买卖合同

【精选】买卖合同模板集锦五篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编整理的买卖合同5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

买卖合同 篇1

　　答辩人（一审原告）：深圳市XXXX有限公司 法定代表人：XXX

　　住所地：深圳市XXXXXXXX

　　联系电话：XXXXXXXXXXX

　　被答辩人（一审被告）：商丘市XXXX有限公司 法定代表人：XX

　　住所地：河南省商丘市XXXXXXXX

　　电话：XXXXXXXXXXX

　　因被答辩人不服商丘市梁园区人民法院作出的（20xx）商梁民初字第XXXX号民事判决向贵院提出了上诉，现答辩人针对被答辩人的上诉作如下答辩：

　　1、被答辩人拖欠答辩人货款的事实非常清楚。

　　按双方合同约定，被答辩人在付完全款后，答辩人才向被答辩人发货，即交易采取现款现货。被答辩人诉称，根据约定，如果货款没付清的话，答辩人也不可能发货。答辩人认为，被答辩人的这种说辞是对合同约定和交易习惯的曲解，明显不符合常理。而且，先发货后付款是基于被答辩人的请求，答辩人出于对被答辩人的信任，才按照被答辩人的请求先行发货，这种交易方式对被答辩人并无不利，也完全符合交易习惯。但被答辩人将答辩人的这种信任作为拒绝付款的`理由，明显违背正常逻辑。

　　再者，被答辩人本应当对其已付款主张承担举证责任，但被答辩人并未提交相关证据证明其已履行付款义务，理所当然应承担相应不利后果。

　　因此，被答辩人诉称并未拖欠答辩人货款的主张无法成立。

　　2、答辩人向被答辩人主张的欠款数额事实清楚、证据确凿，足以认定。 被答辩人诉称数额不清，就是意欲抵赖欠账之事实，这与被答辩人之前拒不对账是有极大关联性的。因被答辩人早有预料答辩人会追讨欠款，在答辩人传真对账单要求被答辩人对账时，被答辩人屡次以各种理由不予

　　回传对账单，以达到抵赖欠款之目的。从答辩人提交的证据来看，既有双方的订货单、购销合同、货运单，又有双方的对账单，所有业务往来手续均完整齐全，答辩人保存了双方业务往来的所有凭据，虽然被答辩人没有回传对账确认欠款数额，但答辩人提交的证据已经形成了一个完整的证据链，足以认定被答辩人的欠款数额

　　3、被答辩人诉称欠款已过诉讼时效证据不足。

　　(1)关于诉讼时效问题。

　　答辩人向被答辩人发出的最晚一批货物是20xx年3月8日，此时答辩人主张权利的诉讼时效最晚至20xx年3月8日。期间，被答辩人曾于20xx年7月22日收到过答辩人发出的一份催款函，根据规定，诉讼时效从20xx年7月22日开始中断重新计算，此时答辩人主张权利的诉讼时效至20xx年7月22日到期。而答辩人向被答辩人提起诉讼的时间是20xx年7月24日，该时间完全在答辩人享有的2年追诉时效之内，答辩人主张权利的诉讼时效并未过期，符合有关法律规定。

　　(2)关于催款函的效力问题。

　　由于答辩人是用邮政快递方式寄送的催款函，答辩人不仅保存有催款函复印件、邮件详情单，也有从邮政xx上打印出来的签收记录。答辩人这种催款函寄送方式完全符合法律规定，一审法院依法采信完全正确。

　　综上，答辩人认为一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应当依法予以维持，请求贵院依法驳回被答辩人的上诉请求。

　　此致

　　商丘市中级人民法院

　　答辩人：深圳市XXXX有限公司 20xx年XX月XX日

买卖合同 篇2

　　车位买卖协议

　　卖方（以下简称“甲方”） ：

　　买方（以下简称“乙方”）：

　　中介方（以下简称“丙方”）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙、丙方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方出售地下停车位的相关事项，达成如下协议：

　　一、标的

　　本次转让的车位位于*******，停车位编号为2-093号地下停车位，车位面积以现有的面积为准。该车位为划线分隔，无隔断墙、无封闭，并由小区开发商划好车位分隔线；甲方保证对以上车位享有合法的所有权，甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

　　二、使用期限

　　甲方同意将上述车位所有权转让给乙方，乙方享有与该车位土地证同等年限的`所有权；转让期限自本协议生效之日起至该小区地下停车位土地使用权期限届满时止，若国家法律政策对地下车位使用权年限作出具体规定，乙方所享有的地下车库使用年限按国家法律政策的规定处理。

　　三、付款方式及责任

　　1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币******元（大写：******元整），乙方付款方式为一次性付清全款，乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

　　（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费，转让后的物管费由乙方承担，该笔费用以该小区物管确认金额为准）

　　2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

　　3、转让后，甲方须到小区所在的物业公司缴清买卖之前的物业管理费用。

　　4、乙方使用该停车位，须服从和遵守小区所在物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

　　四、违约责任

　　1、自本协议签订之日起，甲、乙双方必须遵守本协议所规定的内容，如甲方违约（即价格变动或收回车位），则按违约时该车位的市场价双倍赔偿乙方，如乙方违约（即不购买上述车位），甲方无条件收回车位，乙方所交款项不予退还。

　　五、中介费用

　　1、本协议签订当日，乙方需方丙方支付3%的中介服务费用即：为人民币*****元（大写：******元整）。

　　六、生效条件

　　本合同一式叁份，甲、乙、丙叁方各执壹份，均具有同等效力，合同自签署之日起生效。甲、乙双方对本协议未尽事项应协商解决，发生争议由甲方所在地基层人民法院管辖。本协议自甲、乙双方签字

　　后生效，合同附件与本协议具有同等法律效力。

　　附：一、双方的有效身份证复印件；

　　二、车库明细图的有效复印件；

　　三、原车位相关资料（合同或协议，票据，物业手续等）原件

　　甲方签字：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　丙方签章：

　　签约日期：

　　乙方签字： 身份证号码： 联系电话：

买卖合同 篇3

　　订货单位（甲方）：_________

　　供货单位（乙方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。 内容如下：

　　一、工程概况

　　建设单位：_________

　　施工单位：_________

　　工程名称：_________

　　工程地址：_________

　　结构形式：_________

　　总层数：_________

　　总高度：_________

　　运距：_________

　　二、合同总数量及总金额

　　（预计）总数量：_________m3

　　（预计）总金额：人民币（大写）_________，￥_________

　　商品砼明细如下：金额单位（元）

　　三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件

　　1．乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必须符合国家规定的标准，经确认是乙方原因造成商品砼质量问题的，则乙方必须承担全部责任。

　　2．当商品砼到达现场后，甲方必须按商品砼规范要求进行合理施工，经确认是甲方原因造成商品砼出现质量问题的，则甲方必须承担全部责任。

　　3．甲方必须派专人在施工现场对浇注前的.商品砼数量，坍落度等技术指标及乙方人员的服务态度等进行监督检查，如有异议可拒签商品砼发货单并立即与乙方协商解决，若无异议则甲方必须据实签收。

　　4．其他约定事项_________。

　　四、商品砼签收要求

　　1．本合同约定，甲方特指派_________对乙方提供的商品砼进行签收，除此之外任何人无权进行签收。

　　2．乙方所提供的商品砼数量累计达到_________m3时，若乙方提出。

买卖合同 篇4

　　采购方（以下简称甲方）：______供货方（以下简称乙方）：______

　　法定代表人：__________________法定代表人：__________________

　　营业执照号码：________________营业执照号码：________________

　　地址：________________________地址：________________________

　　电话：________________________电话：________________________

　　传真：________________________传真：________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条、甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：__________________________________________；

　　2、安装工程概况：__________________________________________；

　　3、工程地点：__________________________________________。

　　4、开工日期：______年______月______日。

　　5、竣工日期：______年______月______日。

　　第二条、乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。

　　第三条、产品的安装、调试、验收：

　　乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知______天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准。需更改设计方案的，须经双方协商同意。涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

　　第四条、付款方式：

　　本合同价款为双方合同工程款加洽商价款。

　　本合同工程总价款为人民币￥______元（大写：______元整）。

　　合同签订时，甲方支付乙方工程定金计人民币￥______元。

　　大写：______元整（计工程总价款的______%）。

　　乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币￥______元，大写：______元（计工程总价款的______%）。

　　其余款项于设备调试完毕，工程竣工验收合格后付清余款（以验收报告日期为准），甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。乙方通知甲方验收，______日内甲方无故不参加验收，视作验收合格。

　　以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。

　　第五条、双方责任：

　　一、乙方责任：

　　工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。

　　除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的______%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　乙方无故拖延工期的，每拖延______天，应向甲方支付价款的______‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　二、甲方责任：

　　工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作。

　　甲方负责空调内机电源的铺设及室外机基座的建设。

　　甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。

　　甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的`______%的违约金。

　　甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟______天，甲方应向乙方支付合同款总额的______‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的______%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，______个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更。

　　（2）不可抗力。

　　（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条、产品质量责任和售后服务条款：

　　自验收之日起，工程保修期为：______年（即______个月）。

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签订合同予以确定。

　　第七条、因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条、由______方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条、本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条、本合同正本一式______份，甲乙双方各执______份。

　　甲方（签字）：____________乙方（签字）：_____________

　　签订地点：_______________签订地点：_______________

　　_________年_____月______日_________年_____月______日

买卖合同 篇5

　　甲方： 乙方：

　　为维护消费者、经营者的合法权益，根据《中华人民共和国消费者保护权益法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国质量法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。

　　一、商品内容、金额及其他计费

　　二、付款方式及违约责任

　　1、 预付款___________ 余款____________ 2、 违约责任：

　　A、 采用预付款方式，单方违约按家具合同总金额的0.01%扣除违约金;

　　B、 采用定金方式付款的，买方违约中途解除合同无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同，应双倍返还定金;

　　C、 迟延送货或提货的，违约方每日向对方支付延迟部分家具款的1%作为违约金;超过15天，甲方有权终止合同，乙方除全额返还甲方定金，并需每日按合同货款的.1%承担违约金。

　　三、交货及验收

　　1、 甲方提货__________ 乙方送货__________ 送货费用由________承担。 交货时间__________ 地点________________________________________。

　　2、 对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，甲方应在验货时当场提出异议，否则乙方不承担责任。

　　四、非质量问题的换货甲方对已购商品不满意，7日内在包装和商品没有损坏、不影响二次销售的情况下，可以办理换货(定做商品、处理品除外)，因换货产生的运输费及劳务费由甲方承担。

　　五、质量“三包”规定家具“三包”有效期为一年。即90日内出现严重质量问题，甲方可以选择退货、换货或修理;180日内出现严重质量问题，甲方可以选择免费修理或换货;三包有效期余下的时间内出现质量问题，乙方负责免费修理;“三包期限”计算方法按《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》执行。

　　六、争议解决方式甲方和乙方出现质量或服务纠纷，双方应友好协商解决。甲方可到爱家投诉，或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　七、其他约定事项

　　八、对经爱家盖章确认的合同，爱家将严格按照上述条款的规定执行;否则，在商品交易和售后服务过程中出现的质量或服务问题，爱家不承担任何责任。

　　甲方(买方)签字：_______________ 乙方(卖方)章：________________ 甲方地址：_______________________ 乙方地址：______________________ _______________________ 负 责 人：______________________ 电 话：_______________________ 电 话：______________________

　　主办单位(章)：___________ 地址：__________________ 电话：_____________

　　合同签订日期：______年______月______日