施工合同

时间：2024-07-18 10:02:30 施工合同我要投稿

施工合同【必备15篇】

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

施工合同【必备15篇】

施工合同1

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则施工：

　　一、承包项目概况及名称：

　　1、建设单位：永州市九源房地产开发有限公司古丈县分公司

　　2、项目名称：古丈县太阳城蓝庭国际竹溪苑4#商住楼

　　3、建设地点：古丈县太阳城

　　二、承包方式：分项包工

　　1、外墙抹灰3单元按外墙面积不除洞按每平方米计算单价18元/m不包放线、打灰、定点、上料、拉网。只粉天沟之外以下的。

　　2、粉完1跑结80%，2跑按100%，以次类推，全部完工以后，5天内全部付清以上工程款。

　　3、质量问题，横平竖直、阴阳角垂直，当场施工员看好为准，过后概不负责。

　　①立面垂直度误差每10米超过5毫米。

　　②表面平整度误差每10米不超过5毫米。

　　③阴阳角方正误差每10米不超过5毫米。

　　4、乙方按照甲方已定好的点放好的线施工，否则出现质量问题乙方不负责任。

　　5、滴水线(槽)、外檐、门窗、洞口有排水要求的.部位应做滴水线(槽)、窗台板，空调板。

　　6、人员进场按每人每天100元计算，3天一次预支伙食费。

　　7、如中途预支工程款不到位，乙方有权停工，后果甲方自负。

　　8、乙方人员到位后甲方付乙方人员来时车费(每人100元)按排住宿。

　　9工地使用的所有工具都由甲方提供(铝合金、铁锹、钯子、斗车、夹板、沙板、灰桶、铁锤、凿子。)

　　10、乙方不负责施工洞及其它扫尾工程能做的必须做。墙壁开凿和补砖乙方不负责。

　　11、完工后，乙方不负责清扫场地。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

施工合同2

　　甲方:

　　乙方:

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等、互利、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成协议如下：

　　一. 工程项目：

　　二. 工程地点：

　　三. 结构形式：

　　框架结构。

　　四. 建筑面积：

　　共十栋住宅楼，按1#楼图纸面积_________平方米计算。总建筑面积约为_________平方米(结算以实际竣工建筑面积为准)。

　　五. 承包形式：

　　包工包料。

　　六. 承包内容：

　　散水以内的土建，给排水、采暖、电照等(不含①桩基础②原设计塑钢窗改为断桥铝窗)

　　七. 工程造价：

　　每平方米 _________元整，合计总造价为 __________________元整。

　　八. 施工工期：

　　______年______月______日开工，______年______月______日竣工。

　　九. 付款方式：

　　合同签定后，甲方预付工程造价_________%材料款即_________元整;主体三层框架完工付进度款__________________%即__________________元整;主体全部完工再付进度款__________________%即__________________元整;剩余款项在全部工程竣工，验收合格后，一个月内付清(扣除__________________%保证金)。

　　十.甲方要按合同约定按时付款，以保证工程顺利进行。如果甲方未按合同及时付款，造成工程不能正常进行，除工期顺延外，所造成的经济损失由甲方承担。

　　十一.质量要求：

　　1. 乙方必须按照图纸和相应的建筑工程规范进行施工。保证工程质量，保证甲方规定的`工期。如果出现质量事故，整改费用由乙方负责。

　　2. 因乙方施工引起的工程质量问题，由乙方负责维修。若乙方在接到通知后______日内不予维修，则由甲方维修，相关维修费用由乙方承担。

　　十二.工地管理：

　　1. 施工中乙方需确保工地施工安全，并负责处理工地上发生的安全及其他事故。

　　2. 乙方在施工中不得违章指挥和违章作业，如因违章指挥和违章作业而造成施工人员人身伤亡，一切后果由乙方负责。

　　3. 乙方需按甲方统一规定给施工人员办理人身意外伤害保险，以确保受伤人员得到妥善处理，保险理赔不足部分由乙方承担。

　　4. 乙方需对其雇用的施工人员加强管理，禁止在工地酗酒、打仗斗殴等，施工人员因违反工地管理规定而导致的一切责任均由乙方负责处理，并承担相关责任。

　　十三.乙方承包上述工程不得私自转包，否则由此导致一切后果由乙方承担。

　　十四.未尽事宜，甲、乙双方协商解决，如果协商不了，可到相关的法律部门通过法律程序解决。

　　十五.本合同一式六分，甲乙双方各执三份。

　　甲方(签字/盖章)：__________________

　　乙方(签字/盖章)：__________________

　　签订日期：______年______月______日

施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将雄武至板革通村公路全长：_________拾贰点伍肆公里（12.45公里），宽3.5，厚0.18的水泥路面承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商特拟订以下协议：

　　一、工程内容：甲方将碎石、砂子、水泥、水、石料运到施工现场，乙方负责组织人员拌机、拖线纹机、切缝机等相关设备进场施工。浇筑为C30混凝土路面，含拖纹、光面、切缝、灌油膏等。

　　二、工程单价：乙方浇筑_________立方混凝土，光好面，相距6切一条缝，拖好纹，灌好油膏，路面平整为每立方米柒拾贰元整（72.00元）。

　　三、付款方式：乙方进场施工一周后，甲方支一部分生活费，以后按照工程进度的30%支付工程款，工程竣工后经业主、监理部门，甲乙双方一道检查验收无质量问题合格后，所余工程款在两个月开始支付，五个月内付清。

　　四、工程质量要求：乙方在施工中必须按照设计设计图纸要求，规范、标准组织施工，同时做好浇筑好的路面保护，设好阻碍、标牌，在天气好的.情况下，必须24小时能施工，保证在________年____月____日前完成浇筑工作。

　　五、在施工过程中，必须做到文明安全施工，向工人做好安全教育，不得出现安全事故，一旦出现事故，由乙方全权自负，与甲方无任何关系。

　　六、此合同一式二份，双方签字生效，各持一份以此为据，具有同等法律效力。

　　甲方代表：乙方代表：

　　________年____月____日______年___月___日

施工合同4

　　发包方：(甲方)

　　承建方：(乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率，经双方协商，达成如下协议，并签订本协议以共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：广西____市桥工程

　　2、工程地点：广西阳____市

　　3、工程性质：总价承包

　　4、承包工程范围及内容：

　　桥长为38米，桥宽净16米，设计荷载公路Ⅱ级。

　　工程内容：净1220.5防撞栏杆，钢筋砼空心心板桥梁一座

　　5、工程造价：经双方商定，本承包合同全部工程造价为525.187(大写：伍XX拾元整 )。

　　6、工程期限：根据双方商定，本合同全部工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工，工期77个日历天，逾期完不成本工程，每拖延一天，扣工程款1000元。

　　二、施工技术依据

　　采用中华人民共和国行业标准041--《公路桥涵施工技术规范》和G F801--《公路工程质量检验评定标准》、G B01--《公路工程技术标准》、94号《公路工程国内招标文件范本》。

　　三、施工与设计变更

　　1、在组织施工中，必须遵照中华人民共和国交通部颁发的041--《公路桥涵工程施工技术规范》和G F801-《公路工程质量检验标准》以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后，必须经甲方委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。

　　2、在组织施工中如必须变更设计，应按下列程序处理。

　　(1)、施工中发现设计文件有错误、或不能满足结构要求或因地质情况有实质性的变化等确需变更，乙方应及时以书面报告形式向甲方监理提出申请(并附变更图纸、工程量清单及单价)，由甲方在72小时内提出修改意见或变更设计的可行性文件给予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工。

　　(2)、在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工，在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工，工期相应顺延。

　　(3)、在施工中河道挡墙及其它设施破坏后，由乙方负责修复，费用由乙方承担。

　　3、在施工中由乙方本身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行承担。

　　4、本合同单价一次性包死,不因材料价格浮动而变更。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　A、会同工程所在地乡镇领导协调地方及周边关系;协调电力架设、水源、料场等，确保三通一平。

　　B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。

　　C、负责向乙方进行技术交底。

　　D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

　　E、监控乙方资金的使用。

　　2、乙方责任：

　　A、必须服从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。

　　B、乙方委派

　　为项目负责人，

　　为技术负责人，负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照监理人员的要求整理好必须的'内业资料。

　　C、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工前必要的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付，争创优良工程。

　　D、保证现场整洁、有序，符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求，承担违犯规定造成的损失。

　　E、确保项目的安全施工，要加强安全生产教育，杜绝一切事故的发生，出现材料设施、工程质量或人身伤亡等安全事故，自行承担责任。

　　F、建立健全质量管理体系，内部实行自检、互检、专检制度，做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导，对其提出的问题及时解决。

　　G、完善各种建筑材料的试验和实验规程，积极配合甲方及所派监理人员的实验工作;各分项工程开工前，必须向甲方及监理人员提交砂浆和砼配合比报告，各种实验费用由乙方承担。

　　H、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

　　五、施工监理

　　1、监理办法：

　　由甲方委托有相关资质的监理公司对工程进行全过程质量的监督控制。

　　2、广西华通高速公路有限责任公司委派监理工程师

　　同志为该工程监理。

　　3、监理依据中华人民共和国行业标准《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》进行施工监理。

　　六、材料要求：

　　1、本工程所使用的全部材料均应达到合格标准。

　　2、水泥必须采用.0. 32.5级、42.5级正厂合格水泥，钢筋采用正厂产品，并提供每批产品合格证及试验报告，否则甲方有权拒绝使用，由此而造成的损失由乙方负担。

　　3、砂采用水洗中粗砂;碎石采用优质青石子，无黄皮、针片状含量符合规范要求;片石、块石采用优质青石，无黄皮，尺寸大小符合规范要求。

　　七、质量与检查

　　1、工程质量的验收标准按中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》执行。

　　2、检查和返工：乙方应认真按照标准、规范、设计和要求及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表或工程监理人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表或其监理人的要求返工修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，在保修期内又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方有关损失。

　　3、工程质量要求：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件，甲方代表或监理一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求时间返工，直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延。双方对工程质量有争议时，由建设行政主管部门负责仲裁，但仲裁费用和由此而造成的经济损失，由败诉一方承担。

　　4、隐蔽工程和中间验收：乙方自检合格后，在隐蔽工程和中间验收前48小时通知监理人员参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收、验收部位和时间。乙方准备验收记录，检验合格，监理人员在验收记录上签字后，方可进行隐蔽工程的继续施工。工程符合规范要求，验收后72小时，监理不在验收记录上签字，可视为已经批准，乙方可进行隐蔽工程的继续施工。不管监理人员是否签字，乙方应对该隐蔽工程质量负全部责任。

　　八、计量支付

　　1、付款方式：本工程开工后，支付合同金额的10%。工程进度款：完成总工程量的一半时,支付有效合同价款的20%;工程全部完成，经县交通局验收合格,再支付有效合同价款的60%，暂留10%工程款作缺陷责任期质保金，保质期________年。

　　2、每次拨款应由乙方提交工程量计量清单，甲方及监理共同签字后，方可到村村通工程办公室和交通局财务科办理结算手续。

　　九、验收、保修与结算

　　1、工程具备交工验收条件，乙方按交通部规定，向甲方代表和监理提供完整的交工资料和交工验收报告。甲方代表或监理收到交工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后____日内，给予批准或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因导致返工修改的费用。

　　2、甲方代表在收到乙方送交的验收报告____日内无正当理由不组织验收，或验收后____日内不批准，且不能提出修改意见，可视为交工验收报告已被批准即可办理交工手续，交工日期为乙方送交交工验收报告的日期。需修改后才能达到交工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按约定日期验收，应以约定期限最后一天的次日算起，承担工程保管费用。

　　3、交工验收以交通部颁发的《公路工程施工监理办法》、《公路工程质量检验评定标准》及施工图纸为依据，在交工验收时，乙方在向甲方提供竣工图纸的同时提供中间交工验收记录和内业资料等文件。

　　4、交工工程已验收合格，从验收合格之日起15天内乙方向甲方交接完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收工程发生损失，由甲方承担。如乙方不能按期交付，应按逾期竣工处理。

　　5、交工验收合格后，甲方向省、市交通主管部门申请竣工验收，工程竣工验收后，乙方对工程质量进行保修，保修期为________年，费用由乙方承担。

　　6、结算。工程验收合格及竣工验收文件办理妥善后，乙方向甲方提出结算报告，按合同约定的方法进行竣工结算，并将竣工工程交付甲方。

　　十、合同纠纷的处理

　　1、合同的内容及解释顺序：本合同以下的各个文件应认为是一个整体，彼此应能够相互解释，相互补充，如出现含糊不清或相互矛盾的情况时，以下列次序在先者为准。

　　(1)、合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件)。

　　(2)、中标通知书。

　　(3)、投标书及其附录(含承包人在投标期间递交和确定并经业主同意对有关问题的补充资料和澄清文件等)

　　(4)、专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分)

　　(5)、合同通用条款。

　　(6)、技术规范。

　　(7)、图纸。

　　(8)、标书的工程量清单。

　　(9)、招标书附表(辅助资料表)。

　　(10)、构成本合同组成部分的其他文件。

　　2、在施工过程中或竣工后，甲乙双方关于合同或起因于合同的纠纷，首先由甲乙双方协商解决，协商不成时由仲裁委员会予以调解，调解不成时，任何一方均可向人民法院起诉。

　　十一、附则

　　1、本协议6份，甲方、乙方、上级交通主管部门及监督部门各执1份。

　　2、本协议书自承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后生效。在工程协议书全部竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

　　3、本协议所含条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附款，经审定后为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。

　　4、本协议不因法人代表的变更而改变。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

施工合同5

　　发包方（甲方）：____

　　承包方（乙方）：____

　　按照《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规的规定，结合本合同具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况

　　工程名称及内容：泰山中学家属院道路、下水管道、幼儿园改造、老年公寓改造，沙池改造、自来水、电力改造，幼儿园食堂改造，幼儿园前路面新建。

　　二、工程地点：泰山中学

　　三、工程时间：____年____月—____年____月。

　　四、材料供应：所需一切沙、石、水泥等一切材料，由乙方负责采购。

　　五、工程结算方式：垫层及路面铺设，所有工程改造按照____年度工程定额进行结算。

　　六、其他约定

　　1、在本次施工中乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生很大的噪音，以免影响学生的.正常学习和人身安全。

　　2、乙方严格按程序施工，每道程序必须经甲方验收合格后再施工下一道程序，从而确保工程质量。

　　3、在施工中，本工程如有变更部分甲方应及时通知乙方，并给予办理经济签证。

　　4、如因甲方未及时通知造成已完工程量返工，甲方因承担乙方经济损失。

　　七、其他未尽事宜，双方本着平等地、自愿、公平、诚实、信用的原则，协商解决。

　　八、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工合同6

　　承包方(乙方)：________________

　　发包方(甲方)：________________

　　兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

　　一)工程概况

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、承包内容：________________

　　4、承包范围：________________

　　5、承包方式：________________

　　6、质量要求：《建筑装饰装修工程质量验收规范》

　　7、工期要求：_________年_________月_________日至_________年_________月_________

　　日。

　　二)甲方工作

　　1、甲方指派

　　________________为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的'管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

　　向乙方提供临时水电。

　　三)乙方工作

　　1、乙方

　　________________为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　四)关于质量的约定

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、本工程质保期为________________年，质量保修期自竣工验收之日起计。

　　保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

　　五)关于工期的约定

　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　六)关于价款和结算的约定

　　七)关于材料的约定

　　八)关于安全生产的约定

　　九)关于违约责任的约定

　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金________________元。

　　3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

　　4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。

　　其中未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：________________

　　乙方(签字)：________________

　　________________年________________月________________日

施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》，结合本次工程的具体情况，达成以下协议:

　　1.工程内容

　　由乙方完成消防水池、水泵房、围墙、护楼基础等工程的施工。

　　2.承包方式及合同价款

　　承包方式：包工包料、固定综合单价。

　　合同价款：总价款为人民币______元 (大写：_____元整)的综合单价。固定综合单价，工程量按承包方、发包方认可的实际工程量结算。修补地面、墙门跺、铁门、水泵房设备、地下管线不包含在总价款中，竣工后按实际发生工程量结算。

　　综合单价详见下表：工程量清单报价表

　　工程量清单报价表

　　3. 质量要求：合格

　　本合同中引用的或涉及到的技术标准、技术规范，应是在本合同签定时仍在中华人民共和国境内通行的、最新的、有效的版本。

　　4.付款方式：

　　拨款方式：承包人施工人员、施工设施进场，工程开工付合同价款的20%；工程施工完成50%时，付合同价款的25%；工程竣工验收完毕后一次性付清。

　　5、工期：

　　5.1计划开工日期：20xx年xx月xx日；计划竣工日期： xx年xx月xx日。

　　5.2乙方根据甲方要求的时间进场施工。乙方保证按期完工，由于甲方造成的误工原因出现时，在事情发生当日，由乙方现场项目经理提出申请，并由甲方现场代表确认后，工作顺延。

　　6、检验标准、方法、地点及期限：甲方、乙方在施工完成后，组织验收，对不符合约定的，应当在验收完三天内书面通知乙方。若验收完三天内乙方未收到甲方的验收结果通知，视为工程验收合格。

　　7.双方的工作：

　　7.1甲方的工作

　　7.1.1对乙方施工过程进行监督检查。

　　7.1.2组织相关人员对工程进行验收。

　　7.1.3按照合同约定支付工程款。

　　7.1.4 提供水源、电源，保障施工现场无阻碍施工顺利进行的.障碍物。

　　8.2乙方的工作

　　8.2.1乙方应严格遵照甲方的要求进行施工。听从甲方及管理方的指挥。

　　负责现场有关本工程、工程进度、技术质量、安全施工、检查验收、保修等事宜。

　　8.2.2按施工安全规范的要求做好现场安全管理，根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产安全。若发生事故，应积极处理并立即报告甲方及有关部门，因此带来的损失由乙方承担。

　　8.2.3工程未交付前做好成品保护工作。

　　9.保修期：

　　保修期为本工程验收合格后一年。

　　10.违约责任：

　　10.1甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失应予以赔偿；因甲方责任而使施工延期的，工期顺延，因工期延期发生的费用由甲方承担。

　　10.2乙方的违约责任

　　乙方不能按合同规定的工期完工或验收不合格，应当承担违约责任。因乙方原因造成的施工延期，工期不顺延。

　　11.违约处理：甲、乙双方若一方违约使合同不能继续履行的，另一方可以提出终止或解除合同，违约方承担相应的"责任。

　　12.争议解决：合同在履行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理，协商不成的，可以向寿光仲裁委员会申请仲裁或向合同履约地人民法院提起诉讼。

　　13.合同生效与终止：本合同双方签章之日起生效。合同价款付清后即告终止。

　　14.补充协议：本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等约法律效力。

　　15.份数：

　　本合同一式三份，双方各执一份，管理方一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年xx月xx日

施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：

　　一、工程承包内容和结算方式：

　　施工内容：工程（包工包料）。

　　工程类别结算方式：

　　本工程包干价_万元。

　　乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。

　　设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。

　　二、工期

　　20xx年11月8日开工；室外给排水工程20xx年10月20日竣工交付甲。

　　三、工程款拨付：

　　合同包干价：xx万元。

　　合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的.工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。

　　四、违约责任

　　该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。

　　若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。

　　五、质量和质量保证金：

　　工程质量：一次性验收合格。

　　若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。

　　六、验收标准：工程验收依据建筑工程质量检验评定标准、建筑工程施工质量验收统一标准、砌筑工程施工质量验收规范等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司20xx年8月8日<关于规范使用小型供水工程材料的通告>的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。

　　工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。

　　七、工程其它事项

　　1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。

　　2、乙方应按照甲方的要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。

　　3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失的，由乙方承担。

　　八、乙方同意在工程竣工验收合格之日起七日内，给甲方提供工程竣工资料两套，将工程交付甲方使用；该项条款作为双方进行工程结算的前提条件之一。

　　九、工程结算完毕后，乙方同意33万元采用非货币形式进行支付工程款。

　　其它未尽事宜，双方协商或另外签订补充协议，本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　为了明确双方责任，保证工程施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　一、工程名称及工程地点：

　　1、工程名称：2、施工地点：

　　二、承包范围及工程内容：

　　承包范围为：内墙涂料和乳胶漆工程。

　　三、承包单价及计价规则：

　　1、本工程的内墙涂料工程采用“包工、包料，包质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容。

　　2 乳胶漆元/㎡

　　四、付款方法：

　　1、每月由乙方向甲方报工程量，经甲方核定后，经监理部门确认质量合格后，甲方根据工程情况及资金状况分批支付结算款。

　　2、乙方完成本工程量的30%经验收合格后，甲方支付总价款的20%；

　　3、乙方完成本工程总量的60%时，经验收合格后，甲方支付总价款的20%；

　　4、工程施工完成全部涂料（第一次上完）再次支付工程总价款的

　　30％；

　　5、第二次面料上完经验收合格后，甲方支付总价款的20%；

　　6、工程竣工并经有关部门验收合格3个月内，甲方累计支付至工程总

　　价款的97%；

　　7、工程总价款的3%作为质保金，保修期为一年，在保修期满后一个月内结清。

　　五、工程质量

　　1、工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》gb50210-20xx标准进行验收。

　　2、内墙涂料和乳胶漆工程施工前乙方在甲方指定的位置先做四套样板，经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。

　　3、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。

　　4、乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证。

　　六、工程质保

　　1、本合同工程质保期为壹年，自工程验收合格交付甲方之日起计。

　　2、质保期内，如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱，流坠等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修。

　　3、质保期内，工程发生质量问题，乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修。

　　七、安全：

　　甲方应对乙方进行安全监督检查和指导，乙方需设安全管理人员一名，负责对其施工人员进行经常性的安全教育，接受甲方的安全监督检查和指导，乙方使用的电气设备及电源线，安装前必须自检合格后经甲方安全员及电工复查后方可使用，并由专人负责操作，操作人员必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套、安全帽。

　　因本工程乙方为大包，所以乙方所发生的各类大小事故、责任及费用由乙方自负，甲方不承担任何费用；因乙方的责任给甲方和其他单位造成损失的，由乙方负责赔偿，因甲方责任所发生的事故，由甲方按规定进行一次性处理，其它善后问题甲方概不负责。

　　八、工期要求：跟随甲方项目部安排的进度计划执行。

　　九、双方的责任和权利：

　　1、甲方的责任和权利：

　　1、甲方提供施工图一份，及有关联的设计变更签证单。 ○

　　2、对乙方的违章操作有权强令制止，停工整顿等。 ○

　　3、协调施工现场的`施工配合。 ○

　　4、及时组织工程验收，审批工程预、结算文件。 ○

　　2、乙方的责任和权利：

　　1、乙方对甲方管理人员的违章指挥，强令冒险有权拒绝执行。 ○

　　2、乙方必须遵纪守法，遵守甲方和建设单位的规章制度接受甲方的管○理，文明施工。

　　3、负责所承包工程内的原材料的采购，并保证材料合格，向甲方提供○材料合格证。

　　4、应按技术规范标准组织施工，保证施工质量合格率100％。 ○

　　⑤、按文明工地标准要求组织施工，施工做到工完料清，做好施工现场及甲方施工区域的环境卫生等工作。严格执行国家有关质量、安全的相关规定。

　　十、其它：

　　1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表签字（盖章）：

　　年月日

施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就_石材工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程项目名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二、工程范围：

　　厂区路灯布置图内要求的内容。

　　三、施工工期：

　　开工日期：20__年12月日

　　竣工日期：20__年12月日

　　四、质量标准：

　　按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。

　　五、合同款项与支付：

　　该合同价为包干价：_元，大写：。付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。

　　六、质保期：

　　验收合格后，乙方质保时间为1年。

　　七、违约责任：

　　由于乙方原因，造成工程质量达不到一次性验收合格要求的`，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款_元支付给甲方。

　　甲方：法人代表：日期：年月日

　　乙方：法人代表：日期：年月日

施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　为认真贯彻落实党中央。国务院关于农村饮水安全工程。让村民吃上安全水。卫生水。放心水。确保工程技术质量。安全管理，经甲乙双方协商特拟下以下条款：

　　一、甲方应履行以下职责：

　　1、甲方负责规划，宣传好，开好会，收取好保证金。

　　2、甲方受益户负责挖水井及池子，及挖沟埋管，架管道和机器电线零工等。

　　3、甲方受益户负责二道搬运材料到施工地点。

　　4、甲方受益户负责乙方施工人员的生活及住宿。

　　5、甲方负责协调乙方找水源。

　　6、上述各条的.安全事故均由甲方自行负责。

　　二、乙方应履行以下职责：

　　1、负责施工技术指导。

　　2、负责质量监管。

　　3、保证整个工程质量验收合格达标。

　　4、保证负责乙方安装工人的安全等。

　　5、负责整个水池的修建，凡发现有漏水现象均属不合格工程。

　　6、负责管道及机器电源线路的安装，凡发现管道有漏水，机器线路有漏电现象，受益户有权要求赔偿甲方所付劳力及生活费。

　　三、上述各条望双方共同遵守执行，若有违约或违背条款，违约方应负责整个工程工程款的百分之三的违约金，交鉴证方或司法机关裁决。

　　四、此合同一式三份，甲。乙双方。鉴证方各执一份。

　　五、此合同自签定之日起生效，直至上级验收合格兑现废此合同。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

施工合同12

　　发包方(甲方)：（以下简称甲方）…………

　　承包方(乙方)：（以下简称乙方）…………

　　经过乙方详尽踏勘现场，根据国家相关法律法规并结合

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：…………

　　2、工程地点：…………

　　二、工程承包范围

　　承包工程范围：土方开挖、桩基工程、基坑支护、降水

　　三、合同工期：

　　双方商定，该工程合同工期为240个日历天，从甲方通

　　四、合同计价及付款方式

　　1、双方商定，采用总价包干合价￥12800000.00元(大

　　2、上述包干总价包括承包方所有人工费、材料费、机械费、管理费等一切费用，不再作任何人工、材料调差。

　　3、付款方式：

　　①乙方进场后三天内甲方在20xx年3月15日前向乙方预付工程款人民币￥2160000.00元(贰佰壹拾陆万元整);

　　②在乙方正常施工一个月后，甲方在20xx年5月10日前再支付给乙方人民币￥1680000.00元(壹佰陆拾捌万元整);

　　③在乙方安全正常施工40天后，其所建工程经甲方检验合格后，在20xx年6月1日前，再通过网上银行转账的方式支付给乙方人民币￥4680000.00元(肆佰陆拾捌万元整);

　　④经甲乙双方协商，甲方需在20xx年7月1日前，在支付给乙方工程款人民币￥3640000.00元(叁佰陆拾肆万元整);

　　⑤四次共计付款人民币￥12160000.00元(壹仟贰佰壹拾陆万元整);

　　五、工程质量及验收：

　　1、乙方承担该项工程必须严格按施工图纸施工，按现行国家规范操作，甲方按现行国家质量标准验收，工程验收质量标准为合格。

　　2、在进行施工及工程竣工验收过程中，如乙方施工质量不合格，则由乙方自行返工或修补，所发生的工料费全部由乙方自行负责，由此而造成的工期延误，乙方应承担违约责任。

　　3、在整个施工过程中，乙方应严格按甲方提供的施工图及设计说明技术要求施工，乙方无权更改设计文件。若发现施工图有误时，须经甲方技术核定后执行。

　　4、本工程执行正规报建工程的检查监督、验收程序。如发生1次未经甲方检查或验收而进行下道工序施工，处以5000元罚款。

　　六、合同价款调整：

　　1、合同价款调整原则必须以发生的设计变更和甲方工程部、技术部所签的技术核定单为经济签证依据。

　　2、定额中包括和未包括的特殊专项检测、试验项目，

　　七、甲乙方工作

　　1、甲方工作：①负责提供设计图纸及相关技术交底;②负责提供水电接口，水电费不在合同总价内;③负责协调与物业公司的衔接;④负责协调与装修公司的衔接;⑤负责提供原有建筑图纸。

　　2、乙方工作：①负责提供管理人员名单、相关人员资质证书(验原件收复印件)②具体负责与物业公司、装修公司衔接并承担相关费用;③负责编制总进度计划及月、周计划并报甲方;④负责协调处理扰民及民扰工作;⑤如有装修公司穿插作业，牵头负责现场安全文明工作;⑥为了保证工程进度完成，在合理条件下有义务配合装修公司穿插工作;⑦如有损坏别墅区内道路、景观、设施等应积极与物业公司联系、沟通、协调，由乙方承担全部费用;⑧负责原有建筑的成品保护工作;⑨负责施工现场安全文明工作。

　　八、违约责任：

　　1、因乙方自身原因影响该工程不能按本合同约定的工期完工，每延误一天，乙方承担延期费用20xx.00元，累进计算; 2、因乙方原因工程质量不能达到国家质量验收标准，乙方除负责返工达到规定标准外，同时承担因返工修复延迟的工期责任，并同时承担全额发包人因此而造成的.一切直接和间接经济损失及法律责任。

　　九、相关约定：

　　1、乙方在整个施工过程中应确保安全文明施工，做到工完料进场清洁。乙方在施工工程中所发生的伤、亡等事故均由乙方自行承担责任。

　　2、施工使用的未计价材料及设备如：钢筋、水泥、防水材料必须严格执行甲乙双方合同约定，未经甲方同意不得替换，如发生1次处以5000元罚款，因此造成的损失甲方保留索赔权利。

　　3、保修期间，若乙方承担工程出现质量问题时，乙方在接到甲方通知后24小时内派人修复，否则，甲方有权委托他人进行修复，其产生的费用由甲方在乙方质保金中予以扣除。

　　十、争议或纠纷处理：

　　1、本合同在履行期间，若双方发生争议时，由双方协商解决。

　　2、当协商不能达成一致时，可向当地人民法院起诉。

　　3、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

施工合同13

　　发包方：（以下简称甲方）___________

　　承包方：（以下简称乙方）___________

　　为了加快咸宁市淦河水生态修复及综合整治工程的进度，现将该工程临时道路施工及施工仓库承包给乙方施工建设，经甲乙双方平等、自愿协商，一致达成如下协议：

　　1、由乙方协调好环卫、城管及周边的'社会关系，甲方概不负责。

　　2、一切安全事故由乙方自行负责。

　　3、承包方式：包工包料。

　　4、结算价格：该工程的临时道路约700米，以每米80元包干的价格。仓库约300平方米，每平方200元包工包料。

　　5、付款方式：工程完工后，甲方验收合格后，一次性付清。

　　6、施工过程中，如因乙方原因造成工程停工或不能继续，乙方有权另找他人施工，前期工程量按50%结算。

　　7、工期：从本协议签字之日起，30个日历天内完工。如超过工期，所剩工程量甲方自行处理，所产生的费用从乙方总工程价中扣除。

　　8、合同签字后，次日乙方必须开工，否则合同无效。

　　9、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　__年__月__日

施工合同14

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整)

　　3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的'外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　甲签字：__乙签字：__

　　甲盖章：__乙盖章：__

　　__年__月__日__年__月__日