程管理相关职责。

　　七、违约责任

　　甲乙双方必须严格遵守本合同，任何一方不得违约。否则，违约方向条约方支付工程总价款的违约金，并承担由此造成的其他经济和法律责任。

　　八、纠纷的解决

　　甲乙双方因合同发生争议时，应及时协商。协商不成时，双方可向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。

　　九、其他

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商，可订立补充协议，作为本合同的附件，补充协议和本合同具有同等法律效力。

　　2、本工程施工图纸、设计变更、图纸会审记录及技术交底作为合同附件，和本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，自双方签字后生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：

　　年月日

工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将**科技大厦拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条发包方式、合同价款及承包范围

　　2.1发包方式：

　　2.2合同价款：

　　人民币大写： (￥ )

　　2.3承包范围：

　　第三条安全责任

　　1、乙方负责制定拆除工程现场安全操作规程，按照甲方工期要求，组织现场施工；

　　2、接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正；

　　3、违犯安全操作规程而造成的意外事故，由乙方自负。

　　第四条合同价款支付：

　　4.1、工程款支付：双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式：

　　4.2、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：

　　4.3、付款采用银行汇票或电汇。

　　4.4、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。

　　第五条工期

　　具体开工时间：日期：

　　第六条工程质量及技术要求

　　6.1 乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。

　　6.2 拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。

　　6.3 拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。

　　第七条施工安全

　　7.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　7.2 乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。

　　7.3 乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。

　　7.4 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。

　　7.5 乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。

　　7.6 拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。

　　第八条甲、乙双方责任

　　8.1 甲方职责：

　　8.1.1提供拆除场地。

　　8.1.2负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。

　　8.1.3负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。

　　8.2 乙方职责

　　8.2.1乙方必须拥有相应的资质，相关材料办理施工手续，发生的一切费用由乙方负责。

　　8.2.2施工现场的管理人员必须统一着装。

　　8.2.3负责地方关系及施工现场周边环境的协调，如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等，全部由乙方承担责任。

　　8.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放，不得影响厂区交通和绿化景观，其建筑垃圾应集中堆放，及时外运至指定地点，在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通，道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后，方可验收。

　　8.2.5负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。

　　8.2.6乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。

　　8.2.7因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等，乙方应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。

　　8.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。

　　8.2.9拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　8.2.10在每个单位工程拆除前，乙方应提前72 小时将拆除的措施、时间报甲方认可，未经甲方认可不得拆除。

　　8.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外，乙方应严格按合同规定执行，达到使甲方满意的`程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令，应服从甲方在施工现场的统一管理，按照甲方的部署进行拆除工作，不得野蛮施工。

　　8.2.12乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲方审批。

　　8.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。

　　8.2.14拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　8.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等，施工单位应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的甲方的损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　第九条竣工验收

　　9.1 乙方在竣工前七天内向甲方送交“竣工报告”(最终验收证书)

　　9.2 竣工前五天，由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。

　　9.3 验收存在的工程质量问题及其它问题施工单位必须按要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工交工日期。

　　第十条违约责任

　　10.1 乙方未完全履行合同，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。

　　10.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后应继续履行合同。

　　10.3 双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。

　　10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损，由乙方负全部责任。

　　10.5 按照乙方的施工进度安排，如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作，甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具，否则乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。

　　10.6 乙方不将建筑垃圾运至指定地点，随意倾卸或道路未及时清理的，乙方应负违约责任。

　　10.7 争议解决办法：甲乙双方履行合同时发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向法院提起诉讼。

　　第十一条合同生效、变更、中止和终止

　　11.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。

　　11.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3 天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在3 天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

　　11.3 如果乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，则按有关条款处理。

　　11.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

　　11.5 本合同经双方签字盖章后开始生效。

　　第十二条不可抗力

　　12.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)战争(不论是否宣战)叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

　　12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在10 天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

　　12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60 天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

　　第十三条其它

　　本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　1引言

　　建筑建设工程行业近些年取得了快速的发展，各个部分都有了很大的提高，其中非常重要的一个部分就是合同备案管理的工作，众所周知，因为合同的备案问题，往往会产生很多的民事纠纷，不利于行业的发展。笔者根据自己多年的工作经验，对如何加强建设工程的施工合同备案管理问题进行了相关的阐述，希望能够抛砖引玉。

　　2建设工程施工合同备案管理存在的问题

　　2.1法律意识淡薄，合同主体的法律意识有待提高

　　合同备案方面的工作与法律是非常贴近的，所以，这就要求从事相关行业的人员必须有良好的法律意识，从而能够更好的进行工作。而目前，我国的建设工程行业并不是如此，相关的从业人员法律意识淡薄，遇到施工合同备案的相关问题，比较容易解决的可以顺利进行，而如果遇到法律方面的难题，则很难更好的解决，这就需要我们对员工的整体素质引起足够的重视，对法律方面的知识进行及时的培训，提高他们合同主体法律意识的提高。

　　2.2部分合同签约方不具备签约的主体资格

　　这是非常严重的一个问题。在工程的发包过程当中，相关单位对工程承包单位的审查是非常严格的，但是对发包单位的审查力度却不够，这就对工程款项的正常支付造成了很大的困难，同时，有些企业为了中标，用贷款垫资的形式来满足业主的要求，这样就会造成拖欠三角债的现象，将会影响施工的正常进行，我们在进行施工合同备案管理的工作中一定要注意这种问题，避免发生。

　　2.3合同的文本条款不够规范

　　我们进行建设工程施工的合同备案管理工作，最为重要的一个目的就是要保证合同能够顺利的签订，从而使施工按照正常的轨道进行，所以，在备案管理的工作当中，保证合同文本的条款的规范性是非常重要的，必须使其科学合理。就目前的状况来说，合同的文本条款不规范的问题还是比较普遍的，在国家下一步的工作当中，要着力解决这个问题，有助于合同备案管理工作的有序进行。

　　2.4管理体制不健全

　　要保证工作的有序进行，就必须有一个良好制度的保证，管理体制不健全将极大的影响合同备案工作的有效开展。建设工程的施工管理是比较艰难的一项工作，工作性质很复杂，同时，合同所涉及到的方面也是非常多的，所以，我们需要一套完备的体制来保证合同备案工作的有序进行，随着社会的不断发展和行业的规范性越来越强，这个问题得到了一定的改善，但是仍旧不能适应我国目前的情况，和施工合同备案管理的实际需要。

　　2.5对不正当的竞争行为打击力度不够

　　由于我国近些年对建设工程的重视程度越来越高，所以，建筑市场的发展也越来越红火，但是监管力度的不够造成了市场上的很多问题，其中一个就是不正当的竞争行为，先开工，后签合同就是一个比较典型现象。此外，个别情况下，很多单位在签订了合同之后，仍然没有进行及时的备案，甚至出现转包和违法分包等行为，这些行为的产生将对建设工程行业造成非常大的负面影响。我国对不正当的竞争行为的打击力度还是不够的，造成了这些行为的发生，我们要不断规范市场秩序，出台相应的政策保证正常的竞争，从而更好的促进建设工程行业的发展。

　　3工程施工合同备案管理强化策略

　　3.1合同主体强化其法制观念

　　签订合同是一项法制行为，每一方都需要对自己的行为担负法律责任，所以，我们在进行施工合同的备案管理工作时，要求合同的主体必须有很强的法律意识。但是根据我国目前的情况，还达不到这样的要求，工作人员的法律意识淡薄，法律观念不够，在保送备案的过程中不能严格的按照规定程序做事，这样就会造成很多的问题。我们要不断加强工作人员的法律意识和观念，完善施工合同的备案管理制度，把工作真正落到实处。此外，我们还要做好法制教育的宣讲工作，培养从业人员的装液素质和能力，保证合同的签订到履行都可以符合相应的法律规范要求。

　　3.2严格审核合同主体的资格和履约的能力

　　针对部分合同的签约方不具备签约主体资格的问题，我们要加强审核的力度，保证其履约能力。首先，我们要对发包主体的资格进行审核，包括其建设资金的来源，从而保证发包主体能够及时的拨付工程款，从而保证施工的顺利进行。其次，我们要严格的审核承包商的资格以及履约能力，包括企业的运行能力及资金周转的状况等等，避免出现贷款投资的行为。总而言之，我们要严格的做好审核工作，保证建设施工能够按照既定的计划进行。

　　3.3加强对工程施工合同的.示范文本修订以及全面的推行

　　我们要制定出一个比较科学而又合理的施工合同示范文本，并推行下去，从而能够给合同的签订提供一个良好的示范作用。在备案的过程中，相关从业人员要注意做好施工合同的示范文本的修订和完善工作，并在备案之后，要对项目进行跟踪工作，从而确保合同的全面落实。

　　3.4建立健全合同的管理机制

　　我们要建立健全合同的管理机制，防范法律风险的发生，同时，相关的从业人员要明确合同中的管理相关流程、风险控制的关键点以及先关的岗位职责，要从企业的实际情况出发，将流程及风险控制点分解到各个岗位，明确不同岗位的工作职责。同时，还要进一步的完善企业的合同管理方面的规章制度，将合同管理的不同流程和岗位全面的结合起来。总而言之，一个完善和健全的合同管理机制对于建设工程施工的良好进行是十分有效的。

　　4结语

　　做好建设工程施工合同备案的管理是非常重要的，我们要加强施工合同的规范化和制度化，增强主体责任，建立一个统一、开放的良性竞争环境，为我国的建筑市场的发展做出贡献。

工程合同 篇5

　　委托方（甲方）：负责人：联系方式：地址：

　　承建方（乙方）：负责人：联系方式：地址：

　　经双方协商，订立合同如下：

　　一、服务内容

　　1、甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

　　2、经双方协商，乙方的`施工开始日期为________年____月____日，交工日期为________年____月____日。

　　3、网络工程项目明细：

　　（1）甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

　　（2）在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作（不包含网络布线和线路测试）。

　　（3）线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。

　　二、质量保证及保修

　　1、甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

　　2、乙方对其销售的产品提供________年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起年。（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

　　三、合同报价合同报价：_____________________________________________。

　　四、付款方式合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

　　五、违约条款

　　1、合同自甲乙双方签订之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起________年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币_________元。

　　六、争议解决

　　1、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

　　2、本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由______________人民法院解决。

　　七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。甲方（签章）：甲方代表（签字）：签订日期：________年____月____日乙方（签章）：甲方代表（签字）：签订日期：________年____月____日

工程合同 篇6

　　一、共同投资人资料

　　甲方：_________身份证号：乙方：_________身份证号：丙方：身份证号：丁方：身份证号：戊方：身份证号：甲、乙、丙、丁、戊五方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就五方共同出资筹办 公司，达成如下协议。

　　二、共同投资人的投资额和投资方式

　　三、利润分享和亏损分担

　　1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

　　2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同

　　投资人以其出资总额为限对 公司承担责任。

　　3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

　　4、若共同投资的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

　　四、事务执行

　　1.共同投资人委托 方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

　　(1)在行使及履行作为公司发起人的权利和义务;

　　(2)在 公司成立后，行使其作为 公司股东的权利、履行相应义务;

　　(3)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;

　　2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况， 方有义务向其他投资方报告共同投资的经营状况和财务状况（五方协商经营状况、财务情况为一季度一次）;

　　3. 方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;

　　4.共同投资人可以对 方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由共同投资人共同投票决定（小数服从多数）。

　　5.共同投资的下列事务必须经所有共同投资人同意：

　　(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;

　　(2)以上述股份对外出质;

　　(3)更换事务执行人。

　　五、投资的转让

　　1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经共同投资人同意;

　　2.共同投资人之间转让在共同投资中的`全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人;

　　3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

　　六、其他权利和义务

　　1. 方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

　　2.共同投资人在 公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额;

　　3.任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

　　4. 公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。 司货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单 方在处理对外事务时，如若涉及经济支出，应问询共同投资方，征得多数人一致意见后，由甲方全权处理。

　　七、运营责任

　　为保证公司高效运营， 方有权对公司的各个岗位人员的任命及工作安排，组建正规化的财务人员及财务系统，并委任 方为公司运营的全职副总经理，协助 方工作。

　　八、其他

　　1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

　　2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份，共同投资人各执一份。

　　甲方(签字)：_________乙方(签字)：_________ 丙方(签字)：_________丁方(签字)：_________ 戊方(签字)：_________

　　___年____月____日

工程合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方为解决生产线工程生产生活用水，委托乙方在其辖区内施工水井壹眼，经双方协商一致,签订如下合同：

　　一、工程名称：xxx生产线凿井工程

　　二、工作内容：物探勘察、设计，凿井施工。

　　三、工作量及技术要求：

　　1、井深：预计井深400米。

　　2、井斜：百米。

　　3、水量：成井后单井出水量预计1560吨/天。

　　4、井径及井管：开孔井径Ф400mm，下入Ф273mm壁厚7mm螺旋钢管及同径滤水管，终孔Ф219壁厚6mm螺旋钢管及同径滤水管,以保证水泵起下顺利，运转正常为准。

　　5、砾料：视含水层情况投入Ф35mm滤料。

　　6、水质要求：色度不超过15度，并不得呈现其它异色，浑浊度不大于3度，不得有异臭、异味，PH值在6.5～8.5之间,总大肠杆菌群不大于5000个/L.

　　(一)甲方责任

　　1、施工场地三通一平，即：水、电、路通至施工现场，施工场地平整;施工用水费用由甲方负责，电费由乙方负责。

　　2、负责施工现场的障碍拆除，提供泥浆排放场地及占地，青苗赔偿。

　　3、指派一名施工负责人负责协调乙方工作及地方关系，负责凿井办证及水利部门征收的所有费用。若有其他部门干扰施工，甲方负责解决。

　　4、协助钻机安全进入工地及搬迁，施工结束且工程验收合格后，不能以任何理由扣押钻机或阻碍搬迁。

　　5、负责协调乙方施工人员的住宿、伙房、用水、用电及办公场所等设施，费用由乙方承担。

　　6、甲方应在乙方提出竣工验收要求五日内组织人员进行验收，超此期限视为甲方认可验收合格。

　　(二)乙方责任

　　1、水文物探勘察结束后，乙方需确定水井位置、预计单井出水量、预计水井深度。并提出两至三个可选井位以供甲方参考。

　　2、负责施工钻井及物探勘察的全套设备，车辆、仪器精度达到技术规范要求，保证勘察质量。

　　3、按《供水井工程施工规范》施工，保证钻孔质量，文明施工。

　　4、负责施工安全及施工人员的人身安全，并承担一切由此造成的损失。

　　5、遵守甲方的规章制度。

　　6、为甲方提供水泵型号，负责水泵的安装调试。水泵可委托乙方代买，水泵款由甲方负责。

　　7、施工结束后，乙方提供伍份工程报告(包括单井的实际井深、井径和部面图，单井的测试水量和水质化验报告，取水设备性能和计量设施情况等有关资料)，电子版报告一份。

　　8、成井后需提交水样全分析报告伍份。

　　四、工程造价及付款方式

　　(一)工程造价

　　甲方负责三通一平及费用，工程造价按双方签证后的实际井深结算，综合单价按817.63元/米计算(不含物探费用)，物探费用按三万元包干。预计井深400米，工程总费用预计35.7052万元，最终按双方签证后的实际工作量结算工程款。

　　(二)付款方式

　　物探勘察外业结束后付两万元。若物探勘察结束后，井位及出水量达不到甲方要求的，甲方需付清勘察费剩余壹万元，合同终止。钻机进入工地，付凿井工程款的30%，达到设计井深要求，再付凿井工程款的35%，经甲方验收工程合格后5天内支付到凿井工程总价的'95%及剩余壹万元物探费用，剩余5%质保金在工程完工后12个月支付。

　　五、工期

　　物探15天，自20xx年10月22日开始至20xx年11月5日结束并提交物探报告;甲方具备开钻条件(水、电、路及各项补偿)通知乙方，乙方自接到通知后五日内钻机进场并开钻，凿井从开钻之日起75天结束施工，交付使用。

　　六、违约责任：

　　1、经双方约定的出水量为最低出水量。若达不到此出水要求，甲方不支付凿井工程费用，已付给乙方的费用，乙方要在三日内无条件如数返还甲方(不包括三万元物探勘察费用)。否则，甲方有权扣留乙方钻机等设备。

　　2、乙方应按合同约定的施工工期按时完成，若工期每超过一天按预计工程总费用的0.5%做为对甲方的赔偿。

　　3、由甲方原因(水、电、地、路，工程款不到位等)造成的误工、工期顺延，按1680元/台班，支付给乙方误工费。

　　七、其它：

　　1、由人力不可抗拒或自然原因造成的误工工期顺延。

　　2、待物理勘探结束后，井位、井深、出水量甲乙双方另行签订补充协议进行约定。

　　3、物理勘探报告提出井深，实际凿井深度允许在提出的井深深度1.1倍以内，若超出此井深范围，超出部分不支付工程费用。

　　八、本合同一式四份，甲乙双方各两份，具有同等法律效力。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商解决，并可签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同自签订之日起生效，单方终止合同，按工程款的5%支付对方违约金，施工结束，付款完毕，合同自行终止。

　　十一、甲乙双方如发生争议，可协商解决，如协商不成，任何一方均可向施工地人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇8

　　建设单位：____________________________（甲方）

　　承包单位：____________________________（乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规招标文件和本工程情况，共同协商，特签订本合同，共同遵守：

　　本合同为：建设单位、承包单位、分包单位的共同合同。分包单位必须服从承包单位的管理领导，为总包单位负责。

　　一、 工程名称：__________________________________________工程范围：商业会所包括：分水器前一个过滤器、两个阀门及分水器以后的地暖管铺设、发泡水泥保温层的施工及系统试压。_____楼不包括分水器前一个过滤器、两个阀门。

　　二、 承包形式：包工包料。

　　三、 承包价格：_________________㎡，共计__________元。分包工程量及分包价格见附件。

　　四、 结算办法及付款方式：①完工后按实铺面积据实结算。②完工后付承包价格的75%，资料齐全验收合格后付到结算总价的95%。质保期为两年，下余5%为质保金，期满无质量问题一次付清（不加息）。

　　五、 工程质量及验收：合格。

　　1、 乙方应严格按照图纸要求和有关规范进行施工，接受甲

　　方和监理的管理与监督。

　　2、 乙方应按照甲方指定的供应商及品牌购进材料，严禁私

　　自使用非指定的品牌材料。材料进场后要及时报验、未经报验不得使用。

　　3、 乙方按设计要求完成系统施工，经试压合格后，甲方或

　　监理应在验收单上签字。

　　七、工期：乙方及时与土建施工单位协商地暖开工日期，历行

　　施工天数______天。

　　八、双方责任和义务：

　　1、 甲方责任：

　　（1）、为乙方协调与土建施工方及各方面的关系和材料堆放场地、库房、用水用电等。根据工程进度促使土建施工方及时做好地面找平、防水层、地面清理垃圾和积水等，为地暖施工提前创造条件。

　　（2）、为乙方提供图纸、组织图纸会审和技术交底。

　　（3）、督促土建施工方按乙方要求及时进行地暖充填垫层，不得使用振捣器。

　　（4）、负责组织竣工验收。按规定为乙方支付工程款。

　　2、乙方责任：

　　（1）、服从甲方及监理的管理及监督。遵守土建施工单位的一切管理规定。严格按照图纸规范进行施工、按期、按质、按量完成工程任务。

　　（2）、按甲方指定的品牌材料进行采购、运输、保管，完工后做好成品保护，现场丢失材料乙方自行承担责任。

　　（3）、配合土建施工单位浇注充填层的'施工。

　　（4）、乙方应做到文明生产、安全施工，出现事故均由乙方承担

　　责任。

　　（5）、因施工质量或材料不合格造成渗漏，其一切直接或间接损失由乙方承担。其他人为造成的渗漏不承担责任。

　　（6）、竣工验收合格后，除提供完整的技术资料外还应按户数提交“地暖工程注意事项说明书”。

　　（7）、工程保修两个采暖期，在保修期内出现问题，乙方接到甲方通知在4小时内尽快进行维修。逾期甲方可自行或委托第三方进行维修，维修费用及损失由责任方承担。

　　九、违约责任：

　　甲方未按合同约定支付价款、向乙方支付应付未付价款的2‰违约金；乙方未按约定工期交工的，每拖延一天向甲方支付合同总价款的2‰的违约金。

　　十、未尽事宜协商解决。本合同与附件具有同等法律效力。本合同一式____份，甲方3份，乙方2份，分包方各一份。

　　甲方盖章

　　签字

　　乙方盖章

　　签字

　　签订日期年月日

工程合同 篇9

　　项目名称：

　　发包方承包方：

　　依据《中华人民共和国合同法》，结合本项目具体情况，经发包人与承包人平等协商，就本项目施工等问题达成如下协议：

　　第一条 承包方式

　　本项目采用 包工、包料、包质量的 承包方式。

　　第二条 施工内容

　　1、不含所有土建部分及钢结构防火。

　　2、 东向山墙下不做围护。

　　3、 严格按照发包方有关人员签字认可后的设计图纸要求进行施工。

　　第三条 承包工期

　　1、完成本项目承包施工内容总工期（日历工期）40个有效工作日

　　2、开工日期：根据具体情况发包方通知

　　第四条 施工图纸

　　1、 施工图纸由承包方尽快提供，图纸如今后发包方要求有资质的设计单位审核盖章，发包方负责3500审核费用。

　　2、 施工过程中如发包方需增加图纸以外的施工内容，发包方承担所增加的费用。

　　第五条 发包人主要责任和义务

　　1、 发包人向承包人提供施工用水用电，工人住宿场地，设备车辆出入通道，屋面太空瓦制作场地。

　　2、 及时对工程质量、进度进行检查。协调、办理施工管理部门各方面关系及手续（如报建），承包方提供办理资料，所有费用由发包方承担。

　　3、 按合同条款规定及时支付工程款。

　　第六条 承包人主要责任义务

　　1、 合同签订后，尽快向发包人提供详细的施工图纸和进度计划。

　　2、 接受发包人合理的各项指令、通知及对质量进度的管理与监督。

　　3、 工程完工后，应及时清除施工现场的'各种临时设施及建筑垃圾和施工废弃物。

　　4、 搞好安全文明施工，施工过程中造成的安全事故，一切后果自负。

　　5、 承包人在竣工验收后，应提供完整的竣工资料3套交发包人。

　　第七条 工程质量

　　1、 承包人应严格按国家、行业等所颁技术规范、规程施工。

　　2、 承包人不得采用不能保证工程质量的施工工艺。

　　3、 禁止使用不合格的原材料、成品、半成品。主要材料必须提供合格证或检验报告。

　　4、 承包人擅自变更设计而造成的经济损失及影响由承包人自负。