施工合同汇总5篇
在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编精心整理的施工合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点: 彰武县建材市场院内 。
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。
五、 付款方式
方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。
六、总工期要求
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的',按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇2
甲方:______
乙方:______
甲方在___镇___村建房屋一栋,建筑总面积约____平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的'材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格
每平方米____元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担____%.
四、付款方式
完成第一层砖砌并捣制好楼面付____元,完成第二层付款____元,完成第三层付款____元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。
五、双方责任
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
七、注意安全
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为____个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在____年___月___日前完成主体工程,完工时间不能超过___天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:甲方盖章: 乙方盖章: 签订日期: 签订日期:
施工合同 篇3
甲方(发包方): (以下简称甲方)
乙方(承包方): (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:
由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为: 20xx 年 月 日至 年 月 日
绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的'补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
发包人(甲方): 天津联发精密钢铁有限公司
承包人(乙方): 江苏省建工集团天津公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于天津联发精(以下简称为“承包人” )双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程
工程地点:天津经济技术开发区西区
工程内容:依据工程图纸内容,包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁
剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备
基础(详见工程预算表标单)
二、承包合同价款
金额:大写:人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。
小写:
三、 工期
开工日期:本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。
竣工日期:本承包工程初步定于 20xx 年 11月 17 日竣工; 合同工期总日历天数为: 135 天。
四、 工程质量标准
本承包工程质量标准双方约定为: 合格
五、 组成承包合同的文件包括:
1、 本合同协议书;
2、 中标通知书(如有时);
1 密钢铁有限公司(以下简称为“发包人” )与 江苏省建工集团天津公司
3、 工程预算表标单;
4、 本合同专用条款;
5、 合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件。
六、承包人向发包人承诺
按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”),并在质量保修期内承担保修责任。
七、发包人向承包人承诺
按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的.合同价款(以下简称“承包合同价”),以及其他应当支付的款项。
八、承包人向发包人承诺,履行所承包工程有关的承包人的所有义务。
九、合同的生效
合同订立时间:20xx 年 月 日
合同订立地点:天津市
本合同双方约定 签字、盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行:开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码:邮政编码:
施工合同 篇5
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法》,本着平等互利的共赢的原则,就甲方委托乙方外墙干挂石材工程签订本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程内容:(1)龙骨制作、安装
(2)石材制作、安装
二、工程设计规格:按甲方要求和确认后立面设计施工图施工
三、质量约定:
1、工程质量验收标准:按国家和省施工验收规范执行
2、乙方所用的材料必须符合合同规定的规格、标准、不得擅自改动,如确实需要改动时,必须事前以书面形式向甲方申请,获得甲方批准后乙方方可施工。
3、乙方必须建立质量保证体系,现场必须设一名质检员,对其产品及安装进行全程质量跟踪和监督,只有经质检员检验合格方可向监理报验。
四、甲方责任
1、甲方向乙方提供主体施工图纸及有关技术文献
2、对乙方工程进度,质量负责全面监控
3、按合同约定进行拨付工程款和工程结算
五、乙方责任
1、按照甲方要求确保工程质量和进度
2、服从甲方统一指挥和项目部的统一管理,做好文明施工和安全生产,对施工中出现的'安全事故由乙方自负。
3、按规定提交施工技术方案和内业资料,按月支付农民工工资。
六、工程量:约3500平米左右(具体数量以施工后实际发生为准)
七、工程单价
1、每平米 380元(包工包料)
特别声明:石材按图纸要求
工程决算以工程实际完成的工程量为准。
工程价款中包含施工水电费、架子费及土建配合费。
八、工程总造价:约 1330000 元。
(注: 主材[80及∟50全部为镀锌Q235B国标件,石材厚度不小于25mm,全部刷防护剂,空心砖部位做穿墙螺栓处理。)
九、付款方式
1万。
2、石材进场,乙方自行垫付 万元。其他款按工程进度拨款。
3、其余款待甲方验收合格后在付全工程款的95%
4、工程质保金留:万元,保修期1年 到期后全部付给乙方。
十、工期
开工日期:20xx年 5 月 1 日,竣工日期:20xx年7月20日;有效工作日 80 天交工;拖后一天罚款1000元。
十一、质保期
1、 从乙方将具体施工的工程正式交给甲方使用之日起一年为
乙方承诺的质保期。
2、 乙方应具备完善的售后服务体系,接到甲方维修通知必须
在24小时内上门服务,否则甲方按实际维修费用的双倍从质保金中扣除
3、 在质保期 内人为因素造成的损害外,凡因材质和施工原因
造成质量问题均在乙方无偿保修范围内。
十二、争议处理
甲乙双方必须严肃认真的执行本合同,在执行本合同同时发生争议,应协商解决,协商不成,可通过仲裁部门协商或向当地人民法院起诉来解决。
十三、合同生效
本合同一式四份,甲乙双方各执两份。自双方签字盖章后立即生效。本合同未尽事宜,双方协商解决。
发包方:(盖章)承包方:(盖章)
负责人: 负责人:
协议订立日期:20xx年月 日
【施工合同】相关文章:
施工施工合同04-21
施工总承包施工合同04-08
班组施工合同(施工队)11-27
施工合同10-25
施工的合同 11-23
个人施工合同01-03
委托施工合同01-06
建房施工合同12-26
房屋施工合同10-13
球场施工合同10-13