施工合同

精选施工合同范文7篇

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的施工合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

施工合同 篇1

　　发包人以下简称甲方：

　　承包人以下简称乙方 ：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、遵照平等自愿、互利互惠的原则甲乙双方经友好协商签订以下合同

　　一、工程概况

　　1、工程名称 ：____市蓝钻名居一期工程

　　2、工程地点 ：丹阳东路北XX、207国道XX西侧

　　二、工程承包范围

　　乙方负责

　　1、4 楼外墙粘砖(包清工含外墙清洗工作)。

　　三、质量标准及验收要求

　　1、乙方必须严格按照国家和行业相关技术标准规范、根据现场施工员跟踪检查达到质量合格为准。在拆架之前经公司验收合格(包括清洗面砖和修补)。

　　2、工期要求 本工程工期为乙方自合同签订之日起乙方必须按照甲方的施工进度计划节点完成进度。因乙方原因造成工期延误、工期不顺延所产生的损失和责任由乙方承担，甲方有权对乙方给予处罚。4楼____月____日大面积粘完，1楼____月____日大面积粘完。

　　四、价格及付款方式

　　1、承包单价：按 40元平方米，以实际粘贴展开面积计算。

　　2、付款方式：工人在施工过程中可以支付生活费，本工程外墙

　　砖粘贴全部完成经项目部、监理、建设单位验收合格后付至总工程款的85%，工程竣工验收____月后付至95%，余款待保修期结束无息退还。

　　五、双方责任:

　　1、甲方责任

　　1.1、对乙方进行技术交底，审核乙方编制的施工技术方案。

　　1.2、提供水、电源、及工人住宿。

　　1.3、协调乙方施工中与其他专业配合协作问题。

　　1.4、甲方对外墙所需搭架的地方无条件架设好经甲乙双方确认无安全隐患时交给乙方安全施工。包括露台和房盖花架的架子在内。

　　2、乙方责任

　　2.1、遵守甲方相关管理规章制度服从甲方、监督工程师和业主代表的指挥协调和组织管理。乙方负责人必须参加甲方组织的工程例会并作好记录，如有缺席甲方按每次200 元处罚乙方。

　　2.2、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。

　　2.3、乙方用的所有机具、安全帽、安全带全部由乙方自带。并由乙方负责维修、保养、更换零配件，达到安全要求。

　　2.4、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、 更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。

　　2.5、负责对乙方人员进行安全教育遵守国家安全施工管理有关规定严禁在施工中抛洒、嬉戏、打闹、饮酒，如违反规定制止无效者罚款-3000元。如出现上述情况出现安全事故由乙方负责。甲方概不负责。

　　2.6、乙方人员自觉遵守工地各项规章制度，严禁打架、斗殴及赌博行为，发现一次罚款5000元以上，因打架造成的医疗费用由乙方主要负责人支付。

　　2.7、乙方必须做到质量保证、工期保证并负责工完场清。对合同的约定工期，设工期奖。工期提前一天奖500元，拖后一天罚500元。并承担质量返工产生的费用。

　　2.8、乙方施工人员应严格服从甲方现场管理人员的管理，遵守甲方安全、文明施工的有关规章制度，如有违反，按甲方相应规定予以处罚，罚款金额在乙方工程款中扣除。

　　2.9、严禁在宿舍内使用电炉、电饭锅、热得快等高用量电器，严禁使用煤气灶。

　　2.10、对班组住宿人员不服从管理，擅自使用高用量电器的，由项目部对班组进行每次处罚500-1000元，对班组当事人处以 200-500元的罚款处理。

　　2.11、班组人员如有违反门卫人员管理制度，如爬门、翻围墙等不文明行为，由项目部对班组给予500元的处罚，对班组当事人处以200元的`处罚。

　　2.12、班组人员住宿必须凭本人身份证或其他有效证件登记住宿，并服从宿舍管理人员的统一安排。

　　2.13、入住后，班长应每星期不少于一次的日常检查，督促本班组住宿人员搞好室内外卫生， 检查本班组住宿人员的遵章守纪情况。

　　六、安全文明施工

　　6.1 班组成员进场施工必须先进行项目部三级安全教育，办理职工工资卡、上岗证后才能进场施工;

　　6.2 班组在现场施工作业时，班组长应抓好本班组的日常管理工作，对各作业点要经常加强巡查，并积极开展班组安全活动，做到班前上岗三活动(上岗交底、上岗检查，上岗教育)和班后检查工作;

　　6.3 对班组人员现场未戴安全帽的，由安全员负责，每人每次处以50元的罚款，由班组支付。

　　七、合同履行期间如甲乙双方发生争执应积极协调解决。协商解决不成可向____市人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式两份,甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

施工合同 篇2

　　单选：

　　1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）

　　A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担

　　2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )

　　A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

　　B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

　　C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

　　D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

　　3、下列说法错误的是（D ）

　　A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人

　　B、监理人有权检查施工承包人的试验室

　　C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议

　　D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权

　　4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。

　　A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位

　　5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担

　　A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位

　　6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。

　　A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

　　C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

　　7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。

　　A、经工程师批准 B、经发包人批准

　　C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人

　　8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。

　　A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准

　　C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人

　　9、设计合同生效的时间是指(C )之日。

　　A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章

　　C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作

　　10.监理合同有效期是指（ D ）

　　A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日

　　C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日

　　11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中

　　A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书

　　12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交

　　货)时限，（ D）。

　　A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任

　　13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。

　　A．只在授权范围发布变更指令

　　B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令

　　C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令

　　D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。

　　14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。

　　A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员

　　15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。

　　A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作

　　16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）

　　A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担

　　C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担

　　17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。

　　A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理

　　18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。

　　A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期

　　C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期

　　19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。

　　A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位

　　20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。

　　A．合同协议书、工程量清单、中标通知书

　　B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

　　C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

　　D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

　　21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。

　　A.原设计人对变更的设计不承担责任

　　B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

　　C.原设计人对该部分设计质量承担连带

　　D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

　　多选

　　1、下列说法错误的有（ ABDE）

　　A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议

　　B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等

　　C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告

　　D.监理人享有对承包人的确定权

　　E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利

　　2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）

　　A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权

　　C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权

　　3、有关缺陷责任期的说法中，正确的'是( CE)

　　A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月

　　C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

　　D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期

　　E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限

　　4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）

　　A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底

　　C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量

　　E．支付定金

　　5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。

　　A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用

　　B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用

　　C.安装工程一切险

　　D.建筑工程一切险

　　E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险

　　6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。

　　A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点

　　B.乙方不参加验收、不负责保管

　　C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用

　　D.甲方应按协议条款约定提供材料设备

　　7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。

　　A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

　　B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行

　　C．施工图设计的修改需经原设计单位同意

　　D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回

　　E．委托人可独立进行设计变更事宜

　　8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。

　　A．施工前设计交底B．设计变更

　　C．修改预算D．参加竣工验收

　　E．施工管理

　　分析题：

　　某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果

　　表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，

　　问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？

　　2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？

　　由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。

　　有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。

施工合同 篇3

　　甲方(租赁方)：杭州鼎业建筑工程有限公司 (以下称甲方)

　　乙方(出租方)：杭州环康机械设备安装有限公司 (以下称乙方)

　　根据《合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、租赁机械的名称、型号、数量、地点;

　　1、名称：2、型号：

　　3、数量：4、地点：

　　二、进出场费、租金及其交纳期限：

　　1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。

　　2、按月结算当月租金，每台每月租金为人民币 (不含电梯操作人员工资)，一次性定价不作调整。

　　3、租赁费付款方法：安监站备案日起计算租金，每台前三个月暂不付租费，第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费，每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。

　　三、甲方责任：

　　1、 负责设备基础施工制作，总电缆线及楼层安全门。

　　2、 提供安全、可靠的电源，并将电源引入电梯设备电源箱。

　　3、 积极配合升降机安装、拆除工作，保证进场道路畅通，负责夜间施工照明。

　　4、 承租过程中，确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。

　　四、乙方责任：

　　1、 提供合格的设备。

　　2、 向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料，并进行书面交底。

　　3、 负责机械设备的进场安装、维护、拆除，并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料，甲方现场配合。

　　五、人员管理及安全责任：

　　1、 因机械本身存在的质量问题引起的.安全事故由乙方负责，设备安拆时一切安全责任均由乙方承担，甲方概不承担一切责任。

　　2、 乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。

　　3、 甲方违章指挥时，造成后果由甲方承担，操作人员应拒绝作业，非操作人员不得进入机械操作室作业。

　　4、 甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门，随手关门不得违犯，如电梯周围作业或需进入电梯运行场地，施工队要通知电梯司机停机，电梯停止运行后，甲方才可安全作业

　　六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除：

　　1、 租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担，机械使用期间要求乙方每 15 天检修维护一次并做好记录，并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。

　　2、 故障排除：乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时，乙方应迅速派专业人员赴现场排除。

　　3、 做好设备维修保养，乙方处理故障，做到一般故障2小时内排除，大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天，如每超一天，乙方承担甲方所有损失。

　　七、违约责任：

　　1、 甲方若不能按期足额付清月租，乙方有权停机待款，停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算，停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算，如甲方逾期付款，从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机，双方协商。

　　2、 甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。

　　3、 本合同不详之处，双方协商解决。

　　八、其他约定事项：

　　附墙要求全部6米设置一道。

　　九、争议的解决方式：

　　本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。无法协商时，依法向西湖区人民法院起诉。

　　十、本合同一式四份具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章生效，所有条款履行完毕后自动失效。

　　甲方： 乙方：(签章)代表签字：电话：

　　年月 日 (签章)代表签字：电话： 年 月 日

施工合同 篇4

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《建筑市场管理条例》、《经济合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　三、乙方承包范围： 1括：塔吊等设备的操作工；施工现场所有的临时设施；购买、租赁设备材料的拉、送、装卸、校正；施工现场的各项安全防护措施；文明施工，现场零工等产生的人工费；水、电、暖、消防分项土建方面的补缺用工；植筋、套筒人工费等费用；

　　2、乙方土建施工所用的中小型机械工具及耗材，各种小型材料（包括：括搅拌机、振动棒、磨光机、铁丝、扎丝、各种园丁、胶带、大桶、灰斗、铝合金杆子，二级配电箱以下的电缆，电线，电箱）。 四、甲方另行发包项目：给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

　　5、乙方的职工住房由乙方自行解决。

　　6、乙方劳务费发票。 四、甲方另行发包项目：给排水、电、暖、消防、防水、外墙保温、门窗、

　　五、甲方提供的材料及设备：木方、模版、钢管、扣件、安全网、吊、

　　五、工期：

　　1、按甲方工地项目部制定的施工进度，计划施工。

　　2、因停电、停水、停工待料及不可抗拒等外来原因，影响工期、工期顺延。

　　六、结算方式：

　　按实际完成建筑面积计算，以下单价为固定单价，不做任何调整，不执行任何调整文件：

　　1、高层标准层住宅按330元／㎡，

　　2、多层及二层市场部分按300元／㎡。

　　3、地下室及商场部分按270元／㎡。

　　七、付款方式：

　　按工程进度付生活费，春节前付乙方完成工程量的75%，交工验

　　收合格后付到95%，余额为保修费，保修期满后无质量事故付清余额。

　　八、甲方责任：

　　（1） 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制

　　年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的`控制、监督、检验和验

　　收。

　　（2）负责技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案的收集整理及交工验收。

　　（3）按合同约定向劳务分包人支付劳动报酬。

　　（4）负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　九、乙方责任：

　　（1）对劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，配合甲方编制施工组织设计及进度计划，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度。劳务分包方自配施工员多名，全权负责工程的施工放线。若因施工放线导致工程定位偏差，砼振捣不均匀，砼墙、板出现裂缝等质量问题对建设单位所造成的一切损失由劳务分包方承担。

　　（2）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、材料浪费、工期拖延、安全隐患、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　（3）自觉接受建设方、工程承包人、监理及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查及其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；无条件接受承包方指令与

　　现场其它劳务作业单位协调配合，照顾全局。

　　（4）按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，工程交工前负责施工范围内已完成的成品保护，并清理好现场。

　　（5）在合同规定的保修期内，对属于自身劳务作业原因的工程质量问题进行无偿修理，不属于自身工程质量问题进行有偿修理。

　　（6）甲方提供给乙方的机械设备，均应爱护使用，妥善保管、保养及维修。劳务作业方所领用甲方提供的使用品，若发生丢失，按实赔偿，费用从结算值中扣减。

　　（7）施工过程中如因乙方施工质量问题、工程进度缓慢、安全生产、文明施工等存在重大问题，甲方有权责令乙方停工整顿，必要时可终止合同，另选劳务队伍并由乙方承担劳务费用。

　　十、因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商解决不成，依法向博乐市人民法院起诉。

　　十一、本合同一式 ，自双方签字盖章之日起生效。保修期满并付清保修款后本合同终止。

　　发包方（签章）： 承包方（签章）：

　　日期： 年月 日

施工合同 篇5

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依据国家法律法规并结合本工程具体情况，达成协议如下：

　　第一条 工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程范围和内容:

　　第二条 工程期限

　　1.本工程合同总工期为 天(日历天，从开工之日算起)。

　　2.本工程开工日期20xx年 月 日，竣工日期 20xx年 月 日。(以开工报告为准)

　　第三条 工程合同总价

　　1.本工程造价为人民币351元/米。

　　2.承包方式：包工包料。

　　第四条 工程价款的支付与结算

　　1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。

　　2.支付：

　　第五条 工程质量：

　　施工要求按土建工程预算书。达到 质量标准。

　　第六条 安全责任

　　承包方保证安全施工，无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的，由承包方承担全部责任，并应及时处理。

　　十一、现场管理

　　承包方作好施工现场管理工作，工程施工不得影响厂区日常经营。

　　十二、违约责任

　　由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方约金 元。

　　十三、本协议一式两份。各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

　　甲方：XX实业发展有限公司

　　乙方：XX建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　一、工程造价：

　　1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至20xx年7月31日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

　　4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

　　6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

　　8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：

　　1、甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付：

　　1、在20xx年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审核完毕，并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

　　2、20xx年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。

　　3、地下室工程完工出±0、00后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65%，其余的`35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。

　　4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在7日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后5日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　5、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85%，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除5%保修款）。当结算时间超过2个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%，

　　四、本合同工程

　　凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后15日内办妥交给甲方。

　　五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

　　七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　代表：___________代表：___________

施工合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就完成酒泉市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。

　　一、 合同范围

　　1.1 范围：乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。

　　1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。

　　1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。

　　二、合同价款

　　本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整（￥13913000.00元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。

　　三、付款方式及工程进度

　　3.1 第一期付款：合同签订生效后3日内，付合同总价的10%，即人民币：壹佰叁拾玖万元整（￥1391300.00元）。

　　3.2 第二期付款：清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍佰伍拾陆万伍仟贰佰元整（￥5565200.00元）。

　　3.3 第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。

　　3.4 第四期付款：从工程竣工验收合格之日起一年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。

　　四、工程质量及验收

　　4.1 工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-20xx）的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-20xx）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（具体油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；

　　4.2 乙方承担合同内的工程质量的达标责任。

　　五、甲方责任

　　5.1 甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。

　　5.2 甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。

　　六、乙方责任

　　6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。

　　6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认后方可使用。

　　6.3乙方对承包项目工程提供为期壹年的保修，保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方免费负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承担。

　　七、 变更

　　7.1 甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。

　　7.2 变更以双方书面确认为准。任何变更，，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。

　　八、工期

　　8.1 本合同工期为100天，自20xx年4月1日至 20xx年6月9日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：第一批不晚于20xx年5月11日。

　　8.2 乙方应严格按照合同规定的'时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部分外包，相应造成的损失全部由乙方承担。

　　九、 违约责任

　　9.1 合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承担因此给相对方造成的损失。

　　9.2 因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期一日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期10日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。

　　9.3 乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐； 乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。

　　9.4 如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本合同9.2条承担相应的责任。

　　9.5 如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同， 违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。

　　十、 争议解决

　　凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。

　　十一、其他条款

　　11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

　　11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　签字日期：年 月