当前位置:范文网>合同范文>施工合同>施工合同

施工合同

时间:2023-02-19 06:34:51 施工合同 我要投稿

实用的施工合同范文集合六篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同在生活中的使用越来越广泛,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编整理的施工合同6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

实用的施工合同范文集合六篇

施工合同 篇1

  甲方:_________________________________

  乙方:_________________________________

  甲方将_________________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:

  一、工程地点:_____________________________________________________

  二、工程量:_______________________________________________________

  三、工程造价:_____________________________________________________

  四、付款方式:乙方设备进场开始_________________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。

  五、甲乙双方责任

  (一)甲方责任:

  1.负责_________________________,以方便乙方_________________作业。

  2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

  (二)乙方责任:

  1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

  2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。

  3.作业人员持证上岗。

  4.加强安全警戒工作。

  六、违约责任

  1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

  2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。

  七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  八、本合同一式肆份,双方各执二份。

  甲方(盖章)_____________ 乙方(盖章)_____________

  甲方代表(签字)_________ 乙方代表(签字)_________

  _________年______月______日 _________年______月______日

施工合同 篇2

  甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

  为完成有线电视系统工程,统一规范,加强管理,经双方友好协商,由甲方委托乙方承担有线电视系统安装工程,为了明确双方职责,特签订如下合同。

  一、 工程名称:XX地块有线电视系统工程

  二、 工程地点:

  三、 工程价款:

  1、根据有关文件规定(锡价服(20xx)132号),按建筑面积每平方米19元计算合同金额。建筑面积暂按《建设工程规划许可证》(副本)核定的面积计算,即 42624m×19元/m= 809856 元,共计(大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币)。

  2、本工程的最终价款按《建设工程规划许可证》(正本)核定的建筑面积计算确定。在未取得《建设工程规划许可证》(正本)之前,按本合同预收配套建设费。信号开通前,开发商需提供《建设工程规划许可证》(正本),按文件确定的收费面积签订正式协议。

  四、 工程方式:包工包料。

  五、 工程期限:与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付使用。

  六、 技术要求:本系统为乙方所属网络系统的一部分,乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装,区内不送有线模拟电视信号。

  七、 双方责任:

  1、 乙方负责工程范围内的系统设计;负责室外管道、井、缆线的施工,落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通(住宅及底商部分,乙方负责穿线至用户室内多媒体盒,做好接头,用户室内其余部分由甲方负责)。

  2、 乙方负责本系统室外管道的设计,甲方按照乙方的设计要求做整体的综合管线平衡,在满足甲方规划设计的`同时必须符合乙方设计的技术标准和要求。

  3、 甲方负责按照乙方的设计要求埋设室内管线(范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等),管内预穿铁丝并确保管线畅通。如室内管线的管径、位置变动,应事先征得乙方书面同意。系统内所有室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费提供。

  4、 进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通,并做好防水措施以防雨水倒灌。室外井位由乙方负责施工。乙方在室外穿线结束后应及时盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。

  5、 开工前甲方应提供乙方施工材料堆放间;施工中甲方应派专人协助,提供施工方便。

  6、 甲方应尽早依据《建设工程规划许可证》(正本)与乙方签订正式合同,乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。

  7、 工程竣工交付使用后,乙方需要检修、更换器材和扩容,甲方有责任提供必要的场所和设施配合解决。

  八、 付款方式:在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付 409241元(50%),余款在工程竣工调试完成并验收后,按正式合同确定的金额一次性付清。

  九、 相关事项:

  1、 乙方按本行业要求进行验收,验收合格后由乙方负责维修、管理。但因甲方或用户自身原因造成系统损坏或发生故障等,乙方不承担维修责任。

  2、 该小区所有室内外有线数字电视管道资产所有权归乙方所有。

  3、 甲方在房屋交付用户使用时,应配合乙方做好宣传工作,督促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。

  4、 乙方在施工时应文明施工,服从甲方协调管理。

  十、 违约责任:

  1、未经甲、乙双方协商,若有一方违约,则违约方将承担相关违约责任,负责赔偿因违约给对方造成的损失。

  2、如因甲方未按照乙方要求埋设室内管线或甲方擅自变动管线的管径、位置或其他甲方自身原因造成工程存在问题的,责任由甲方自行承担。如需乙方维修,应另行支付费用。

  十一、争议:本合同未尽事宜或因履行本合同发生争议的,双方另行协商解决,协商不成的,则提交乙方所在地法院诉讼解决。

  十二、其它:

  1、本合同附件或补充协议与本合同同样具有法律效力。

  2、本协议一式四份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执二份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表(签字): 代表(签字):

施工合同 篇3

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

  1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)

  2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

  二、工期

  开工日期:

  并网日期:

  竣工日期:

  四、合同价格和付款方式

  合同价格

  本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

  五、施工质量和质量检查

  1、工程质量

  (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

  (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

  2、质量检查:

  六、解决争议的办法起诉讼。

  (1)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (2)法院要求停止施工。

  七、违约

  1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

  (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

  (2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的'行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且23发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

  九、合同的生效及终止

  1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

  2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

  十、合同份数

  本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

施工合同 篇4

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程资料和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为200米。

  4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量务必贴合有关规定,并具备产品合格证书等。

  5、合同造价:暂定为人民币元整。

  6、工期:合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。

  7、合同履约保证金

  本工程不设置履约保证金。

  8、结算办法

  8.1按以下原则结算:

  8.1.1按浙江省市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单。

  8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

  8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。

  8.3挖土机采用200型挖机,挖土机费用按230元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

  9、工程质量

  9.1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行,要求保证到达合格等级。并到达以下要求:

  9.1.1混凝土层

  混凝土采用设计规定的商品混凝土。

  厚度误差:±10%厚度。

  平整度误差:小于10mm。

  宽度:不小于设计规定。

  9.1.2塘渣基层

  塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应贴合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。

  路基应有良好的排水系统;

  路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应贴合设计要求;

  务必用不小于15吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于5mm。

  不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

  道路中线标高允许误差±20mm。

  平整度允许偏差:20mm。

  宽度允许偏差:100mm。

  9.2材料要求

  9.2.1中标单位务必对所采购的材料质量全面负责,应带给产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

  9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。

  9.3乙方务必精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予必须的经济处罚。

  9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切职责均由乙方承担。

  9.5乙方务必做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担。

  9.6路基及道路基层务必碾压密实,否则,由此造成的.道路缺陷修复职责由乙方承担。

  10、安全生产和礼貌施工:

  10.1乙方务必认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定,施工期间务必认真做好安全管理工作,杜绝重大事故发生。

  10.2施工期间,发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切职责均由乙方承担。同时根据事故情节轻重,甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。

  10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作,如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏,所产生的一切职责及后果均由乙方承担。

  10.4乙方的所有人员务必持证持牌上岗。

  11、资料管理和竣工结算的有关规定:

  11.1乙方务必按照市政工程规定要求,整理本工程的各项技术资料。

  11.2本工程的所有资料务必用A4纸,并用电脑打印。

  11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内,乙方向甲方带给完整的工程技术资料二套,其中一套务必是原件。

  11.4自竣工验收合格之日算起30天内,乙方向甲方带给本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。

  12、付款办法:

  12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价10%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票。

  12.2质量保修金按以下规定支付:

  a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;

  b)质量保修金不计利息。

  12.3水电费用乙方自理。

  13、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(二)种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  13、本工程的质量保修期为一年,自竣工验收合格之日算起,保修期内发生质量事故,乙方接到甲方维修通知后,五天内完成维修工作。否则,甲方有权另请其他施工队伍维修,所有维修款均由乙方承担,甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

  14、乙方务必配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

  15、合同未尽事宜,由双方另行协商确定。

  15、本合同一式捌份,甲乙双方各执四份,经双方单位盖章、代表签字后生效。

  发包方:承包方:

施工合同 篇5

  甲方: 乙方:

  依照中华人民共和国《合同法》等相关法律法规,经双方友好协商达成一致,决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。 第一条 合同总则

  工程名称: 工程地点:

  合同内容:乙方负责向甲方提供本合同所列设备,进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训

  第二条 合同价款及合同清单

  合同总价:人民币 元整(¥ )

  (该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应,以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)

  (1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 元

  (2)、乙方施工队伍进场施工完成,甲方支付乙方合同总价的 %,计人民币 元;

  备注:_________________________________________________;

  第三条 工程期限

  1、经双方商定,本系统的工程施工日期_______年____月____日,本工程施工周期为施工日期之日起后_____天的时间。

  2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工,则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金,甲方在应付款项中予以扣除

  3、如遇下列内容,乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告,甲方在收到报告后14天内予以确认,逾期不回复,乙方可以视为报告已被确认。

  (1) 现场条件不能保证乙方正常施工;

  (2) 双方无法预见的因素,对乙方施工进度确实造成严重影响的;

  (3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;

  (4)不可抗力:指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。

  第四条 甲方责任

  1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸,以便乙方作进一步的深化设计。

  2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。

  3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。

  4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯),经双方商定由甲方提供。

  第五条 乙方责任

  1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工,同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕,达到优良工程。

  2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作,编制施工组织设计,及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。

  3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划,并按计划与装饰施工进度安排相衔接。

  4、乙方具体承担的工作范围:

  (1) 工程项目开工前的各项有关手续;

  (2) 施工安装调试;

  (3) 施工技术问题的处理和管理;

  (4) 施工过程的.质量管理;

  (5) 施工过程的安全管理;

  (6) 系统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方提供,乙方不再另外收取培训费用);

  第六条 设备

  1、设备范围

  经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。

  2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。

  3、设备变更

  本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准,并及时办理变更手续。

  4、仓储

  甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。

  第七条 工程施工

  1、本合同签定生效后,乙方施工队伍即可进驻现场。

  2、进场人员必须遵守现场施工管理条例。

  3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件,按照施工图进行施工。

  4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。

  5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。

  第八条 竣工验收

  a) 乙方在系统竣工自验收后,提交甲方竣工验收申请及相关材料,甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见,验收通过后,乙方正式提交竣工报告及相关文件,提交之日即为系统竣工标志。

  b) 竣工相关材料包括:系统使用及维护手册。

  c) 保修期自系统竣工验收之日起算。

  第九条 保修和支持服务

  乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务,第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注:人为损坏或不可抗拒的灾害除外 摄像机

  第十条 违约责任

  因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断,可能或已经造成不良影响或者损失时,应及时协商解决。协商不成时,依照中华人民共和国《合同法》承担相应的责任。

  附:本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字,加盖公章或合同章生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

  发包方:_____(以下简称"甲方")与承包方:_____(以下简称"乙方")为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。

  第一章 合同背景

  第一条 施工地点位于_____市_____区_____路_____弄_____号_____室,(以下简称"该房屋")。该房屋竣工验收合格,并已交付使用。

  第二条 甲方委托乙方施工,使房屋安全、卫生、美观、适于居住、方便生活、令人心情愉悦。

  第二章 施工单位资格

  第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。

  第四条 本合同签订前,乙方应向甲方出示《营业执照》、《资质证书》原件。

  第三章 施工内容

  第五条 该房屋属_____结构,房型为_____房_____厅_____厨_____卫,建筑总面积为_____平方米;施工的是其中的_____房_____厅_____厨_____卫,施工面积为_____平方米。详见作为本合同附件(一)的.《房型图》中红线匡定部分。

  第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页):

  (一)厅:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

  (二)房:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

  (三)厨:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

  (四)卫:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;

  (五)其他:地面部分_____,墙面部分_____,天棚部分_____,门窗部分_____,其他_____;前款没有说明的,依作为本合同附件(二)的《装修施工图》确定。

  第四章 材料、设备和价款

  第七条 施工使用的材料和设备见作为本合同附件(三)的《主要材料报价单》、作为本合同附件(四)的《辅助材料报价单》,乙方的人工费见作为本合同附件(五)的《人工费报价单》。

  第八条 至第十三条在乙方提供施工使用的材料、设备以及劳务的情形下适用

  第九条 该房屋工程总价款为_____元,其中材料费_____元、人工费_____元、管理费_____元、设计费_____元、垃圾清运费_____元、税金_____元、其他费用_____元。工程总价款是各分项价款的总和。

  前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。第九条 乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价,不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。

  乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。

  双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以委托价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。

  第十条 乙方应在《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

  乙方提供并已经使用的材料和设备与《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定不符的,甲方有权选择以下列方式之一处理,乙方应当接受:

  (1)甲方同意继续使用的,乙方免收该材料和设备的费用;

  (2)甲方不同意继续使用的,乙方应当根据《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的规定更换和重做,更换后的材料和设备费减半收取,原工期不变。

  第十一条 乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

  第十二条 乙方提供的材料和设备质量必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  乙方提供的材料和设备必须符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音强度等指标,使甲方达到安全居住、生活的目的。

  乙方违反前两款规定的,应当立即更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。

  第十三条 甲方变更施工内容的,乙方应当同意。工期、总价款、《主要材料报价单》和《辅助材料报价单》的内容相应变化的,经甲方书面确认后生效。

  第十四条 至第十六条在甲方提供施工使用的材料、设备,乙方提供劳务的情形下适用

  第十五条 该房屋的工程总价款为_____元,其中人工费_____元、税金_____、其他费用____

【施工合同】相关文章:

施工施工合同04-21

施工总承包施工合同04-08

班组施工合同(施工队)11-27

施工合同10-25

施工的合同 11-23

个人施工合同01-03

委托施工合同01-06

建房施工合同12-26

房屋施工合同10-13

球场施工合同10-13