当前位置：【精品】承包合同范文汇编10篇
随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的承包合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
承包合同 篇1
工程名称：
发 包 人：
承 包 人：
签定日期：
工程施工合同 ( 正 本) 年 月 日
第一部分 协议书
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
投资计划或工程立项批准文号： 资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期：
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(大写)： (人民币)
￥： 元
六、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
合同订立地点：
本合同双方约定 签字盖章 后生效。
发包人： 承包人：
时间：
承包合同 篇2
发包方：(以下简称“甲方”)
承包方：(以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证项目顺利进行，结合本项目的具体情况，经友好协商达成如下协议：
第一条项目概况
1.1项目名称：
1.2项目地点：
1.3项目承包方式：双方商定采取承包方式;脚手架，钢管架材料及人工费由乙方承担。
1.4主要施工项目
1.5施工项目单价
1.6项目结算方式
1.6施工日期年月日到年月日
第二条施工日期
施工日期年月日至年月日.
第三条甲方义务
3.1负责提供施工期间的水源、电源;
3.2施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
3.3参与项目质量和施工进度的`监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条乙方义务
4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成项目;
4.2保证施工现场的整洁，项目完工后负责清扫施工现场。
4.3乙方负责施工过程中工作人员人身安全。
第五条项目变更
5.1项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关项目费用及工期。
第六条项目款支付方式
6.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付项目款(含项目款总额和增加项目全额);第一次：项目完成50%时，甲方支付乙方报价单确定的总金额%即元;
第二次：项目完成100%时，甲方支付乙方报价单确定的总金额%即元;第三次：项目完工及竣工验收后三个月内，甲方支付乙方报价单确定的总金额%即元;
第七条在本合同履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
第八条附则：本项目验收合格后，保修期为自双方签字日起两年，附：人为原因造成的损坏不保修，由甲方负责。
8.1本合同如有未尽事宜，双方本着双好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议与本合同有同等法律效力。
甲方：乙方：
签字日期：
承包合同 篇3
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
为了维护原承包合同的严肃性和充实原合同内容的完整性，确保乙方的权利和经济不受损失，经甲乙双方进一步协商，特签订以下补充协议，供双方共同遵守：
一、甲方按原合同的义务尽快解决群众阻挠乙方经营活动的行为，以便乙方的`承包经营活动能顺利进行，维护原承包合同的严肃性。
二、乙方交纳承包金第一期的期限延期到甲方完成本补充协议第一条约定的工作并经双方书面确认后十天内交清，后各交纳期期限均按阻挠担误的时间顺延，总承包截止期同时相应顺延。
三、今后甲方应严格履行合同和本补充协议的义务，防止阻挠、刁难乙方经营活动或侵占乙方利益等行为的发生。如再发生类似上述等影响乙方经营使用和使乙方受经济损失的行为，甲方首先按合同承担全部责任，并以乙方经济损失总额的伍拾倍赔偿给乙方。除非乙方提出终止合同，否则，交纳承包金期限及总承包截止期按本协议办法顺延，延长期限合法有效。
四、本补充协议自签订之日起生效，与双方于年月日签订的《土地承包合同》具有同等的法律效力。本协议一式三份，甲、乙双方各执一份。
甲方(村委)：(盖章)
乙方：
年日月
承包合同 篇4
发包方：方山村村支部
承包方：本村伍上组村民何朝霞
根据中华人民共和国农村土地承包法，湖南省实施《中华人民共和国农村土地承包法〉办法及《中华人民共和国农民专业合作社法》等法律法规的规定，为农村经济发展需要，发包方将村组集体所有权的水塘（水库）承包给承包方从事水产养殖经营，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签讨合同如下：
一、 承包水库名：
洞坑水库，面积五十亩，地处 方山村与云山村
老屋组交界（包括水库边上一亩水塘）。
二、 承包形式：
家庭承包
三、 承包期限：
20xx年元1日－20xx年元月1日，期限20年。
四、 上交承包款：
共计人民币1.6万元。
交款方式及时间：承包方自20xx年元月1日起，每年向发包方上交捌佰元，直至合同期满。
五、 发包方的权利与义务
1、 本水为所蓄之水为农业生产农田灌溉的主要水源，在本水库所辖范围内的农业生产的浇灌用水不能得到有效保障的情况下，承包方不得肆意开闸放水或执意闭闸蓄水。
2、 发包方有权监督承包方按合同约定履行合同并合法使用所承包的水塘（水库），及有义务维护承包者的'合法权益。
3、 发包方及本水库灌溉范围所辖各村组有义务和责任为其水库堤坝进行维护和修缮，因承包方对其（水库）堤坝在自行进行维护和修缮行为并有向发包方知会通过的，所产生的维护和修缮费用，发包方需为其承担，并创造条件，尽可能为承包方提供生产经营服务。
4、 发包方及灌溉所辖范围村组需配合承包方管理好水库的蓄水工作，不得私处扯管放水。如需农田生产浇灌用水必需知会承包方，由承包方扯管放水。
六、 承包方的权利与义务
1、 承包有经营自主权并有权享受发包方提供的各项服务。
2、 承包方必须按合同约定上交承包款。
3、 承包方未经发包方书面允许，不得在其承包得水塘、水库内擅自改变内貌，人为的导致水塘、水库淤塞或塘堤坝坍塌、管漏，只允许从事水产养殖，严禁将承包水塘、水库用于违法经营。
4、 承包方在承包期间如遇意外，其继承人可以继续承包，直于合同期满。
5、 在合同承包期内，如遇承包范围的水塘、水库被征用或集体规范使用，承包方必须服从，征用后，承包方只享受水产养殖经营物的赔偿及补偿费，其它待遇归发包方。
6、 此合同一式两份，一份村里保管，一份承包方保管。 发包方（盖章） 承包方（盖章）
承包合同 篇5
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过充分协商，就乙方承包甲方清洁服务事宜，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、承包方式及费用计算：乙方采用包工、包料、包设备、包质量的方式承包甲方所有的地毯清洗、地面石材清洁保养服务项目。清洁项目及收费标准：
1、地毯清洗：根据甲方需要，乙方每月对甲方区域内所有地毯进行二次全面清洗。
2、石材地面：房间大理石深度翻新处理：
3、地毯、石材清洁范围及面积计算：
二、合同期限：
三、甲方的权利与责任：
1、甲方为乙方清洁服务工作免费提供用水、用电便利。
2、为共同维护甲方工作场所内环境卫生，成果，配合乙方进行清洁服务工作，严禁破坏公共场所卫生等不文明行为发生。甲方工作人员不得歧视与侮辱乙方所有保洁服务人员人格。
3、甲方有权根据实际需要以书面形式提前时间、内容进行适当的.调整。
4、甲方有权对乙方员工工作期间进出甲方工作场所报携带包裹进行必要的安全检查，乙方有义务配合甲方人员进行上述安全检查。2元/平方米计算2元/M2×地毯总面积按50元/平方米计算20年月500M2×2次/月=20_元(暂只进行一次)60M2×50元/M2=3000元/次日——20年月日甲方有义务教育本公司员工尊重乙方劳动3天通知乙方，以便乙方清洁洁服务工作/月收费标准：按合计金额：收费标准：合计金额：大理石总面积附件一。
5、根据本保洁服务合同，甲方如需乙方增加保洁服务区域范围，甲、乙双方协商另立合同。
四、乙方的权利与责任：
1、乙方负责甲方的地毯清洗、石材保养，且保证达到双方约定的标准。
2、乙方需全力配合甲方对乙方清洁服务工作的检查与考核，并对甲方提出的不合格项在甲方规定的时间内整改到位。
3、如乙方违反劳动安全和操作流程，导致甲、乙双方人员、设备、物品损失，一切责任由乙方承担。
五、合同期满后，乙方如无重大违约和过错责任发生，乙方有优先续约权。
六、违约责任：
1、甲、乙双方任何一方如违反本合同上述规定，双方均有权终止本合同，违约一方应负责赔偿对方一切损失。
2、在合同期内，任何一方单方面终止合同，需提前一个月以内以书面形式通知对方，否则视为违约，须赔偿对方相当于两个月清洁服务损失金额。
七、合同的终止与解除：
1、因战争、自然灾害、政府行为导致本合同无法继续履行时，本合同终止，甲乙双方承担各自的损失。
2、甲乙双方经协商一致，可以中途解除本合同。
3、除本合同规定之外，任何一方单方面解除本合同时，均应赔偿守约一方由此而造成的直接经济损失。
八、付款方式：甲方须在每月10日前以银行转帐支票、现金支票或现金形式付清乙方上月清洁服务费用。
九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执一份，签字、盖章后生效，具有同等效力。
甲方单位：(盖章)乙方单位：
(盖章)甲方代表：(签字)乙方代表：
(签字)联系电话：联系电话：年月日年月日
承包合同 篇6
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家政策的规定，本着平等协商、自愿、有偿的原则，就村里的核桃园承包经营权转包（出租）事宜协商一致，订立本合同。
一、承包果园名称及座落：
果园名称：
果园地点：_____，
土地面积约为__亩的土地转承包给乙方。
二、承包期限：自年月日至年月日，共三十年。
三、承包价格：
1、双方商定，土地承包金按年一次交纳。
2、承包金按每亩元，乙方承包的土地亩数是亩，共元，交款以甲方出具的收款凭证为准。该承包金包括依法向国家和集体缴纳的地租、税费等各项费用。
四、林木资产及其他资产转让费的确认
甲方同意将地上属甲方所有的林木资产及甲方所有的其他资产、一次性无偿转让给乙方。期满后地面上原来的基础设施：房屋、水井，树木等地上附属物按当时的合理价位折价归还村委，如乙方续包，即按市场的价格优先。
五、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、甲方保证对自己发包的土地拥有使用权，在乙方承包后，任何第三方不得在承包期内向乙方主张任何权利；
2、维护乙方的土地承包经营权，不得单方面变更、解除承包合同；
3、尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动；
4、在本合同期限内，承包金按每年一次交纳。
5、乙方在果园的经营期间，如需甲方出面协助的有关事宜，甲方不得推却，应给予协助办理；承包期满，甲方协助对果园承包的续租事宜和手续的办理；
6、甲方与土地所有权人的承包合同仍然有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。但如因乙方不向甲方履行转包合同义务而造成甲方不能履约时，乙方应与甲方一起承担连带违约责任。
（二）乙方的权利和义务
1、享有承包土地的使用、收益和土地承包经营流转的权利，有权自主组织生产经营和处理产品；
2、乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝；
3、承包土地被依法征用、占用的（如林木即按现有地面上的谁投资种植，即补偿谁；但前提是按现有地面上的林木不能改变，如有更换必须经甲方同意，并清点后才许可，否则补偿是有理讲不清的。）投资方有权依法获得相应的补偿；
4、承包期间，如遇自然灾害，乙方有权向甲方要求缓交承包金，甲乙双方有权直接向有关部门申请税费减免及申请核发救灾款项；同时按甲乙双方的林木受害的情况补偿；
5、按合同约定的土地承包价格和支付方式交纳承包费。
六、土地承包经营权的流转
1、乙方对承包土地可采取转包、出租、互换等方式流转，流转的收益由乙方享有；但应取得甲方的同意，否则无效；
2、土地流转的期限不得超过承包期的剩余期限；
3、土地流转后的土地承包费、承包费缴纳时限、方式，仍由乙方按合同规定执行。
七、债权债务的承担
本合同签订之前涉及到所承包土地的债权债务由甲方承担，与乙方无关；乙方在承包过程中涉及的所承包土地与第三方的债权债务由乙方承担，与甲方无关。
八、征地补偿及承包金变更
甲方在合同期内不得单方强行收回发包的'土地，如遇国家建设征地、统一规划农田基本建设、土地开发和综合治理等不可预见的事件发生，土地补偿款归甲方所有；地上作物及附着物的补偿应按谁投资谁受益的原则分配。并根据情况甲方负责对乙方承包土地的承包金按减少的面积以比例减少。
九、违约责任
1、任何一方当事人违约，应向守约方支付违约金；违约金的数额为按年限的长短已付承包金总额的10%；
2、承包期间内，应有甲方协助办理的事宜，甲方不给予支持和协助，造成乙方的经营损失，甲方将承担损失的责任；
2、因一方违约造成对方遭受经济损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。乙方具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或法院判决。甲方如违反合同约定应赔偿数额为乙方在所承包土地上的所有投入。
十、因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时，甲乙双方应协商解决，若协商不成，提交保亭县人民法院裁决。
十一、本合同如有未尽事宜，双方另行制定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。
十四、本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
承包合同 篇7
甲方：体育局乙方：承包方
第一条 本合同约定承包经营的XXX游泳馆座落在XX省XX市XX街道XXX路，游泳馆建筑面积约3895平方米（含所有附属用房，以本合同所附甲方加盖公章的平面图为准）。
第二条 游泳馆的承包经营期限为年，自20xx年月日起至20xx年月日止，期满后在同等条件下乙方可以优先续签。
第三条 游泳馆承包经营期间，前三年免缴租金，乙方从20xx年月日起开始向甲方缴纳租金，20xx年月日至20xx年月日每年缴纳租金10万元；20xx年月日至20xx年月日，每年缴纳租金15万元。租金于每年月日之前一次性缴清。（上述承包经营期以实际交付日期为准）
第四条 甲方的责任和义务
负责游泳馆及附属用房的水、电、通讯、空调和水加温等设施配套到位并安装好计量表（附资产明细表）。
运行二个月内，确保游泳馆及附属用房的房屋及设备正常运作。
积极鼓励和协调各中小学校开设游泳课，把游泳馆建成XXX中小学生的教育活动基地。
本合同期限届满或终止，在结清全部租金、各项费用和可能发生的滞纳金、违约金、赔偿金后一个月内，将履约保证金返还乙方（不计利息或补偿）。
第五条 乙方的责任和义务
在承包经营过程中必须遵守国家有关法律法规，做到依法经营，自觉接受相关职能部门的监督管理，维护游泳馆的对外形象。在承包经营过程中不得转包和改变游泳馆及附属用房的体育功能。
承包经营游泳馆及附属用房的一切经济、法律和安全的责任均由乙方承担，所涉的税收、规费等亦由乙方负责缴纳。
承包经营游泳馆及附属用房期间，必须有明确的救生安全等责任措施，对游泳馆工作人员和顾客的安全负全责。
承包经营游泳馆及附属用房期间，承担游泳馆及附属用房设备的保养、维修、管理和运行的所有费用并按规定及时支付。
承包经营期间，游泳馆每年开放时间不少于240天（含白天与晚上），每年根据甲方需要，向甲方无偿提供使用游泳馆12天（含白天与晚上）；
对学生上课应积级配合并做好各方面的'服务工作，费用给予优惠，具体收费标准，甲乙双方另行协商并报县物价局核准。对老年人、残疾人应按规定给予优惠。
本合同签订后三十日内，即向甲方支付履约保证金人民币十万元，该保证金可用于清偿可能积欠甲方的租金、各项费用、滞纳金、违约金、赔偿金等。
本合同期限届满或终止，须将承租的游泳馆及附属用房按可经营现状完好地交还甲方（其中乙方投入的不动产归甲方无尝所有，可动产归乙方处置）。
第六条 违约责任：
甲方无故干扰乙方正常营业，造成乙方较大损失的，视为甲方违约，乙方有权终止本合同，并可按照合同法追究甲方的经济责任。
有下列情形之一的视为乙方违约，乙方应承担相应的违约责任，甲方有权终止本合同并没收履约保证金。
（）乙方不支付租金或者延期支付租金达三十天以上的；
（）乙方所欠费用累计达五万元以上的；
（）未经甲方同意，乙方将游泳馆及附属用房转包给第三者（包括与他人合伙经营）的；
（）乙方擅自改变游泳馆及附属用房的用途或房屋结构的；
（）乙方在承包经营中进行违法活动或损害公共利益的。
第七条 本合同因下列情况可终止：
一方违约，另一方可按本合同的规定终止合同；
双方协商一致同意终止合同；
因法定不可抗力的情况发生；
因法律法规政策规定的原因，导致本合同无法继续履行。
除上述第项外，甲、乙双方均不承担合同终止的责任。
第八条 本合同签订之日，双方应出具详细的资产明细表。
承包合同 篇8
原告：XXX，女，汉族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，电话：XXX。
被告：XXX，男，汉族，XXX年X月14日出生，住XX，电话：XXX。
请求事项：
1、判令解除原被告之间的《承包出租车协议》；
2、判令被告返回原告交付的包车押金8万元；
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：
XX年X月X日，原实行签订《承包出租车协议》，约定被告将皖XXX号出租车交由原告承包经营，双方对相应的权利义务进行了约定。现因为原告身体原因导致无法实际履行承包出租车协议，因与被告协商未果，根据合同法第九十四条的'规定，特诉至贵院，请求法院查明事实，依法支持原告的诉讼请求。 此致
合肥市瑶海区法院
具状人：
年 月 日
承包合同 篇9
甲方：海南八味实业有限公司 （转包方）
乙方： （受让方）
为了加速海南国际旅游岛的开发建设，充分发挥各自方面的优势，在平等互利的原则上，经双方友好协商，甲方将承包海南省定安县富文镇田头村委会经济农场的4084.48亩土地转包给乙方开发经营。为了保护农村土地承包经营权流转双方当事人的合法权益，促进双方依法履行义务，根据《中华人民共和国农村土地承包法》及其他相关法律、法规的规定，经双方平等协商，订立本合同条款。
第一条 转包土地概况
本承包土地面积2722989.1平方米（4084.48亩）（以国土部门确定的土地面积为准），东至木头一、二、三经济社，王介经济社；南至王介经济社；西至大坡沟；北至木头一、二、三经济社。
第二条 转包方式
甲方将海南八味实业有限公司100%的股权及公司名下承包4084.48亩的土地使用权转让给乙方经营。
第三条 转包期限
土地承包经营使用权承包期限按原李爱柳承包合同，即从20xx年4月11日起，至20xx年4月11日止。
第四条 转承包租金及付款方式
1、转包土地使用权及地上附属物，按每亩每年600元/亩计算，共计五十年租金为：壹亿贰仟贰佰伍拾叁万肆仟肆佰元整（￥12253.44万元），该款含青苗补偿在内。
2、付款方式：合同签订之日起，乙方先首付1000万元给甲方指定的银行账户；()余款11253.44万元，乙方在三个工作日内，汇入甲、乙双方指定的'银行共管账户；甲方将海南八味实业有限公司的法定代表人莫绍兴及100%的股权变更为乙方指定名下的同时，从共管账户解付7153.44万元给甲方指定的银行账户。
3、余款4000万元，青苗补偿时结清。
第五条 土地承包使用权交付与回收，按甲方（李爱柳）与田头村委会签约的承包合同规定条款履行。
第六条 甲方的权利和义务
1、负责按原承包合同转让给乙方名下。
2、协助乙方沟通完善政府相关事宜。
3、协助乙方按国土部门测量的土地四至定位（围墙、铁丝网等）。
第七条 乙方的权利和义务
1、按甲方原承包合同约定条款转包的土地具有自主生产经营权，经营决策权、产品处置权。
2、按照甲方原承包合同条款规定按时足额交纳土地承包费用及补偿费用，在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，如不能依法经营开发，造成损失，乙方自行承担责任。
第八条 协议的变更和解除
有下列情况之一者，本协议可以变更或解除。
1、经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；2、订立协议所依据的国家政策发生重大调整和变化的；
3、一方违约，使协议无法履行的；
4、双方履行本协议条款完毕；
5、因不可抗力使协议无法履行的。
第九条 争议的解决
在履行本协议过程中发生的争议，由双方协商解决，协商或调解不能解决的，双方均有权向仲裁委员会或法院起诉。
第十条 其他约定
1、在协议执行期间，任何一方不得擅自改变或解除合同。
2、协议未尽事宜，由甲乙双方协商做出补充规定，补充规定与本协议具有同等法律效力。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各一份。
4、本协议自乙方首付1000万元款项到甲方指定银行账户之日起生效。
甲方：（盖章）
代表：（签字）
乙方：（盖章）
代表：（签字）
**年**月**日
承包合同 篇10
澧县（以下简称甲方）在（单位）修建的栋层结构的建筑安装工程。为优化劳动组合完善责任制，应同志（以下简称乙方）的要求和自愿，决定将该工程的
专业的施工任务以（单价）包工给乙方。为保质量、保安全、保进度，维护双方的合法权利，经双方充会协商。订立如下合同。
一、承包的范围：
二、工期要求：
该工程专业的施工从签订协议到工期彻底竣工验收达标，即年月日至年月日。（本工期包括阴雨、农忙、节假日等）。
三、工资结算方式：
1、工资结算按工程形象进度分期付款。每结算一次工资不少于%，分期付款方式如下：
2、禁止乙方以任何借口向建设方借款，影响甲方的信营。
四、质量要求：
1、乙方必须按图、按合同认真组织施工，严格遵守操作规程，工艺做到精益求精，无条件地接受职能部门、建设方、监理、甲方对工程质量的检查和监督。
2、在施工过程中，因乙方偷工和不遵守操作规程，质量未达到标准，乙方必须认真接受处理意见，进行整改并承担全部经济损失。
3、质量管理见公司《建筑安装工程质量管理细则》和工地安全、质量管理有关规定。
五、安全要求：
4、乙方在该工程的施工中，必须坚持安全第一、预防为主，杜绝人为的安全事故发生，并严格遵守有关安全管理规定，不得违章作业。
5、乙方对所组合的施工人员应配合甲方经常进行遵纪守法，和职业道德的教育，杜绝小偷小摸、打架斗殴等违反治安管理条例的事件发生。
6、如有发生安全事故，必须分清事故发生的原因，划清责任界线。并由责任方承担全部经济损失和法律制裁。
7、安全管理见公司《建筑安装工程安全管理细则》和工地安全、质量管理有关规定。
六、值得说明的几个问题：
1、乙方的所有施工人员，必须自觉遵守甲方和建设方的.厂纪厂规，登记施工人员花名册。
2、乙方必须与项目负责人签订一份代表所组合施工人员（含临时工）的《班组安全生产责任状》，否则甲方不安排乙方施工。
3、乙方承包此项专业施工后，应自始白终，积极配合其它工种的施工和甲方现场管理人员的工作。如不尊重甲方管理，中途自行解体，无能力承担所承包的工程施工，甲方有权终止合同，除已预借的工资外，甲方不再给乙方办理结帐付款手续。
4、乙方必须文明施工，节约原材料，爱护所使用的机械设备。如有人为浪费原材料和损坏机械设备，将视情节严重赔偿和罚款。
七、违约责任及奖惩办法：
1、上述合同条款，双方必须共同遵守，任何一方不得随意变更或解除合同。
2、如乙方能按时、按质、按量竣工，检测合格率达%以上，甲方给予奖金，否则，取消奖金和罚款。
八、未尽事宜，双方另定补充合同，合同签字生效，受法律保护。
甲方：乙方：
委托代理人：委托代理人：
年月日