施工合同

精选施工合同模板汇总六篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，很多场合都离不了合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编整理的施工合同6篇，希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方就 的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、承包方式：原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。

　　二、钢筋承包内容：按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制作，按照图纸和规范进行配料单，（乙方必须配置二份料单，一份为施工料单、一份为决算料单）。钢筋的制作、调直、焊接、钢筋的绑扎、预埋铁件、预留插筋及浇注砼时的护筋等，并要负责与相关部门核对料单。

　　三、钢筋制作绑扎质量要求：乙方必须严格遵守施工规范和施工图进行配料（料单必须提前10天提交施工和决算各一份给甲方），科学合理地配料，遵守操作规程，合理地用料，减少浪费，按照料单进行制作；按照施工图纸和料单来绑扎，每层楼面钢筋绑扎后必须清理所有杂物，确保验收一次性通过，在施工过程中，不得擅自进行钢筋代换，发现问题应及时汇报、处理，若因质量问题造成损失，按工程造价的1—2倍予以罚款，在施工过程中必须合理的使用材料，减少浪费，该焊接的就要焊接，若发现明显不合理的，按照浪费的.原材料价格的1—5倍予以罚款。

　　四、承包单价：每吨按照380元计算，工程量按审核后的决算料单计算，开始结账暂按施工料单预结，计时工以签证为准，按60元/工日。

　　五、工资结付方式：1）工作量必须以浇注好砼为准，浇注完才能结算；2）第一期工程的正负零及以下部分工作量款，按实计算后暂扣十万元以作保证金，剩余部分按正常发放；3）第一期工程的正负零以上部分，每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%，剩余10%作为工程保证金；4）第二期工程按每月的第一个星期结算上月完成工作量的90%；50第二期工程完成到了工作量的70%

　　时，返回工程保证金的25%；完成到了80%时再返回25%，完成到90%时，又返回25%，当完成所有的工作量，保证金也全部返回给乙方；6）如乙方半途退场或停工，甲方扣除乙方所完工作量总额10%作违约金及十万元保证金，并且有权另外安排队伍接替其施工任务；乙方不得拖欠民工工资，若发生拖欠民工工资，甲方有权代扣，并给予经济处罚。

　　六、工期：每月每层按项目部下达的施工进度计划时间完成，如是乙方原因，造成工期推迟，每延期一天罚款300元，不要求提前。

　　七、乙方人员进场后要做到文明施工，服从甲方工地管理人员的指挥，积极配合施工员。如乙方不服从甲方管理人员的管理，施工员有权对乙方罚款或开除出场。

　　1、乙方人员必须遵纪守法，不得打架斗殴，如发生上述现象，甲方有权对乙方罚款或开除出场。

　　2、乙方的人员在现场内不得偷窃，一经发现，轻者罚款500元，重者送交公安。

　　3、乙方的人员不得在楼面上大便，一经发现罚款200元。并且还要清除掉大便，如不清除者，再加罚款300元，乙方的人员发现其他班组的人在楼面上大便，证据确实上报，可得罚款的80%作为奖金。

　　八、乙方在施工中必须注意安全，班组长应对本班民工加强安全教育，严格按照安全操作规程施工，严格执行甲方的各项规章制度以及周边安全防护，发现不安全因素，及时向甲方提出。

　　1、乙方的人员进入施工现场必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或打赤脚，一经发现，每人每次罚款30元，如一个人同时不戴安全帽和穿拖鞋，视一人二次罚款。

　　2、在施工过程中，因乙方原因发生任何安全事故所造成的一切经济损失和责任全部由乙方负责，甲方概不承担责任和经济损失；因其他原因造成的安全事故由责任方承担。

　　九、在施工期间，乙方必须指定一名现场负责人，并且每天要在现场指挥，不在现场者每天罚款100元。

　　十、本协议一式五份，甲方四份，乙方一份。本协议从签订之日起生效，工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　电话号码： 电话号码：

　　年 月 年 月 日 日

施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确双方在樟子松防腐木施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条、工程项目

　　1、施工名称：

　　2、施工类型： ；

　　3、工程地点：；

　　4、工程内容：

　　5、防腐木用料大小数量：防腐木大小以施工图中规格为准，如有变更规格由甲乙双方协商进行更改，防腐木数量以乙方计算施工图所得为准。

　　6、工程总造价：人民币（不含税、保证金，如需开据发票增加4.5%的税金）

　　第二条、双方责任

　　1、甲方责任：甲方在合同签订完日内将施工地基础做好，并提供施工仓库、电源、工人生活用水。

　　2、乙方责任：乙方在合同签定况另定）。

　　第三条、工程期限

　　1、商定工程施工总工期为天，即合同签定次日起日内完工，特殊情况（如下雨停电等）不算在施工期内。

　　2、防腐木工程如有更改施工期限可商议更改。

　　第四条、付款方式

　　1、材料送至工地前付总工程款总造价20%人民币 元。

　　2、材料进入施工现场开工后工程款总造价付至50%人民币元。

　　3、工程施工至50%时，工程款总造价付至人民币元。

　　4、工程结束甲方验收后付清所有工程款。

　　5、甲方不得已各种理由不按时付款，如甲方拒绝付款乙方有权利停止施工并要求付清全款，如造成损失一切责任由甲方承当。

　　第五条 、验收方式

　　1、防腐木材质量和颜色以甲方提供样品为准。

　　2、防腐木材规格误差4-8mm为正常。

　　3、防腐木如有细小开裂为正常。

　　第六条 : 合同未尽事宜双方友好协商补充协议

　　第七条 : 本合同自双方代表签字，加盖双方公章或签字即生效，工程竣工结清工程款后自动终止。

　　第八条: 在非人为破坏的`情况下乙方免费保修一年。

　　甲方 ：（签名）

　　电话：

　　年月

　　日乙方：（签名）

　　电话

　　年月日

施工合同 篇3

　　发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程的承包形式及范围

　　1、轻包形式，按图纸要求施工

　　2、承包范围

　　所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。

　　三、合同数量及价款

　　1、按图纸要求

　　2、工程价款

　　总价款为壹拾万元正(100000.00)

　　四、合同期

　　开工日期 20xx年3月15日竣工日期20xx年5月15日合同工

　　期总天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　五、工程质量标准符合国家验收标准

　　六、付款方式

　　签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。

　　七、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的'监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

　　八、安全及文明施工与管理

　　1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

　　3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。

　　5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，

　　因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。

　　九、甲方责任

　　1、甲方必须遵守合同付款方式。

　　2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。

　　3、如甲方原因造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。

　　十、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同。

　　3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担担。

　　4、本工程的质保期一年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减，不足部分，乙方应予赔偿。质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息。

　　5、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。

　　十一、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、甲方如迟延付工程款，应承担应付款部分的银行贷款利息。

　　3、乙方如延误工期，乙方应承担对甲方造成的经济损失。

　　十二、附则

　　1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。

　　2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　3、本协议一共四页一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。

　　发 包 人： 承 包 人：

　　住 所： 住 所：

　　身份证号： 身份证号：

　　年 月 日

　　甲方：**县水库移民工作管理局

　　乙方：

施工合同 篇4

　　简称甲方

　　简称乙方

　　一、 甲方危房改造面积为620平方米，每平方米按300元计算，总投资为18.6万元。

　　二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的.配套用房。要求乙方保证质量，不得偷工减料，如40年有质量问题，由乙方承担一切责任。

　　三、 二楼前后出阳台，靠街道阳台为封闭型，配铝合金窗，院内阳台不封闭，每两家工艺楼梯，楼梯顶各设水箱一个，屋面盖红瓦，用夹板材料打吊顶。

　　四、 外墙全部粉刷渣子，内墙以涂料为主，卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线，门窗必须带纱门)

　　五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故，(包括社会上来人扯皮打架闹事等，)所有大小事故乙方负全部责任。

　　六、 签字之日后半个月动工，3个月完工。动工时预付资金3万元，交房时再付3万元，其余欠款由承包人垫资，学校分四年平均付清。

　　七、 甲乙双方必须信守合同，合约从签字之日生效，合约一式两份，甲乙双方各持一份。口说无凭，立约为据。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇5

　　发包方 ：______________________________

　　承包方 ：______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部 92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况

　　1、甲方装饰住房系合法居住。

　　乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2、装饰施工地点：____区 ______路______弄 ______号____楼______室。

　　3、住房结构：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。

　　4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5、承包方式：__________ 。

　　6、总价款：￥________元，大写 ：__________

　　其中：

　　材料费：____________，人工费：____________

　　管理费：____________，设计费：____________

　　垃圾清运费：________，税金 ：____

　　其他费用：__________

　　经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　7、工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

　　3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1、本工程执行DBJ08—62—97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30—1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由______方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》 后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　6、工程验收。

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续 。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的`看管费用和其他相关费用。

　　四、有关安全生产和防火约定：

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　五、关于工程价款及结算的约定：

　　1、工程款付款方式列下表：

　　注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。

　　2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。

　　3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》 ，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。

　　六、其它事项

　　1、甲方工作：

　　甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2、乙方工作：

　　参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任：

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付违约金。

　　3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故 由甲方负责并担责任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故 ，由乙方负责并承担责任。

　　八、纠纷处理方式：

　　1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向东江时报电子版所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向

　　______市仲裁委员会申请仲裁

　　______人民法院提起诉讼。

　　九、合同的变更和解除：

　　1、合同经双方签字 生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款______%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　十、其它约定：

　　1、

　　2、

　　3、

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方 ：_____________________乙方 ：______________________

　　委托代理人：_______________________法定代表人：________________________

　　住址：_____________________________地址：______________________________

　　电话：_____________________________电话：______________________________

　　邮编：_____________________________邮编：______________________________

　　签订日期：___年___月___日

　　签订地点：_____________

施工合同 篇6

　　单选：

　　1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）

　　A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担

　　2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )

　　A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

　　B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

　　C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

　　D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

　　3、下列说法错误的是（D ）

　　A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人

　　B、监理人有权检查施工承包人的试验室

　　C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议

　　D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权

　　4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。

　　A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位

　　5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担

　　A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位

　　6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。

　　A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

　　C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

　　7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。

　　A、经工程师批准 B、经发包人批准

　　C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人

　　8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。

　　A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准

　　C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人

　　9、设计合同生效的时间是指(C )之日。

　　A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章

　　C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作

　　10.监理合同有效期是指（ D ）

　　A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日

　　C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日

　　11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中

　　A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书

　　12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交

　　货)时限，（ D）。

　　A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任

　　13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。

　　A．只在授权范围发布变更指令

　　B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令

　　C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令

　　D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。

　　14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。

　　A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员

　　15、由于承包商的`原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。

　　A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作

　　16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）

　　A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担

　　C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担

　　17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。

　　A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理

　　18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。

　　A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期

　　C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期

　　19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。

　　A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位

　　20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。

　　A．合同协议书、工程量清单、中标通知书

　　B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

　　C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

　　D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

　　21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。

　　A.原设计人对变更的设计不承担责任

　　B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

　　C.原设计人对该部分设计质量承担连带

　　D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

　　多选

　　1、下列说法错误的有（ ABDE）

　　A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议

　　B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等

　　C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告

　　D.监理人享有对承包人的确定权

　　E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利

　　2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）

　　A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权

　　C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权

　　3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)

　　A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月

　　C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

　　D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期

　　E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限

　　4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）

　　A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底

　　C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量

　　E．支付定金

　　5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。

　　A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用

　　B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用

　　C.安装工程一切险

　　D.建筑工程一切险

　　E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险

　　6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。

　　A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点

　　B.乙方不参加验收、不负责保管

　　C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用

　　D.甲方应按协议条款约定提供材料设备

　　7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。

　　A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

　　B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行

　　C．施工图设计的修改需经原设计单位同意

　　D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回

　　E．委托人可独立进行设计变更事宜

　　8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。

　　A．施工前设计交底B．设计变更

　　C．修改预算D．参加竣工验收

　　E．施工管理

　　分析题：

　　某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果

　　表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，

　　问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？

　　2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？

　　由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。

　　有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。