当前位置:范文网>合同范文>施工合同>施工合同

施工合同

时间:2023-01-14 20:42:48 施工合同 我要投稿

实用的施工合同模板合集10篇

  在当今不断发展的世界,合同起到的作用越来越大,它也是实现专业化合作的纽带。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编为大家收集的施工合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

实用的施工合同模板合集10篇

施工合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,由乙方承包甲方厂内道路铺设工程,依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规,为了明确双方的权利义务,经双方协商一致,达成如下协议:

  一、工程地点:

  二、承包范围:厂内道路工程,包工,包机器设备,保质量,包安全,负责保修。

  三、材料供给:甲方提供沙子、水泥,其他材料由乙方提供。

  四、工程内容:乙方负责厂区道路及地面硬化。

  五、道路要求及质量:车间道路水泥厚度150厘米,其它道路200厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。

  六、工程期限: 年 月 日至 年 月 日,保修期 年。

  七、合同价款:采用工程单价承包方式,承包单价为 元/㎡,按实际施工最后结算。

  八、施工方法:备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。

  九、结算方式:在工程竣工验收合格后,拨款至总价款的 %,剩余工程款作为质保金,在竣工后 年以后付清。

  十、双方责任承担:

  1.甲方提供厂内水电,乙方负责工程的施工及质量,如果保修期内出现任何质量,乙方应无偿及时修复。

  2.乙方对现场的.安全及施工人员的安全负责,在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责,与甲方无关。

  3.乙方不得以任何理由停工、怠工,一经甲方发现,甲方有权终止合同,并要求乙方承担违约责任。

  十一、违约责任:

  1、因承包人原因,未按本合同约定的时间竣工,每延误一天,全部损失。

  2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。

  3、承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,

  十二、争议解决方式:发生争议后双方应协商解决,协商不成的,任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。

  十三、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  十四、本合同系双方真实意思表示,不存在欺诈胁迫,双方认真履行。

  十五、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

  发 包 方: (以下简称甲方)

  承 包 方: (以下简称乙方)

  甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:

  第一条 工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容: 承包形式:

  (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

  第二条 工程总价

  合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。

  第三条 付款方式

  1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);

  2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。

  第四条 合同范围

  1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

  2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

  3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

  第五条 甲方职责

  1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

  2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

  3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

  4、 向乙方提供用电申请手续必要的'相关文件及协助;

  5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

  第六条 乙方职责

  1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

  2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

  3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

  4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

  5、 开具本合同价上的工程发票。

  第七条 技术规范

  按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

  第八条 工程日期

  1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

  2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

  第九条 解 约

  1、 甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

  2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

  第十条保固条款

  自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

  第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。

  第十二条 本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

  发包人(全称):______________________(以下简称甲方) 承包人(全称):______________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:湘南综合大市场片石挡土墙工程

  2、工程地点:湖南郴州市北湖区郴江镇槐树下村

  二、承包内容及承包方式:

  本工程施工承包方式采取由乙方以包工包料、包质量、包安全、包工期大包干方式实施。工程竣工验收合格按完成的挡土墙成品以不含税_________________________立方米的综合单价结算,综合单价为一次性包干单价,材料因市场变化及其他因素上涨或下降达到10%,甲、乙双方共同协商调整。

  三、乙方必须按甲方提供的图纸施工,如有变更必须经由甲方出示变更条方可施工。

  四、甲乙双方的权利与义务

  1、甲方负责水、电、路三通,且达到乙方施工要求,

  2、甲方配合乙方做好对本合同工程的施工安排,并对挡土墙定位进行必要的测量工作。

  3、乙方必须服从甲方项目经理以及现场工程人员的指挥、安排或调度,必须尊重业主和监理工程师的指挥和安排。

  4、乙方不负责清理基槽。甲方清理夯实后,乙方方可施工。

  五、工程量的确认

  乙方在甲方基槽开挖平整夯实后的标高和乙方挡土墙完成面标高;新老挡土墙结合部位标高及该结合部位的新挡土墙面宽;新挡土墙在垫层部位底宽,新挡土墙在老挡土墙上起始底宽等数据由双方共同测量记录备案。在每完成一阶段性工程应及时通知甲方现场管理人员确定办理签证记录。方可进行下道工序施工。阶段性工程量技术签证文件须附有现场实际测量的数据图形,并必须由工程部经理和两名现场测量人员签字确认,方可作为工程结算的'依据,否则视为不能办理竣工结算的无效签证。

  六、付款方式

  每完成600立方米砌体工程量,经验收合格,甲方支付乙方完成工程量的________%作为进度款,其余等合同工作内容完成后,办理施工结算,经审结完毕,30天内支付到结算工程量的95%,余下5%,一年保质期满支付。

  七、安全文明施工

  1、乙方在施工时必须遵守郴州市及有关部门和当地的政策、法规,进行安全文明施工。

  2、乙方人员不得在施工现场闹事,打架斗殴等违法事件的发生。

  3、乙方必须严格遵守施工安全操作规程,强化施工现场安全管理,在施工过程中如发生任何安全事故和财产损失等,甲方不承担任何责任和费用。

  八、环境保护措施

  1、乙方在施工现场必须遵守郴州市有关部门的环境保护措施进行施工。对外转运土方和进场材料影响道路清洁的必须进行清洗,如没有清理,导致环保、环卫、城管等有关部门开出的罚单均由乙方自行支付。

  九、其它未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。

  十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起即时生效并具有法律效力,本合同工作内容结算后付款完毕,自行失效。

  甲方: 乙方:

  日期: 日期:

施工合同 篇4

  建设单位(甲方):

  法 定 代 表 人:承包单位(乙方):法 定 代 表 人: 工 合 同

  根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方共同协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.1 工程地点:

  1.2工程内容:

  1.3 工程承包方式:

  1.4工期:自合同签订日起一个月内完工。待合同签订后,乙方需在三天内开工,若逾期,甲方有权更换施工单位。

  1.4 合同价格及结算方式

  本单价已包括直接费(人工费、材料费、机械使用费等及其他直接费)、间接费(施工管理费、总部费用等)、利润; 堰塘土方承包价按立方价格包干,每立方米单价为人民币壹拾肆元整(14元/m3),进场时暂按土方量4000m3工程量确定。原场地需要整理50cm面层(运出),按3元/m2计算(运距100以内)。具体工程量的计算以甲、乙双方现场测量确定,按实际收方实方计算;

  以上单价不含税金,工程施工营业税、城建税、教育附加税由乙方承担。

  第二条 甲方义务

  2.1派驻施工现场的驻地代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查;

  2.2组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。

  第三条 乙方义务

  3.1严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

  3.2已完工的工程,在交工前应负责保管,并清理好场地;

  3.3在合同规定的保修期内(保修期一年),对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。完工后由于工程质量问题出现坝体漏水及漏水引起的经济损失,均由乙方负责;

  第四条 质量标准

  双方约定本工程施工质量标准: 合 格 。

  第五条 工程验收和保修

  5.1乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方派驻代表的监督检查。

  5.2隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  5.3在规定的.保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

  第六条 安全责任

  乙方必须教育工人严格执行操作规程,保证景区内的正常秩序,安全施工,防火防盗。在施工中发生的一切安全事故和乙方管理不善造成的其他损失(含途中运输),均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。

  第七条 工程款支付方式

  7.1 双方约定按以下方式支付工程款:

  待工程进度达到50%时,付暂定工程款的30%,工程完工后达到质量标准一次性付清剩余工程款。

  7.2 工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

  第八条 附则

  8.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  8.2 本合同签订后工程不得转包。

  8.3 合同一式 2 份,甲乙方各执 1 份。

  8.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  8.5后附堰堤施工图,施工说明。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  年月日:

施工合同 篇5

  甲方:

  电话:

  乙方:

  电话:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则,为明确各自在工程当中应有的权利和义务,经协商一致,签定本亮化合同。

  一、工程概况

  1、工程地址

  2、工程范围及要求 楼体用霓虹灯勾勒轮廓;

  3、工程期限

  开工日期:年 月 日;竣工日期:年 月 日,合同工期总日历天数 天(如遇风、雨等恶劣天气影响,工期顺延)。

  二、工程(款)造价

  金额(大写): 元(人民币)¥:元

  三、甲方义务与权利

  1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款;

  2、甲方如发现有质量问题,有权要求乙方予以调换;

  3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题,甲方与有关部门协调解决。

  四、乙方义务与权利

  1、乙方对工程质量负责的期限(保修期): 灯具均保修一年 ;

  2、乙方使用的材料由其自行提供,但应确保材料的质量达到国家有关标准;

  3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。 ..

  4、乙方负责将货物运至工地,运输费、搬运费等由乙方负责,其余费用由甲方承担(电费)。

  五、付款、结算方式

  1. 元(此价格不含税票)。

  2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的.工程总价款,即人民币大写: 小写:¥元;发货时甲方支付乙方工程总价款的 %,即人民币大写: 工作日内付工程款即人民币:大写: 小写:¥ 元;余款即人民币:大写:小写:¥元为工程及产品质量质保金,两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。

  六、附则

  1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合

  同具有同等法律效力;

  2、本合同附有《工程预算清单》一份,工程预算 元,双方同意以元结算。 .....

  3、本合同一式两份,双方各执一份,由双方签字盖章后生效。

  甲方(公章): 乙方(签章):

  法定代表人: 法定代表人

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

施工合同 篇6

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  甲方位于 挡土墙人工挖孔桩基工程,经双方面议协商甲方决定以包工、包施工机械用具的方式承包给乙方施工,并订立合同条款如下:

  一、承包范围

  平面布置图的所有人工挖孔桩灌注桩,按图施工,桩径含护壁在内1500mm,深度至甲方认可内所需的一切施工过程用工和需施工机械,其中无论挖到石头、岩层或出现其他情况,都以每米按290元计算,甲方只提供电源、电表开关箱及水泵。因本次合同为修改合同,如乙方再次无理要求甲方加价或罢工,甲方有权把承包权收回并拒付工程款。

  二、施工机械及用具

  本工地挖孔桩所需的`机械设备,风压机、电机等全部由乙方负责提供。

  三、承包价格及付款方式

  本工地采用人工挖孔桩基包护壁在内直径1500mm壹米,1500mm每米按290元计算,包干结算的方式。乙方每组人员可支借一百元伙食费每天,其余部分待工程完工竣工验收后一次性付清。

  四、工期及安全

  本工程初定于20xx年8月9日正式开工,乙方必须严格按照国家施工操作规程办事,作好安全生产的防范措施,用电要有严格的漏电保护措施,井下作业要带安全帽。如出现一切事故概由乙方承担全部责任,与甲方毫不相干。

  五、质量要求

  挖孔桩的垂直度桩径偏差在3cm内,钢筋笼制作安装位置正确、混凝土的浇筑应符合国家施工及验收规范的要求,分层振捣密实,如出现不听从甲方现场人员的指导一次罚款贰佰元。

  六、其它条款

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效,任何一方不得违约,空口无凭立字为据。双方按图施工,未尽事宜,双方协商处理。

  甲方签字: 乙方签字:

  身份证号: 身份证号:

  年 月 日

施工合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。

  一、工程名称:

  河北钢铁集团钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

  二、工程地点:

  河北钢铁集团钢铁有限公司院内。

  三、工程范围:

  钻孔(钻孔直径80mm)。

  四、承包方式:

  甲方仅提供施工用水、电。

  五、工程价款:

  钻孔:包干价32元/m。

  工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。

  七、付款方式:

  本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。

  八、双方责任:

  1、甲方提供施工用水、电;

  2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

  3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。

  4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;

  5、乙方必须按照国家施工规范施工;

  6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

  7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;

  8、乙方必须遵守甲方的'各种规章制度,服从甲方的管理;

  9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。

  九、施工工期:

  按甲方要求,由甲方原因工期顺延。

  十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇8

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  合肥新桥国际机场建设工地有12KM施工专用通道,该施工通道于20x年8月竣工,质保期一年,现已过质保期。目前正值机场建设高峰期, 是工程施工材料、大型设备进场的集中期,同时10月份机场与高速接线工程开工,重型车辆反复高强度碾压造成了12KM施工专用通道损坏严重,而且这种状况还将持续较长时间,为了保证该通道的正常使用,确保机场建设工程又好又快向前推进,拟对该通道进行维修。

  甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原则,在指挥部工程组(20x)96号文的精神下,甲方将道路维修工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本维修工程。结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:新桥机场12KM道路维修工程

  2、工程地点:合淮路口至中铁四局项目部路段。

  3、合同总价款:(暂定)金额: 元(大写: 元整),实际总价款以发生维修工程计量为准。

  4、工程工期:本工程自-------至 中建五局工程结束日竣工。

  5、工程质量:合格

  二、甲方责任

  1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

  2、负责协调做好道路交通和安全等工作。

  三、乙方责任

  1、负责按预定维修方案的要求组织施工,保质、保量,按期完成工程。

  2、严格执行现行施工规范,文明施工规定。执行安全施工的各项规定,落实各项现场安全措施。

  四、工程质量及验收

  1、本工程应达到现场验收合格标准,无质保期。

  2、工程完工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收,工程款结算等手续。

  五、工程款及结算

  1、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价(20x)进行计算,施工内容按照厂拌人铺厚度25CM5%水稳材料,按184/方计价 (含直接费、措施费和规费税金)。本工程所需的各种费用由乙方先行垫资。

  2、工程竣工现场验收后,当月要付清本月工程计量款x90%

  六、违约责任

  1、甲方责任:

  ⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。 甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的`千分之一偿付给乙方逾期违约金。

  2、乙方责任:

  ⑴、工程质量不符合合同的规定,负责修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。 除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。

  七、合同的生效与终止

  本合同自双方签字盖章后生效。中建五局航站区02标工程完工后,甲方付清维修道路工程款,乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

  八、合同份数

  本合同壹式肆份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

  九、本合同未经事宜,双方协商解决。

  甲方:x 乙方:

  代表人: 代表人:

  年 月 日

施工合同 篇9

  发包方(以下简称甲方):______

  委托处理人(姓名):______单位:____住所地址:___联系电话:____

  承包方(以下简称乙方):___单位名称:___营业执照号:___注册地址:____

  法定代表人:_________

  委托代表人:_________

  本工程设计人:_________

  施工队负责人:_________

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1.1工程地点:_________

  1.2工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)

  1.3工程承包方式,双方商定采取下列第____种承包方式:(1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

  1.4工程期限___天;开工日期___天___月___日;竣工日期___天___月___日;

  1.5合同价款:本合同工程造价为(人民币)_________元金额大写:_________(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

  第三条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供:1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸);2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费___元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

  第四条甲方工作

  4.1开工前____天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  4.2提供施工期间的水源、电源;

  4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

  4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

  第五条乙方工作

  5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。

  第七条材料供应

  7.1按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

  7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

  第八条工期延误

  8.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:1、工程量变化或设计变更;2、不可抗力;3、甲方同意工期顺延的其他情况。

  8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  8.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第九条质量标准

  双方约定本工程质量按下列第___项标准执行:(1)《北京市家庭装饰工程质量验收规定》(2)其它规定:__施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。

  第十条工程验收和保修

  10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:1、___2、___3、__乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单);

  10.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移手续(见附表九:工程结算单);

  10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。

  第十一条工程款支付方式

  11.1双方约定按下列第_________种方式支付工程款:

  1、此合同签订地为:本市___家庭装饰装修市场,工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即__元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,即___元,由市场的有关管理部门负责代收。(注:此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证)

  2、合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款;

  3、其它支付方式:____;

  11.2工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后___日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

  11.3工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

  第十二条违约责任;

  12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的'经济损失;

  12.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  12.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金___元;

  12.5由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

  12.6由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金___元;

  第十三条合同争议的解决方式;

  双方发生争议协商解决不成时,按下列第____种方式解决;

  1、向_________仲裁委员会申请仲裁;

  2、向_________人民法院起诉。

  第十四条几项具体规定;

  14.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的___地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__元(此费用不在工程价款内);

  14.2施工期间,甲方将外屋门钥匙___把,交给乙方施工队负责人___负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁___把,由乙方当场负责安装交付使用。

  14.3施工期间,乙方每天的工作时间为:上午___点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

  第十五条附则;

  15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  15.2本合同签订后工程不得转包。

  15.3甲、乙双方直拉签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

  15.5合同履行完后自动终止。

  15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。

  第十六条其它约定条款_________.

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):___法定代表人(签字):_____

  委托代理人(签字):___委托代理人(签字):_____

  签订地点:_________签订地点:_________

  _______年____月____日______年____月____日

  家庭装饰装修市场合同认证意见(市场合同认证章:)

  委托代理人(签字):______联系电话:____

  ________年____月____日

  工商行政管理机关签证意见:_________

  经办人:_________

  _________年____月____日

施工合同 篇10

  甲方:景泰县水沟流域综合治理工程建管站

  乙方:景泰县芦阳建筑工程有限责任公司

  本协议为《甘肃省20xx年中央预算内投资水土保持工程景泰县水沟流域综合治理工程》的施工合同的补充协议,为明确双方责任签订本协议如下:

  一、对承包范围内的有关要求和说明;

  1.管材:所有管材材质按图纸设计施工,所有管道按规范要求铺设;

  2.施工图所有未标明规格的管道、阀门、等材料按相关规范要求考虑,施工时以图纸答疑意见施工,按实结算;

  二、工程量:见附表。

  三、工期;

  开工日期:20xx 年 12 月 1 日,计划竣工日期:20xx 年 5月 30 日,合同工期总日历天数 150天(开工时间以接到甲方项目部通知为准)。

  1、 合同工期,除甲方及人力不可抗拒因素,一律不得顺延、季节性施工应包括在工期内,乙方须按投标时的承诺保证农忙时不放假,保证工人数量。不予要求甲方追加工人工资、不予顺延工期且不得做为向甲方索赔的`理由;

  2、 乙方应在接到开工令后7日内进场,具体开工日期以甲方的开工通知书为准;

  3、 乙方施工期间要对施工现场及周围所属施工现场区域内通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护;

  4、 乙方在工期安排时应统筹考虑工程的交叉配合;

  5、 工程竣工时乙方应向甲方提交竣工报告,甲方会同本工程监理和质量监督部门按国家有关规定组织初步验收,验收期间不做工期累计。工程验收合格后,则乙方提交竣工报告的当天即为竣工日期;如验收不合格应返工至合格,返工日期将作为工期累计;

  6、 合同工期遇到下列情况,经双方协商(不能事后补签证),可适当顺延;(1) 重大设计变更而确实影响到主导施工进度的(但属施工技术措施失误影响的工期由乙方负责);(2) 甲方不能按计划提供有关资料和施工现场确实影响到施工进度的(3) 不可抗力因素影响到施工进度的(不可抗力因素以政府限定为准);(4) 甲方分包队伍和甲方提供材料、设备影响到施工进度的;(5) 其他双方协商同意顺延的情况。

  除此之外,不得以任何理由变更合同工期;

  8乙方在投标时已到工地现场踏勘、了解了工地位臵、情况、道路储存空间、装卸限制及任何可以影响报价的情况,因此在施工中任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不被批准。 甲方:(公章) 乙方:(公章)

  代表人: 代表人:

  年月日 年 月 日