工程施工合同

时间：2022-12-18 15:00:39 施工合同我要投稿

【热门】工程施工合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编精心整理的工程施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【热门】工程施工合同

工程施工合同1

　　发包方：______________（以下简称甲方）

　　承包方：______________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

　　二、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

　　三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

　　四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

　　五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

　　六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

　　七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

　　八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

　　（一）、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

　　（二）、该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的`实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

　　十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

　　十一、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

　　十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

　　十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

　　十四、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

　　十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。

　　十六、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

工程施工合同2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　发包方(以下简称甲方)：

　　单位：

　　委托代理入：

　　联系电话：

　　承包方：

　　承接代理人：

　　联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的装饰工程 (以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1．工程地点：

　　2．工程内容及做法(详见预算和设计图纸)

　　3．工程承包方式：

　　4．工程期限天。开工年月日，竣工年月日。

　　5．合同价款：工程造价元。金额大写：

　　第二条：施工管理

　　1．乙方应保持施工现场整洁，符合文明施工有关规定，工程交工前要达到工完清场。

　　2．采取积极措施作好建筑物的保护工作，严格按照室内装修行业的有关规定。按设计图纸施工，因乙方责任造成建筑物损坏的经济损失，由乙方承担。因甲方责任造成建筑物发生损坏的经济损失，由甲方承担。

　　第三条工程质量管理

　　1．乙方应认真按照装修工程的质量标准，规定和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查。

　　2．施工中经检查工程质量不合格，乙方应按照要求进行返工和修改。并承担其返工、修改的费用。非乙方责任导致返工、修改的费用由甲方承担，工程相应延期。

　　3．竣工工程质量应达到乙方要求或相关部门的质量检验评定的合格条件。

　　4．竣工工程质量经甲方检查不合格，乙方应按要求进行返工，并承担返工时所发生的费用。

　　5．因甲方原因导致竣工工程质量不合格，甲方应承担返工所发生的费用。

　　6．隐蔽工程必需经甲方或者质监部门验收后方可隐蔽。

　　第四条设计变更

　　1．甲、乙双方必须坚持按图纸施工，任何一方不得随意变更设计。

　　2．施工中，甲方提出对原设计进行变更，应书面通知乙方，乙方按变更通知进行施工，因变更导致的费用由甲方承担，工期相应顺延。

　　3．因乙方施工责任导致设计变更，应经甲方同意后，乙方方可施工。所发生的费用由乙方承担。

　　第五条材料供应

　　1．按合同约定由乙方提供主要材料、设备，由甲、乙双方看样定货，乙方应在材料到场前通知甲方，双方共同验收，验收合格后方可由乙方使用。

　　2．按合同约定由甲方提供材料、设备，甲方在材料到场前通知乙方。

　　第六条合同价款与支付

　　1．本合同价款任何一方不得擅自改变，除发生下列情况应做调查。

　　(1)室内装饰定额站发布的调整文件并由室内定额站的审认定。

　　(2)设计变更。

　　(3)甲方确认的'工程量增减或所用材料、配套用品的变更。

　　2．工程款的支付：合同签定后，甲方应预付工程总造价的70％，计：

　　元。泥工、木工完工后，甲方验收合格后，乙方安排下道工序进场，甲方应付工程总造价的25％，计元。工程竣工后，甲方应在三天内办理验收手续和一次性付清工程余款

　　元，甲方如延期拖欠工程款，每天按欠款的3‰赔偿给乙方，并终止维修条款。

　　3．如有增补项目，甲乙双方协商妥定，并且书面签定后甲方应当一次性付清增补项目工程款，如有违反，乙方有权对增补项目不施工。

　　第七条合同签定后，如中途退约，由违约方赔偿对方经济损失，赔偿金额按总工程总造价的50％赔偿给对方。

　　第八条甲乙双方商定的其他事宜

　　本合同式份，甲、乙双方各执份。

　　第九条本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决。协商或解决不成的，双方同意由襄阳市仲裁委员会仲裁（双方在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成协议的，可向人民法院起诉）。

　　第十条本合同双方盖章签字后生效，在甲方付清工程款、乙方将工程交付甲方使用后，其他条款即告终止。

　　委托方（章）：承接方（章）：

　　单位名称：单位名称：

　　住址：住址：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签定时间：年月日

工程施工合同3

　　发包人（全称）：_______________________

　　承包人（全称）：_______________________

　　为保证_______________________（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法）、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　根据本工程修缮和装修的项目，双方约定具体质量保修范围及内容如下：_______________

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收助工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据《建设工程质量管理条例）及有关规定，结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下：

　　1、土建结构修缮工程为：________年；

　　2、房屋防水修缮工程为：________年；

　　3、装修工程为：________年；

　　4、电气管线、上下水管线修缮工程为：________年；

　　5、供热及供冷为：________个采暖期及供冷期；

　　6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为：________年；

　　7、其他约定：________________________________________

　　三、质量保修责任

　　1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的.保修责任。

　　2、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

　　3、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。

　　4、对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　四、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　五、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：______________________

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

　　发包人：（公章）___________承包人：（公章）___________

　　法定代表人：（签字）_______法定代表人：（签字）_______

　　委托代理人：（签字）_______委托代理人：（签字）_______

　　_________年______月______日__________年_______月____日

工程施工合同4

　　发包人（全称）：___________（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：___________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　建设面积：___________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。

　　三、承包方式：___________

　　四、合同工期

　　进场安装日期：20__年__月__日

　　安装竣工日期：20__年__月__日

　　合同工期日历天数：____天。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　六、分包合同价款

　　按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：20__年__月__日

　　合同订立地点：_________

　　本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　20__年__月__日

工程施工合同5

　　补充协议工程名称：_________________

　　工程地点：_____________

　　发包人：_____________

　　承包人：_____________

　　签订日期：_________________

　　补充协议发包人：_________________(以下简称：_________________甲方)

　　承包人：_________________(以下简称：_________________乙方)

　　经甲乙双方自愿、公平、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：_________________

　　一、写明具体补充的内容。

　　二、如有未尽事宜，双方另行协商。

　　三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

　　四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的'组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　甲方：_________________乙方：_________________(盖章)(盖章)

　　法人代表或代理人：_________________法人代表或代理人：_________________

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

工程施工合同6

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。乙方应具备级以上的相应资质。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3现场条件：用水、用电乙方单独装表计量(甲方按市场价计取)。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。

　　二、承包范围及方式

　　2.1承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明(以甲方图纸为准)。

　　2.2承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价万元，其中绿化观万元。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。

　　三、工程结算

　　3.1本工程系招标工程，工程暂定价为万元按年月日报价书为准，景观工程万元按年月日报价书为准。其工程量按实结算。

　　3.2甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承担。

　　四、付款方式

　　4.1本工程不付工程备料款。

　　4.2工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的`%。工程经验收合格，办理工程决算后支付合同总价的%，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方(不含利息)。乙方应在收到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。

　　五、绿化苗木、景观园艺

　　5.1绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。

　　5.2甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。

　　5.3部分大树、名贵花木由甲方采购供应乙方种植(并提供技术帮助)，具体数量及品种甲乙双方共同商定。

　　5.4甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参与定价、定量。

　　六、质量要求

　　6.1全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。

　　6.2绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土(按该苗木的要求配制)。

　　6.3工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。

　　6.4乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。

　　七、工程验收

　　7.1隐蔽工程验收前，由乙方填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承担;不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。

　　7.2工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。

　　7.3工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方(不含利息)。

　　八、施工工期

　　8.1经甲乙双方商定，本工程自年月日完工，总工期为日历天。

　　8.2为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的，按每天工程总造价的万分之四进行奖罚。

　　8.3工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以8.2款承担违约责任。

　　九、其他约定

　　9.1施工现场的安全保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。

　　9.2乙方应加强对施工人员的施工安全教育，如发生伤亡安全事故，其责任及费用均由乙方承担。

　　9.3文明与安全施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。

　　9.4乙方上报的项目经理，工程技术顾问，均不得随意调动。确因工作需要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转包，甲方有权单方面终止合同，乙方必须返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失，并承担合同总价10%的违约金。

　　9.5甲方的招标文件，乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　9.6本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。

　　9.7合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。

　　9.8本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。

　　9.9本合同一式四份，双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同7

　　发包人(甲方)：_____________________

　　地址：________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　联系电话：____________________________

　　承包人(乙方)：_____________________

　　身份证号：____________________________

　　联系电话：____________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项订立本合同。

　　第1条甲方将位于_______市_______内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范围：_______市_______厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必须严格按施工要求施工。乙方对安全及文明施工实行全面承担，包工包料，乙方为安全施工、文明施工第一责任人。

　　第2条开工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。

　　第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_______万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。

　　第4条甲方开工前提供具备开工条件的施工场地，需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。

　　第5条乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方要求执行，而如发生安全责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方承担。

　　第6条施工所需要的.机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方提供。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同约定的工程款之外不承担任何费用。

　　第7条工程款支付(两次性支付)

　　7.1第一次付款_______年_______月_______日前，付给人工费_______万元。

　　第二次付款_______年_______月_______日前，甲方一次性支付全部工程款。(以收据为凭)

　　7.2若甲方到期未给付工程款，承担违约责任，违约金为_______万元。

　　第8条本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。

　　甲方：_____________________乙方：________________________

　　法人代表：_________________责任人：______________________

　　________年________月______日________年________月________日

工程施工合同8

　　甲方：________________(以下简称甲方)

　　乙方：________________(以下简称乙方)

　　依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　第一，工程概况及承包方式

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、工程承包方式：________________

　　4、工程概况：________________

　　第二，工程装修内容

　　1、某大酒店装修工程室内天棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

　　第三，工程造价

　　1、工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为：￥845674.00元。大写人民币:捌拾肆万伍仟陆佰柒拾肆元整。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

　　第四，工程期限

　　工程开工日期：某年某月某日

　　工程竣工日期：某年某月某日

　　第五，量要求

　　按国家建设部行业标准《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

　　第六，付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的10%

　　2、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的85%即845674.00元*85%=718822.90元。

　　3、乙方剩余5%工程款作为质保金一年内付清。

　　第七，双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的'设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　第八，其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程施工合同9

　　甲方:

　　乙方:

　　根据武汉供电公司批准的供电方案(报装编号/传单编号),经招投标程序及双方协商,甲方委托乙方负责报装用电工程，依照武汉供电设计院设计的方案进行设备选型、购置及施工。为使工程顺利进行，明确甲、乙双方的责权，根据《中华人民共和国合同法》双方特签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程质量：

　　4、工期：

　　5、工程主要内容和范围

　　本工程的供电方案报批程序（此方案必须满足本项目用电容量）和武汉供电设计院设计的施工图纸的内容（不含开闭所及配电室土建工程）。

　　（1）开闭所及公用配电室的电气设计，专用配电室电气设计，变电站至开闭所外线设计及配电室低压出线设计。

　　（2）开闭所、公用配电室的高、低压柜、变压器、电缆、计量装置的设备采购、安装、调试，专用配电室的高、低压柜、变压器及箱式变压器的设备采购、安装、调试。

　　（3）市电到开闭所外线工程的土建工程，设备及材料的采购、安装、调试，开闭所至各配电室的土建工程，设备及材料的采购、安装、调试。

　　（4）其余施工内容详见武汉市供电设计院设计图。

　　二、工程费用和付款方式：

　　1、根据供电方案及工程施工设计图，经公开招标，中标价为人民币万元。其中：清单包干价万元，预留金万,配电房土建费用万。（预留金为甲方可能发生的工程量变更而预留的金额属甲方支配）

　　2、合同签订生效后，甲方向乙方支付工程款总价的30%，合计人民币万元，大写：（设备订制款）

　　3、甲方按供电部门提供的交款清单全额支付，如设计费、施工费、检测费、调试费、安装费、计量费及验收送电（因户主为江岸区房地产公司，此费用含在清单包干价中，如甲方交需从清单包干价中扣除）。

　　4、项目供电工程线路、设备施工安装完成后，经甲方、监理方、审计方核实验收后,再向乙方支付工程款总价的20%(即总工程款的50%)合计人民币万元，大写：。待审计单位完成供电工程审核后，甲方向乙方支付至审核价的95%（含已支付款项）。乙方请供电局验收送电，并向甲方移交竣工资料等相关文件。

　　5、总价款5%质保金在送电满一年后一周内支付。

　　6、中标书中发生的费用按中标价计算，未发生的费用需扣除，新增项目单价按审计单位确定的价格进行计算。乙方超出图纸和招投标文件增加的非国家强制性规范要求的工程量，或非甲方原因造成返工的工程量，不予计量。

　　三、甲方的职责

　　1、提供乙方所需相关资料及用电需求图，乙方负责办理一切相关手续。

　　2、办理规划红线应交的政府规费。

　　3、按合同约定时限缴纳工程款。

　　4、本合同签订后，提供双方验收合格的配电房（建筑）。提供供电工程必要施工条件，保证施工现场道路畅通。

　　5、负责供电工程与其它工程施工之间交叉配合的`协调工作，保证施工顺利进行。

　　6、送电前必须配合完善相应供电手续。

　　四、乙方的职责

　　1、根据甲方的委托，负责与供电公司各部门之间的协调。

　　2、协助甲方办理供电线路工程规划红线手续。

　　3、认真做好工程报装、设计、设备购置、施工及安装调试工作。严格按照设计院要求、规范施工、施工标准进行施工，按照国家安全操作规程组织施工，采取严格的安全防护措施，确保施工中自身及他人的生命及设备财产安全，并承担安全事故而造成的一切责任及经济损失。

　　4、因乙方采购设备质量及施工质量引起上级电网事故，由乙方负全部责任。

　　5、保证工程质量优良，确保供电工程验收，按时送电。如非乙方原因，不能按时送电，乙方不承担责任。

　　6、在施工过程中乙方自行负责施工现场安全防盗事宜，如发生电气设备、安装材料等盗窃或破坏，因此引起的财产损失由乙方承担。

　　五、工程保修

　　工程保修期为两年，从送电之日起计算。保修期内由于因乙方采购设备质量及施工质量问题引起的故障，乙方提供免费保修；保修期内发生其它故障，甲方可委托乙方处理，乙方只收取材料费（人为因素不在其中）。保修期外，随时提供有偿服务。

　　六、违约责任

　　1、甲方未按合同履行职责，致使乙方延误工期及送电，造成乙方的直接经济损失由甲方负责赔偿。

　　2、乙方未按合同履行职责，使工程不能按时送电，甲方因此造成的直接经济损失由乙方承担。

　　3、由于不可抗力原因，不能履行合同，双方协商解决。

　　七、争议的解决

　　因本合同或在合同执行过程中发生的争议，双方应当协商解决；如协商未能达成一致，有权向项目所在地人民法院起诉。

　　八、合同未尽事宜，甲、乙双方协调一致，可订立补充条款。本合同、招投标文件、设计图及补充条款为全合同不可分割的一部分。本合同、招投标文件、设计图及其补充条款内空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。

　　九、本合同一式陆份，经双方签字盖章后生效，甲方留肆份备档，并交乙方两份。工程送电保修期满后失效。

　　合同订立时间:xx年xx月xx日

　　合同订立地点：

　　甲方：（公章）

　　法定代表人：

　　委托代表人：

　　乙方：（公章）

　　法定代表人：

　　委托代表人：

工程施工合同10

　　甲方:

　　乙方：

　　甲方与乙方＿＿＿＿签订的装修工程施工合同，现经双方协商同意，

　　订本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下终止协议

　　：

　　一、经双方核实，截止目前甲方共完成工程总价款＿＿＿万元

　　二、项目施工过程中乙方已累计支付甲方各项款项＿＿＿万元。本协议签字之后甲方向乙方在十月月底退还＿＿＿万元。至此双方再无任何债权债务关系。

　　三、本协议由双方签字盖章后生效，协议文本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　代表人：

　　代表人：（盖章）

　　账户：

　　年月日

工程施工合同11

　　原告：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者，佛山市__________区__________金属制品厂经营场所：_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房，注册号：_________________。

　　被告一：_________________，男，汉族,__________年__________月__________日出生，住广东省佛山市________________，身份证号码：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________区_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注册号：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建设工程合同纠纷

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元为本金，按中国人民银行同期贷款利率计算，从_____________年__________月__________日起暂计至起诉之日，实际应计至还清全部款项之日止);

　　2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;

　　3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一将其从被告二处承包的'佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》，约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

　　《工程承揽责任书》签订后，原告按约定完成施工，工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张，确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告认为，因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系，这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定，两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

　　为维护自身合法权益，原告现依法提起诉讼，恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

　　____________区人民法院

　　具状人：_________________

　　_____________年__________月__________日

工程施工合同12

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼，由乙方负责承包室内外装饰工程施工。经双方协商，本着平等自愿原则，签订以下小型建筑工程施工合同条款：_________________

　　一、工程概况

　　外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖，即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。

　　二、承包形式

　　干包，包工不包料。

　　1.整个工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行购买和加工。

　　2.整个工程所需的'脚手架以及其它施工用具由乙方提供，并负责安装、拆除和拖运。

　　3.整个工程所需人工由乙方提供，甲方不参与施工。

　　4.甲方需提供施工和生活所需的水、电。

　　三、承包价格

　　1.按实际施工建筑面积240平方米计算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干价柒仟捌佰元，出檐盖瓦每米捌拾元，六大角贴砖壹仟伍佰元。

　　四、付款方式

　　开工预付壹万元，余款在工程完工验收后一次结算付清。

　　五、质量要求

　　乙方必须严格按甲方认可的施程序施工，按国家现行的施工规范操作，每道工序必须经甲方同意后，才能进行下一道工序施工。装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。经双方认可，竣工验收后半年内出现施工质量问题，乙方负责无偿为甲方返工维修。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　________年____月____日

工程施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着自愿、平等的合作精神，结合工程实际情况，达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：泊头镇燃气利用工程

　　2、工程地点：山东省无棣县小泊头镇

　　3、工程内容：1)、CNG加气站安装;2)、中压管网3KM铺设;

　　3)、多层楼房1000户安装及庭院管网。

　　4、工程时间：工程于20xx年10月24日开工，于20xx年10月1日完工。

　　二、工程造价

　　1、CNG加气站安装费10万元。

　　2、中压管网3KM铺设费10万元。

　　3、多层楼房1000户安装及庭院管网安装费每户650元，合计65万元。

　　4、乙方承建工程造价合计85万元。

　　三、甲、乙双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和业务

　　1)、甲方负责工程的立项、设计等工作。

　　2)、合同签字生效后甲方负责提供设计施工图，并按照设计施工图的内容要求监督乙方的施工。

　　3)、甲方按照设计要求负责提供工程所需的设备、管材、配件、流量计等材料。

　　4)、甲方在乙方施工中发现有违反设计、法规的行为时，甲方有权单方面终止合同并向乙方要求合同金额10%的赔偿。

　　5)、乙方在无人力不可抗拒原因的情况下不能按时完工，甲方有权单方面终止合同并向乙方要求合同金额10%的赔偿。

　　2、乙方的权利和业务

　　1)、乙方负责泊头镇燃气利用工程的施工、报检、验收等工作。

　　2)、乙方应严格按照设计施工图的'规定和要求施工安装，必须服从甲方及监理的管理，尊重监理的意见和要求。

　　3)、乙方必须遵照国家相关法律、法规的规定，办理开工申请、竣工验收的相关手续，并确保工程质量。

　　4)、乙方有权要求甲方及时提供工程所需的设备、管材、配件、流量计等材料，因甲方不能及时供给造成怠工并延误工程进度时，乙方有权要求甲方赔偿乙方的实际损失，并顺延工期。

　　5)、乙方在甲方不能及时支付工程款的情况下，有权停工或单方面解除合同并向甲方要求合同金额10%的赔偿。

　　四、付款方式

　　合同签订后甲方首付合同金额的20%，计17万元;完成工程量的50%时再付合同金额的30%，计25.5万元;工程完工后付合同金额的30%，计25.5万元;验收合格后10日内付清余款。

　　五、其他约定事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。

　　2、本合同一经签订具有法律效力，双方严格遵守执行。未尽事宜双方协商解决，不能协商解决的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同自签订之日生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程施工合同14

　　签定地点：______市____区电教教仪站

　　签订时间：________________________

　　甲方：__________市___________实验中学

　　乙方：___________教学仪器设备有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______市______实验中学电子监控系统工程

　　工程地点：______市______实验中学校园内

　　工程范围：详见______市______实验中学监控系统招标文件和投标书

　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试

　　二、工程总价：详见附件1（工程价格汇总表）

　　合同金额：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整（￥____________元）。

　　注：工程总款中，中标工程总款为____________元，后续附加四画面分割器____________元，为甲、乙方及江北区电教教仪站认可，为必须附加项，见工程价格汇总表第9项。

　　本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干；超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求

　　1．乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2．乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3．在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　4．由甲方提供安装场地及电源。

　　四、技术标准及质量保证

　　（1）布线标准：乙方监控系统布线施工，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》gb50198—94。

　　（2）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

　　（3）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

　　（4）乙方对监控布线、设备质保见附件1（工程价格汇总表质保说明）

　　五、工程项目建设期限

　　合同签定后5日内进场施工，整个施工工期30天。（____________开工，____________以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）

　　六、售后服务

　　1．乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2．凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的`，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。

　　3．在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0。1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责（每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。

　　4．乙方向甲方免费培训1—2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

　　七、竣工验收及付款方式

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

　　项目施工安装、调试完毕后，由江北区电教站与学校一道组织验收，并签注验收结论。自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%（￥ ____________），使用一年后（即_________年内）无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30 %（￥____________）（此部分资金不计算利息），使用二年后（即_________年内）无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%（￥ ____________）（此部分资金不计算利息），逾期不付按0。1%支付滞纳金。

　　八、约定事项

　　（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

　　（2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

　　（3）招标文件、投标书是本合同的一部分，具有同等法律效力。

　　（4）附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任

　　1．乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0。1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

　　2．在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0。1%向乙方支付违约金。

　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

　　十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

　　十三、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，电教站备案一份。

　　十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：_______________

　　法定代表人：___________________

　　经办人：____________________

　　_________年__________月_____日

　　乙方：________________________

　　法定代表人：_______________

　　经办人：_______________________

　　___________年_____月_____日

工程施工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　为了发展生产，安全生产，实施爆破“一体化”，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在平等自愿，互惠互利的基础上，根据《合同法》和《爆破安全规程(GB6 722-20xx)》及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一致意见，定立本合同。

　　一、工程名称和地址

　　1、工程名称：武川县奎素金矿区1号脉

　　2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂

　　二、承包爆破施工工程的方式和范围

　　1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照，同意乙方承包。

　　2、乙方以其企业法人资质，营业执照许可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。

　　三、合同期限：

　　承包为一年，从年月日至年月日止。

　　四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限

　　1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划，火工品品种以及用量的价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1名爆破员每月4000元，一名安全员每月4000元，2名库管每名每月20xx元，(餐饮住宿由甲方负责)计120xx元，技术服务费每月28000元，共计40000元。

　　2、合同期限为一年，因甲方的原因导致乙方停工，技术服务费照常支付，不足一年的按一年计算。

　　五、甲方的权利和义务

　　1、甲方具备合法有效的《企业法人营业执照》、《采(探)矿许可证》、《安全生产许可证》及相关证照。

　　2、甲方向乙方提供甲方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量，提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方及时办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。

　　3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切安全责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不承担一切安全事故责任。

　　4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用，并负责爆破区域的人员撤离，安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责，事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的`排除工作由乙方负责，甲方协助，在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮，甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。

　　5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。

　　六、乙方的权利和任务

　　1、乙方必须具备合法有效的《企业法人营业执照》、《爆破作业单位许可证》及相关爆破人员的证照齐全。

　　2、乙方人员严格按照《爆破安全规程(GB6 722-20xx)》操作施工，结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。

　　3、乙方配备1名爆破人员，1名安全人员，2名库管人员，严格执行《危爆物品管理条例》的有关规定。如因甲方洞采工作面增加，需要乙方增加爆破人员、安全员等，由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元，(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，却不要求乙方增派人员，项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报，由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则，影响甲方的施工和进度，以及安全事故责任由甲方承担，乙方概不负责。

　　4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位，使乙方人员在上下井或施工过程中，发生非爆破安全事故，由甲方承担全部责任。

　　5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应，乙方概不负责，责任由甲方负责。

　　6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患，乙方有权拒绝爆破作业，责任由甲方承担。

　　七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的，乙方不承担责任。

　　八、本合同未尽事宜，本着互惠互利、友好协商的原则解决，双方协商一致，签订补充合同，但不得相互影响对方生产施工。若协商不成，向武川县人民法院诉讼，依法解决。

　　九、违约责任

　　1、如甲方违反本合同的约定，乙方有权解除本合同，甲方支付乙方违约金20万元。

　　2、如乙方违反本合同的规定，甲方有权解除本合同，乙方支付甲方违约金20万元。

　　十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力，双方必须信守本协议，诚实履行，不得恶意曲解本协议。

　　本协议一式三份，双方各执一份，县公安局存档一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方(签字)：乙方(签字)：