当前位置:范文网>合同范文>工程合同>建设工程合同

建设工程合同

时间:2023-06-25 22:10:50 工程合同 我要投稿

建设工程合同(通用15篇)

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编为大家收集的建设工程合同,欢迎阅读与收藏。

建设工程合同(通用15篇)

建设工程合同1

  甲方(代表):

  身份证号码:

  乙方(代表):

  身份证号码:

  甲、乙双方为了发挥各自的优势根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商,在平等自愿,互惠互利的原则下,达成以下协议:

  1、甲方介绍乙方承包位于号的一个包工包料的建筑工程。(具体包括土建工程,水、电预埋安装工程、管网、道路及门窗制作和安装,部分装修。消防园林及绿化另计)。

  2、工程量:约2万平方米。工程名称: 。

  3、中介费计算方式:乙方按乙方与业主方鉴定施工合同完成工程总造价的 %支付给甲方,作为甲方的中介劳务费用工程总造价约3500万,最后按乙方与业主方完成实际工程量的工程款计算。

  4、支付中介费方式:①、乙方与业主方签订工程承包合同时:即付给甲方:3万元(30000.00元),乙方施工队伍进入业主方工地开始干工时,乙方再付给甲方中介费:7万元(70000.00元)其余款项则按业主方付给乙方工程进度款时,乙方再按相应的百分比例付给甲方中介费,依此类推,直到付完为止,(甲方不负责中介费的`税款).

  5、甲方不承担乙方与业主方施工期间的一切事项(如:安全事故,质量事故,材料款及人工工费等事项)。

  6、本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字,按手印,并在乙方与业主方的本工程承包合同生效后开始生效。并复印双方身份证,均具有法律效力。

  如本合同生效后有争议,双方可协商解决,如协商不成,双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  甲方(代表):乙方(代表):

  联系电话: 联系电话:

  合同签订时间:年 月 日

建设工程合同2

  甲方(建设单位):_________________

  乙方(施工单位):_________________

  遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。

  一、工程项目的综合说明

  1、名称:_________________

  2、地址:_________________

  3、规模:_________________

  4、结构及层数:_________________

  5、发包方式:_________________

  6、发包范围:_________________

  7、______________年______________月______________天。

  8、质量要求。

  二、工程造价

  1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:_________________人民币:_________________元(大写:_________________)人民币:_________________元(大写:_________________)

  2、价格计算依据

  (1)标定的定额为:_________________

  (2)标定的'取费标准:_________________

  (3)政策性调价文件截止日期:_________________

  三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据:_________________对材料质量的要求:_________________

  四、工程款支付方式

  1、在合同签署后,开工前______________%作为工程付款。

  2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

  3、按______________市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的______________%;留______________%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

  4、施工期允许调整的内容和依据:_________________

  五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

  1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。

  2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。

  3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

  六、工程保修本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

  七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。

  八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决

  1、由仲裁委员会仲裁;

  2、向人民法院起诉。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

  甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

  代表人(签字):_________________代表人(签字):_________________

  电话:_________________电话:_________________

  签约日期:_________________签约地点:_________________

建设工程合同3

  甲方:________________

  乙方:________________

  合作办学项目:_________________

  甲乙双方经友好协商,本着平等互利、共同发展的原则,就双方合作办学事宜达成以下协议:

  甲方权利义务:_________________

  一、负责提供培训教材,并负责为合格学员办理相关证书,认证手续费、证书工本费由乙方负责。

  二、负责对联合办学单位的招生、教学负责人及师资进行指导。

  三、负责审核乙方的'办学资格、条件、管理、考试等事项,如发现乙方有严重违反有关规定、违反双方约定、提供不实资料等行为之一或不适应合作项目办学条件的,甲方有权单方面提前终止合作协议,后果由乙方承担。

  甲方(盖章) ___________

  乙方(签章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

建设工程合同4

  工程名称:______________________________

  工程地点:_______________________________

  合同编号:______________________________

  (由勘察人编填)

  勘察证书等级:__________________________

  发包人:________________________________

  勘察人:________________________________

  签订日期:______________________________

  协议书:

  发包人:_________________________________________

  勘察人:_________________________________________

  发包人委托勘察人承担__________________________任务。

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条工程概况

  工程名称:___________________________________________________________________________

  工程建设地点:_______________________________________________________________________

  工程规模、特征:_____________________________________________________________________

  工程勘察任务委托文号、日期:__________________________________________________________

  工程勘察任务(内容)与技术要求:_______________________________________________________

  承接方式:___________________________________________________________________________

  预计勘察工作量:____________________________________________________________________

  工程内容:__________________________________________________________________________

  第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责

  2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

  2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

  2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

  2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

  2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

  第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责

  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

  第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

  4.1开工及提交勘察成果资料的时间

  4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工,________年________月________日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

  4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

  4.2收费标准及付费方式

  4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

  4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度________%时,向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款,计___________元;勘察工作外业结束后________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的________%,计__________元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

  第五条发包人、勘察人责任

  5.1发包人责任

  5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

  5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

  5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

  5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

  5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

  5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

  5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。

  5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

  5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

  5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

  5.2勘察人责任

  5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

  5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

  5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的.材料。

  5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

  5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

  5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

  第六条违约责任

  6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

  6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。

  6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

  6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

  6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

  第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力

  第八条其它约定事项:_________________________________________________________________________

  第九条本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起拆。

  第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

  本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人__________份。

  发包人名称:__________勘察人名称:__________

  (盖章)(盖章)

  法定代表人:__________(签字)法定代表人:__________(签字)

  委托代理人:__________(签字)委托代理人:__________(签字)

  住所:__________住所:__________

  邮政编码:__________邮政编码:__________

  电话:__________电话:__________

  传真:__________传真:__________

  开户银行:__________开户银行:__________

  银行帐号:__________银行帐号:__________

  建设行政主管部门备案:__________鉴证意见:__________

  (盖章)(盖章)

  备案号:__________经办人:__________

  备案日期:___年___月___日鉴证日期:___年___月___日

建设工程合同5

  甲方:乙方:

  经甲乙双方协商,由乙方承担探矿工程,为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议:

  一、工程项目:单孔孔深<200(如果超过200应由甲乙双方协议再定)

  二、钻孔直径:钻孔Φ75,如果遇到特殊情况不得<Φ60

  三、单价:(不含税)。

  四、总工程量

  五、甲方责任和义务:

  1、甲方责任钻孔设计,孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

  2、甲方责任负责三通一平(电、水、路)场地平整及外部协调。

  3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题,如搬家人力不够由甲方给予协调。

  4、甲方提供乙方人员住宿(伙食、日常生活等自理)。

  5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失,由甲方赔偿乙方的'误工费(按实际标准计算),如当地百姓阻挠施工等,不可抗拒力除外。

  六、乙方责任和义务

  1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

  2、乙方负责钻孔质量,严格按照六大指标执行。

  七、工程验收及付款方式:

  1、工程验收:单孔完工后,由甲方进行验收,验收合格后,以实际进尺计算工程费。

  2、付款方式:用现金支付,甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用元,乙方来回往返车费由甲方承担(元)。全部工程结束后,甲方扣除乙方进场费用,一周内结算清。

  3、甲方支付给乙方工程费用(单孔结算),不得超过一周。

  八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下,甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。

  九、其它:本协议未及事宜,由甲乙双方协商解决。

  十、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,本合同由双方代表签字之日起生效。

  甲方(签字):乙方(签字):

  ________年____月____日________年____月____日

建设工程合同6

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:身份证号:(以下简称乙方)

  为了提高企业竞争能力,扩大企业的经营规模,根据国家有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致,签订内部承包经营协议如下:

  一、甲方授权乙方签订的建设工程合同,乙方实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运营模式,所有的业务开支和办公费用由乙方承担,并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的全部经济风险、安全和法律责任。

  二、承包方式及要求

  1、工程管理费:甲方收取乙方承建项目工程合同价款的%作为公司管理费,乙方不承担额外费用,甲方出具企业外出经营许可证给乙方,工程所有税收由乙方承担,工程款发票由乙方在工程所在地税务主管部门按税法依法缴纳税费,费用由乙方承担,乙方不能偷税、漏税,一经出现一切经济损失和法律责任概由乙方承担,甲方不承担任何责任,甲方不得挪用项目工程款,工程款到账后必须当天支付乙方,

  第一次款项到账时,扣除

  第一次款项的税金及管理费,剩余款项一次性支付给乙方,工程款

  第二次到账后,把合同价款内的税金发票及工程管理费一次性扣除,剩余款项一次性支付给乙方。

  2、甲方有权对乙方的经营状况进行监督指导,享受财务监督权、审核权、工程质量和安全检查权,乙方应当自觉接受甲方的监督,并尊重甲方派驻管理人员的权利,定期向甲方报告工作,听取意见和建议。

  三、甲方的义务

  1、甲方在本协议生效之后,甲方协助乙方办理该工程的一切相关事宜。

  四、工程管理

  1、乙方承担为承接工程发生的招标费用、报建费用、施工过程的各项成本、工程保修期间所发生的费用、直至该协议终止前所发生的其他费用均由乙方承担。

  2、项目中标后,乙方必须根据工程的规模、“质量和工期的要求及甲方与业主所签施工合同的要求,尽快组建项目经理部,选派得力的领导班子的施工队伍,提供实施工程所需资金、技术人员、机械和材料物资。

  3、乙方为承担管辖范围内的工程负全面责任,严格执行国家施工验收规范、质量管理条例和强制性标准条文,甲方与建设单位签订的建设工程施工合同所规定的,承包人的全部责任和义务和甲方的各项工程质量管理制度,信守合同,维护甲方的信誉,全面负责工程的实施、养护,直至工程圆满通过竣工验收,承担保修期责任完成为止,若因履约不善造成的全部违约责任由乙方承担。

  4、乙方必须贯彻落实国家、地方、行业的安全生产方针、政策、法规、标准和各项规章制度,对管辖范围内施工项目的安全生产负全面责任,发生一切大小事故概由乙方承担经济损失和法律责任。

  5、乙方必须服从甲方下达的创安全文明工地计划,并负责实施。

  6、乙方应定期组织安全质量生产检查,坚持“安全

  第一,预防为主”的安全方针,严格执行安全奖罚制度。研究解决安全质量生产中存在的问题,对存在的安全质量问题应及时整改,消除安全隐患。

  7、乙方必须组织并主持各种安全设施、设备的审查和验收,发现问题及时采取纠正措施。

  8、乙方必须执行甲方的各项安全质量生产管理和环境、职业健康安全管理体系要求,服从公司的.安全质量生产管理,接受公司的安全生产监督检查。定期向公司通报安全质量生产情况。如因乙方违约造成甲方经济损失、行政处罚等影响公司的名誉的,由乙方承担一切经济损失和法律责任,赔偿甲方名誉损失费和经济损失。

  五、经营及相关管理

  1、乙方不得超过甲方所授权范围进行经营,不得随意将承建工程进行转包。

  2、对乙方需要甲方配合招投标工程预审文件、投标文件编制的,甲方认真积极配合力争符合相关文件编制要求,由此发生的差旅费及为达到文件编制要求所发生的一切费用由乙方承担,实报实销。经乙方要求甲方管理人员出差者,其经办人员的差旅费用、出差补贴、双休日加班费用(按国家劳动法有关规定)及对拟投标工程所开支的经费由乙方负责承担。

  六、违约责任及协议解除

  1、在工程竣工验收合格后,乙方将应项目经营内的各项债权债务处理完毕,如有债务纠纷,由乙方承担全部责任。

  2、乙方承担违反甲方规章制度所签订合同、文件的经济、无限期法律责任。

  3、乙方必须守法经营,若经营管理不善或出现安全事故导致通报处罚、停止投标或其他行政处罚导致降低资质的,甲方有权用该工程款支付相应费用,由乙方承担由此产生的经济损失和法律责任。

  七、在双方协商后补充,有关本项目事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分,补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式贰份,各持壹份。

  八、附件:

  1、甲方必须提供给乙方项目授权委托书,全权处理项目所有一切事务。

  2、乙方提供给甲方本人身份证复印件一份。

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程合同7

  甲方:__________

  乙方:__________

  经甲乙双方协商,由乙方承担

  探矿工程,为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议:

  一、工程项目

  单孔孔深<200(如果超过200应由甲乙双方协议再定)

  二、钻孔直径

  钻孔Φ75,如果遇到特殊情况不得<Φ60

  三、单价

  (不含税)。

  四、总工程量

  略。

  五、甲方责任和义务

  1、甲方责任钻孔设计,孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

  2、甲方责任负责三通一平(电、水、路)场地平整及外部协调。

  3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题,如搬家人力不够由甲方给予协调。

  4、甲方提供乙方人员住宿(伙食、日常生活等自理)。

  5、甲方需承担乙方无故停工造成的`损失,由甲方赔偿乙方的误工费(按实际标准计算),如当地百姓阻挠施工等,不可抗拒力除外。

  六、乙方责任和义务

  1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

  2、乙方负责钻孔质量,严格按照六大指标执行。

  七、工程验收及付款方式

  1、工程验收:单孔完工后,由甲方进行验收,验收合格后,以实际进尺计算工程费。

  2、付款方式:用现金支付,甲方预付给乙方材料、运输费等相关的费用__________元,乙方来回往返车费由甲方承担(元)。全部工程结束后,甲方扣除乙方进场费用,一周内结算清。

  3、甲方支付给乙方工程费用(单孔结算),不得超过一周。

  八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____况下,甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。

  九、本协议未及事宜,由甲乙双方协商解决。

  十、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,本合同由双方代表签字之日起生效。

  甲方(签字):__________

  乙方(签字):__________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程合同8

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程基础事项协商一致,订立本合同。

  一、工程内容及承包范围

  1、工程概括:__________________

  工程名称:_____________________

  工程地点:_____________________

  2、以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的,不应认为是全面的、无缺的,承包人应研究图纸、地质勘察资料以及其他文件,以完全了解本工程的实际范围。

  3、本工程承包项目包括:

  (1)除非是甲方自己负责的项目或合同中列明的由其他承包人完成的项目,乙方须按图纸内容和合同要求负责整个工程所有的施工任务,包括因土方工程材料设备的采购、施工、保护及保修,无论是永久性质的或是临时性质的;

  (2)承包工程包括但不限于下列各项:

  根据甲方提供的总平图的土方开挖测量、土石方挖掘、弃运(甲方指定卸土地点)、场内调配、弃渣,周边建筑物、居民的安全防护设施,工程资料的编制整理,现场安全文明施工,同周边居民、相关政府及行政事业性单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作,按照提供的开挖图进行施工,防止少挖和超挖,根据施工进度做好施工进度报审计划和工程施工提供详细的劳动力及技术组织方案,以及由甲方提供的土石方开挖工程发放、补充的全部相关文件所包括的内容。

  4、承包方式:包工包料、包安全、质量、工期、现场文明施工。

  二、工程工期

  工程计划工期为_日历天,_______年_____月_____日至_______年_____月_____日止,(此工期已含乙方修施工便道、排水设施的时间)。甲方二、三期的土方工程,在同等性价情况下可优先考虑乙方。

  三、计算方式

  因乙方原因每延迟一天,乙方须承担_______元/天的逾期违约罚款。

  (1)如遇强风化岩,挖机不能直接取土时,在原挖土价基础上加_______元/m。

  (2)如遇中风化岩,炮机凿石,挖机装车,场内运输,堆土机堆平共计_______元m3。

  (3)总土方工程量约_______万m3,合同总价约_______万元,结算时按以上单价×实际工程量进行结算。

  (4)以上单价不含税,已包括完成该工程项目所必需政策性文件规定费用、施工技术措施费、风险费、保险费、包含且不限于土方挖掘费、装运、平整、清理、汽车行驶道路养护、排放、施工机械、劳务、临时道路建设、各类措施、地下水降、排水、工程缴纳的渣土费,以及所有风险、责任和义务,乙方在施工中因甲方要求场内弃土点变化、政府行政收费调整、工料机涨价等其它外部因素的变化而对乙方施工成本增加均含在以上单价之中,不另增加其它费用。

  (5)乙方提交的报价材料时即表明对拟建场地及其周围的环境、条件已充分了解,施工中的环保措施以及场区内外的安全防护费用,均在其单价有考虑。

  (6)工程结算按实际开挖量予以办理,甲方派专业测量工程师、预结算人员现场测量确认工程量,乙方必须经甲方确认的开挖方案和甲方现场工程师指令施工,对于与经甲方确认不符之处的工程量甲方不予计算和结算,乙方必须挖至甲方指定标高位置。

  四、付款方式与结算

  1、工程量每完成_______万m3以上,付至该完成量造价的70%。

  2、工程竣工办理结算时,按甲方要求提供结算资料(以A4纸张装订包含但不限于以下内容:施工合同或协议、清单报价、变更单、现场签证和图纸、名种验收资料及施工记录等)。

  3、一期工程全部完成,并办理结算时,支付至工程总造价的95%,剩余5%工程完工后一年付清。

  五、工程质量及验收

  1、依据图纸和合同约定的技术要求进行验收,本工程须达到合格标准。

  2、本工程严格按照《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等国家、行业、省、市现行的'规范、规程或标准进行施工和验收。

  六、双方责任与义务

  乙方责任:

  1、乙方应于开工前向监理、甲方提交详细的施工组织设计,并严格按照经监理、甲方批准的施工组织设计施工。乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。

  2、乙方应按合同规定以及规范、设计的要求,精心组织施工,按时完成本合同工程及达到合同约定的质量标准。为此,乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。

  3、乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中,有责任对工程设计图纸或其他资料进行复核,如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷,应及时书面通知监理单位,否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失,乙方应承担相应的责任。在甲方做出整改后,乙方依照整改方案实施。

  4、未经甲方批准,乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包,否则,甲方可终止本合同且由乙方承担一切责任。

  5、乙方在施工过程中必须采取相应的防护安全措施,在操作过程中所发生的人身伤亡安全事故全由乙方自理,甲方概不承担任何损失赔偿责任。

  6、于工程竣工时提交所有的工程竣工资料及图纸4份(包括电子文件)。

  7、乙方现场负责人为:_______,联系方式:_______,负责现场指挥并与之相关的协调工作。

  甲方责任:

  1、甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作,监督检查施工质量,负责技术问题的处理和工程变更的签认。

  2、根据合同约定,对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。

  3、按合同约定的方式,及时办理工程结算和结算款的支付。

  4、及时组织竣工验收,办理竣工、移交等手续,协调乙方的工作。

  5、向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。

  6、乙方在施工过程中,如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求的阶段性工期时,在甲方书面通知乙方5天内,如乙方仍无明显改进或赶工措施,视为乙方违约,甲方有权即时单方解除本合同。

  7、乙方违反合同约定,甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下,该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。

  8、甲方提供土石方挖掘基本条件如水源、电源的接驳点。

  9、甲方现场负责人:_______,联系方式:_______,负责现场指军与调度,并协调办理相关事宜。

  七、违约责任

  1、乙方在施工时,不得擅自更改施工做法,如发现,甲方可处以_______元罚款,甲方有权解除合同,且因此而产生的损失由乙方全部负责。

  2、乙方必须服从甲方的现场指挥,如因乙方未听从甲方项目负责人的指挥,造成对工程进度或工程质量影响的,由乙方承担此责任,且甲方有权解除合同。

  3、乙方须保证工程质量及工程进度要求,未达到合同要求或未按甲方图纸进行施工,甲方有权随时终止合同,解除其合同关系,所造成的损失归乙方负责。

  4、除双方协商解除合同,任何一方违约无法履行其合同将追究其承担责任的后果,所造成的损失归违约方负责。

  八、本合同在甲、乙双方代表签字后生效,在甲方支付完毕工程款,合同保修其满后失效(原签订合同自动中止)。

  九、未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,法律效力相同。

  甲方:______(公章)乙方:______(公章)

  ______________年_______月_______日

建设工程合同9

  建设单位(甲方):___________________

  施工单位(乙方):____市____区装饰

  甲方有一套位于__________________的商品房,现委托乙方对该商品房进行室内装修。该工程实行包工包料形式。乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计(附相关图纸及工程项目预算一份)。

  一、工程名称:室内装修及水电工程。

  二、施工地点:________________________________

  三、工程内容及工程量:本工程属包工包料形式。施工项目以预算表项目为准,施工中如有漏报项目或增加项目,则按实际结算项目数量结算工程款。

  四、工程总造价:按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约:______________元; 大写: ________________________元正(工程款不含税金;装修工程款以最终结算数量计算。)

  五、付款方式:甲方应于________年____月____日先付给乙方(工程定金)总工程款的30% ___________元; ________年____月____日(水电基础工程验收合格后)支付总工程款的20%______________元 ;

  ________年____月____日(泥水工程验收合格后)支付总工程款的20%_______________元) ;

  ________年____月____日(木工工程验收合格)支付总工程款的20%_______________元); ________年____月____(批灰工程验收合格)支付总工程款的10%______________元)。

  六、施工期限:从甲方缴交工程定金并水电开通之日起________天内完成。如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的因素,工期顺延。

  七、保修期:保修为________年,保修期内属工程质量损坏,乙方需无偿保修。工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”(如属人为损坏或天然灾害问题,不在保修范围之内)。

  八、责任:

  (1)因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。若乙方在未经甲方同意下改变施工方案,所造成的损失由乙方负责。施工方案的变更以双方签定的变更项目为准。

  (2)甲方应提供具备施工条件的`现场以及水、电源接口(水电费用由甲方负责,施工用设备由乙方自行负责),清除影响乙方施工的障碍物。并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续(费用由甲方负责)。

  (3)乙方需指定施工负责人,非经甲方同意,乙方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。并保证施工安全、及防火安全,若由乙方原因造成的事故损失由乙方负责。

  (4)如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的,所造成的损失由甲方负责。

  (5)工程未经双方验收确认,甲方不能入住,否则示为甲方验收合格,乙方只对甲方履行保修责任。

  (6)附工程的验收标准(水电、泥水、木工、批灰部份)

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效,全部工程结算后自行终止。

  甲方:_______________________

  乙方:____市____区装饰工程部

  签约代表:

  签约代表:

  联系电话:

  联系电话:

  签约日期:________年____月 ____日

  签约日期:________年 ____月 ____日

建设工程合同10

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  为确保伶俐镇路灯正常照明,便于车辆、行人安全通行,根据《民法典》等相关法律、法规的规定和伶俐镇路灯实际情况,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接伶俐镇路灯维修工作所涉及的双方权利与义务等事项签定本协议书,双方共同遵守:

  一、工程概况:

  (1)、工程名称:伶俐镇路灯维修

  (2)、工作内容:太阳能灯维修

  二、维修、维护范围: 协议维修、维护范围为:采购太阳能控制器、EDXX、维修等。

  三、维修、维护期限: 维修工作于________年____月____日之前完成。

  四、维修、维护费用:

  1、经双方协商约定材料供给、维修费用包干共计: 壹拾贰万壹仟捌佰元整(121800.00元)。

  2、此费用包括:

  (1)维修、维护人工费;

  (2)除高空作业平台车租赁费以外的所有机械费用;

  3、XX、控制器、和小型电器元件费用;

  4、管理、税金等其他所有费用。

  五、维修、维护要求:

  1、乙方保障维修期间的`操作施工安全;

  2、乙方应在维修结束后调试;

  3、乙方保证所维修的电器设备质保,质保期________年;

  4、如遇其他相关材料的更换工作需向发包方另行通知;

  六、相关资料提交: 如涉及合同约定费用范围以外的材料、机械需报经甲方同意并照像确认后实施,乙方应提供相关材料、机械费用发票作为报销据。

  七、付款方式:

  1、本合同维修工作完成后通知甲方进行验收,工程款原则上按进度分二次支付。

  第一次支付在工程维修完工后支付至工程款总额的70%;

  第二次支付待验收合格后十五个工作日内结算至工程款总额的95%。剩余5%工程款留作工程质量保证金,待工程保修期满检查无质量问题后结清,工程结算款最终由审计部门核定为准。

  2、实施过程中发生的合同约定范围以外的材料、机械费用经甲方确认按实报销。

  八、甲方的责任: 甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物;按合同约定内容支付维护费用。

  九、乙方的责任:

  1、按照约定的施工范围、期限和要求进行施工,确保路灯满足照明和相关部门要求。

  2、按合同约定提供相关资料。

  十、特别约定:

  1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

  2、施工过程中涉及的线路通道、停电计划等,由双方共同协调处理。

  十一、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

  十二、本合同经甲、乙双方代表签字、盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。

  十三、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

建设工程合同11

  甲方:

  乙方:

  为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  ____________改造工程。

  二、工程地点:

  ____________________。

  三、承包内容:

  1、乙方负责拆除甲方现有________两栋共计______平方住宅楼及地上所有建筑物。所拆除的一切物品全部由乙方自行处理(包括钢材、树木料、砖瓦、预制板、电线电缆、机械设备等)变现后收入全部给乙方作为拆除工资费用、另外甲方按每平方补给乙方_______元的渣土外运费。工期为_____天。

  2、乙方承包甲方_________运围墙内全部基础大型土石方工程。

  四、承包单价:

  地坪以下,4米以内土方__元/㎡,地坪以下4~8米土方为__元/立方,地坪以下8~12米土方为__元/立方,风化石__元/立方,岩石__元/立方(如果遇地下水及地下建筑物另计)

  五、付款方式:

  设备进场五天内甲方支付__万元给乙方作为进场费,以后根据进度每周支付一次进度款给乙方,工程全部完工一周内付清全部工程款。

  六、土石方工程期限:

  从甲方通知进场之日起60个工作日完成,但人力不可抗拒的原因以及甲方原因造成不能施工除外(如因甲方拆迁安置等原因而引起的阻工,不按时支付工程款、地下岩石方比例过大,遇地下水等)。双方协商顺延工期,渗水量过大,排水机械台班按实签证。

  七、工程质量及技术要求:

  本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定:

  1、整个土方开挖顺序应遵循分层开挖,防止超挖的原则进行;

  2、土石方工程完工后的验收标高与设计标高的.误差不大于±20㎝,垂直面无偏坡。

  3、进场施工前,必须提前5天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。

  4、对接近基底部份应统一预留50㎝左右土方,挖至平均标高采用机械与人工相结合挖土,对于机械降效的费用乙方不得加价。

  5、边坡应达到甲方设计要求,如出现基底深浅不一时,乙方应配合甲方进行二次开挖。

  八、安全文明施工:

  乙方应严格按照有关安全文明施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施。

  1、渣土运出现场时应按要求建立洗车设施,并有专人进行管理,严禁在运输过程中出现跑、滴、漏、撒现象。

  2、机械开挖时按批准的施工顺序进行施工,严禁野蛮施工,施工机械需备专人指挥。

  3、所有人员进入施工场地都必须自觉配戴安全帽。

  九、保证金交付与返还

  双方签订施工合同时,乙方应向甲方交纳保证金__万元,乙方进场施工一个月甲方退还全部保证金。

  十、违约责任

  1、本合同工程不允许转包,若甲方核实乙方有转包行为,甲方有权单方终止合同,要求乙方无条件退场。

  2、由于乙方原因不能按期完成工程任务,甲方有权对乙方实行违约处理。每延误一天,处200元违约金。若乙方提前完成,每天奖200元。

  3、如甲方收到乙方保证金四十五天后,仍未开工必须无条件退还乙方的保证金。并向乙方支付1万元违约金。

  4、由于甲方原因造成乙方中途停工两天以上,三十天以内,除顺延工期外,按银行利息三倍给乙方支付保证金利息。停工三十天以上,按上述第3条处理。

  本合同一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字盖章,甲方收到乙方保证金后生效。工程结束乙方收到全部工程款后自然终止。其它未尽事宜,双方协商解决或签订补充协议明确,补充协议具有同等法律效力。

  发包单位:

  法定代表人:

  承包单位:

  法定代表人:

  委托代理人:

  联系电话:

  _________年____月____日

建设工程合同12

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。

  一工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92米70米8米)计立方米(含运输,运距不超过5km)。

  ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高米宽[均距])计:1840m3。

  ③、厂区道路硬化建设(130米10米)计:1300平方米。

  ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。

  ⑤、待建部分场地绿化处理工程。

  ⑥、厂房建设图纸范围内容。

  ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。

  ⑧、办公区域的装饰部分。

  工程承包范围:上述工作范围。

  工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。

  二、工程质量要求:合格。

  三、工程工期约定:20xx年1月1日进场,竣工日期20xx年6月30日。

  四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的'修建手续由甲方提供。

  五、乙方必须按照国家建设标准保质保量,按期完成施工。

  六、工程造价及支付:

  此工程为合同包干价,总计工程造价为万元(大写:伍佰壹拾陆万叁仟元整)。

  支付情况:

  1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量);

  2、工程完工后,甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%;

  3、剩余工程款3%为保修金,保修期为一年,到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。

  七、组成合同的文件:

  组成合同的文件包括:

  1、本合同协议书;

  2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款;

  3、标准、规范和有关技术文件;

  4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  八、合同一经签订,单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守,如单方违约,赔偿守约方工程总价5%的损失。

  九、纠纷解决方式

  双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。

  十、此合同一式肆份,双方各执两份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建设工程合同13

  一、建设工程合同的特征

  1、建设工程合同为要式合同。《合同法》第270条规定:“建设工程合同应当采用书面形式”。某些建设工程合同须采取批准形式,如《合同法》第273条规定:“国家重大建设工程合同,应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立”。

  2、建设工程合同为诺成合同。诺成合同又称不要物合同。实践合同的对称。指仅以当事人意思表示一致为成立要件的合同。诺成合同自当事人双方意思表示一致时即可成立,不以一方交付标的物为合同的成立要件,当事人交付标的物属于履行合同,而与合同的成立无关。

  3、建设工程合同为双务、有偿合同。相关法律知识:按照《中华人民共和国合同法》的规定,建设工程合同包括三种:即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

  (一)建设工程勘察合同

  建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察,发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方,建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量,勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准,持有《勘察许可证》,具有法人资格的勘察单位。建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序,勘察合同由建设单位或有关单位提出委托,经与勘察部门协商,双方取得一致意见,即可签订,任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。

  (二)建设工程设计合同

  建设工程设计合同是承包方进行工程设计,委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方,建设工程设计单位为承包方。建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节,是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准,持有《设计许可证》,具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书,建设工程设计合同才能订立;小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务,应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。

  (三)建设工程施工合同

  建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位,也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的,明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人,也可以是依法成立的其它组织或公民,而承包方必须是法人。

  二、家庭装修合同的性质

  实践中常遇到房屋装饰装修合同的性质定性的问题,根据合同法的规定,装修合同不在法律规定 的有名合同内,属于无名合同,但还存有不同的观点,一种认为属于承揽合同,还有一种认为属于建设工程合同。那么究竟应如何定性呢?虽然法律没有明确规定, 但我们可以从以下的法律规定中可以归纳出法律的定性。

  1、根据《建设工程质量管理条例》第2条规定:“本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”

  《最高院关于装修装饰工程款是否享有合同法第二百八十条规定的.优先受偿权的函复》也规定: “你院闽高法[20xx]143号《关于福州市康辉装修工程有限公司与福州天胜房地产开发有限公司、福州绿叶房产代理有限公司装修工程承包合同纠纷一案的 请示》收悉。经研究,答复如下:

  装修装饰工程属于建设工程,可以适用《中华人民共和国合同法》第二百八十六条关于优先受偿权的规定,但装修装 饰工程的发包人不是该建筑物的所有权人或者承包人与该建筑物的所有权人之间没有合同关系的除外。享有优先权的承包人只能在建筑物因装修装饰而增加价值的范 围内优先受偿。”

  因此,根据上述行政法规和司法解释是讲装修合同归入了建设工程合同范畴。

  2、根据《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部100号令)第九条 “装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的,或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的,必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担”

  该条就是依据装修工程大小不一,如果一律按建设工程要求有资质,会导致太多的合同无效,该条规定了“变动建筑主体和承重结构的,或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的”装修人必须具有相应资质,其它则不作要求。

  从该办法来看是将部分装修活动纳入了建设工程调整范畴。

  不属于建设工程合同的装修工程是,有的装饰、装修合同并非发包人委托的,而是承租人甚至是转租人委托人的;有的家庭装饰、装修施工合同标的不大。最高人民法院曾就同样的问题函商建设 部,建设部的答复正是这样两条除外,即装饰、装修合同,其工程项目所有权不明确的或家庭装饰、装修

  合同,不属于建设工程合同,因此这二类装饰、装修合同也 不适用该司法解释。

建设工程合同14

  建设单位:(以下简称甲方)

  建筑单位: (以下简称乙方)

  经双方协商就马集中学 工程问题签订如下合同:

  一、工程地点:马集中学

  二、工程名称:

  三、承包方式:

  四、开工日期:

  五、竣工日期:

  六、工程造价:

  七、支付办法:竣工验收合格后全部付清。

  八、甲乙双方职责

  (一)甲方

  1、现场负责做到三通一平:水通、电通、路通,现场平整。

  2、协助乙方疏通当地有关关系。

  3、确保资金按进度到位。

  (二)乙方

  1、按甲方要求施工,确保工程质量。

  2、确保工期,工期为 天。

  3、教育职工文明施工。

  4、做好安全生产,安全事故由乙方自行负责。

  九、其他未尽事宜,双方协商后,以补办的文字手续为准,其补充的条款具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建设工程合同15

  一、实践中遇到的建设工程合同管理问题的应对措施司考

  (一)合理设置合同管理机构,配备专业管理人员

  合理设置合同管理机构及管理人员,明确岗位职责是合同管理工作的基础,也是实现管理规范化、流程化的必要条件。合同管理人员需要有一定的专业技术知识、法律知识和造价管理知识。

  (二)严格执行企业制定的合同管理规定,规范合同管理业务流程

  建设工程合同管理贯穿于工程项目建设的整个过程,是整个工程项目管理的核心和灵魂,项目不分大小轻重都应严格按照企业制定的合同管理规定做好合同签订、合同审查、合同授权、合同公证、合同履行的监督管理。建立健全合同管理制度,严格按照规定程序进行操作,不断提高合同管理水平,减少项目执行中的纷争。

  (三)严密制订合同违约条款,保证合同履行的规范化

  在起草建设工程项目合同时要审视夺度的考虑到可能出现的各种违约情况,缜密的制定好违约责任和赔偿措施的合同条款。在工程建设过程中,一旦出现争议,双方要严格按照合同约定的争议解决方式,及时地解决争议问题。

  (四)加强工程合同的索赔管理工作

  合同的索赔管理要求承发包商在签订合同时要充分考虑到各种不利的因素,合理预测合同履行时可能会发生的违约情况;严格明确合同规定的权利和义务,降低合同风险,科学分析合同变更和索赔的可能性,采取最有效的合同管理策略和索赔策略;在合同履行过程中,要随时结合项目现场的实际情况,结合法律法规进行分析研究,合理履行合同,保护己方的合法权益。

  (五)重视合同终结的评估工作和管理工作的信息化建设

  一个工程合同终结后的评估是对这个合同管理的总结阶段,其评估工作主要是总结合同的执行情况,现行法律法规的'应用情况,以及合同中容易出现问题条款的注意事项。及时有效的评估工作对合同的履约能力、索赔原因和管理中出现的问题可做到科学的分析汇总,能为以后相似的工程项目提供管理经验的借鉴,比如在造价控制方面需考虑进的因素。为了规范建设工程合同基础管理工作,提升管理水平,有效防范法律风险,要将合同管理工作和电子化、网络化管理相结合,全面推进建设工程合同管理的信息化建设。中国石化集团公司投资建设了首次使用世界先进的“云计算”技术,采用微软.NET技术架构,实施“大集中”管理模式的中国石化合同管理信息系统(简称CMIS),初步实现了统一、集成、规范、高效、便捷的管理模式,进一步提升了企业规范经营与合规管理水平。通过系统的建设、应用实现了合同管理制度规范化、标准化和信息化,合同管理的专业化和一体化,普遍提高了合同管理效率和有效降低了合同管理成本。

  二、结语

  大到一个企业,小到一个项目部,一个有效的工程合同管理是促进参与工程建设各方全面实现合同约定的权利和履行合同义务,确保建设目标(质量、投资、工期)的重要手段,是推进项目顺利实施的有力保证,同时也体现了一个企业的综合管理水平。作为工程项目的各参与方必须认真做好建设工程合同管理工作科学、有效地进行,及时应用先进管理手段,改善合同管理条件,推进合同管理的信息化建设,不断提高管理水平,从而保障工程项目高效地运行实施,促进建设市场健康有序地发展。

【建设工程合同】相关文章:

建设工程合同06-18

建设工程合同06-21

工程建设合同04-18

建设的工程合同12-08

建设工程勘察合同06-16

建设工程劳务的合同03-08

建设工程合同【荐】06-29

建设工程勘察合同06-18

房屋建设工程合同06-14

建设工程借款合同06-14