当前位置:范文网>合同范文>买卖合同>买卖合同

买卖合同

时间:2022-12-08 09:43:37 买卖合同 我要投稿

【热门】买卖合同模板集锦5篇

  随着人们法律意识的加强,越来越多的场景和场合需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编精心整理的买卖合同5篇,希望对大家有所帮助。

【热门】买卖合同模板集锦5篇

买卖合同 篇1

  卖 方: ______________(以下简称甲方)

  身份证号:__________________

  买 方: ______________(以下简称乙方)

  身份证号:__________________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有车库,达成如下协议:

  第一条 甲方所售车库座落位置、面积:

  1、甲方所售车库位于 ;

  2、甲方所售车库建筑面积 平方米。

  第二条 车库售价、付款方式:

  1、 甲方所售车库总金额为(人民币) 整。

  2、 签定本合同时,乙方向甲方一次性支付购买车库全款。

  第三条 车库交付、相关手续及物品交付:本合同签定之时,甲方向乙方交付车库,同时交付购买收据、与开发商签定的原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的'物品。

  第四条 相关责任约定

  甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该车库在交接前既已存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。车库交付后,由乙方负责办理车库更名过户等手续,甲方负责提供办理过户时需要的相关证明材料,证明材料交付时间由双方另行约定。

  第五条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方再行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

  第六条 本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该车库所在地人民法院起诉。

  第七条 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字之日起生效。

  甲方(代签人): 乙方(签字):

  ______年____月____日

买卖合同 篇2

  甲方:(以下简称甲方)______________

  乙方:(以下简称乙方)______________

  甲、乙双方在公平、信任、互利、互惠的基础上,特订立如下合同:

  第一条 资格、区域

  1.甲方指定乙方为________产品特约批销商。

  2.乙方________特约批销区域________。

  3.批发对象为:________;零售对象为:________。

  第二条 双方提供

  4.甲方提供:甲方直属营业厅内长一米以上的展销柜台一节,供乙方展销________相关产品。

  5.甲方提供安全的仓库,可存放________相关产品、办公设备;供乙方授权的员工存取________相关产品及办公用。

  6.甲方向乙方提供甲方下属经销商所享有的`一切优惠政策,包括________话费卡、各种优惠套餐等。

  7.乙方以其网上()的批发价格加上________比例的售后服务费向甲方提供________手机。乙方保证所提供的手机均为行货。

  8.乙方提供:市场部、售后部、营销部等相应的人员;员工相关费用由乙方负责。员工必须遵守国家有关法律、法规;遵从甲方的员工管理制度。

  第三条 利益

  9.甲方确保乙方在特约批销区域内的批发价不低于如下价格:________网上每日的批发价批发价乘以______%的售后服务费。

  10.乙方展销柜在甲方的支持和配合下实行独立运营、独立核算。

  第四条 售后服务

  1

  1.乙方在展销柜上所零售的乙方________相关产品售后,保证按国家规定的三包服务执行。

  1

  2.乙方在特约批销区域内批发给经销商的________产品必须遵从与经销商之间的协议(详见经销商协议);乙方承诺对所售出产品做到更快更好的服务保证。

  第五条 其他事项

  1

  3.本合同依法签订,即具有法律效力,双方必须全面履行,不得单方面擅自变更或解除。因故需变更或解除合同应经过双方协商,依法另立协议。

  1

  4.本合同有效期自合同签订之日起至________年____月____日止,期满后双方可另行签订。合同正本一式贰份,双方各执一份。

  1

  5.本合同未尽事宜,双方另行协商或另订补充协议。补充协议由双方法人代表或授权委托代理人签章及盖双方合同用章后生效。补充协议与本本协议具有同等效应。

  1

  6.因本合同发生纠纷,双方应当协商解决,如协商不成时,任何一方可向________人民起诉。

  甲方(盖章)________________乙方(盖章)________________

  法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________

  委托代理人(签字)_________委托代理人(签字)_________

  ________年____月____日________年____月____日

  签订地点:_______________签订地点

买卖合同 篇3

  甲方(卖方):

  身份证号码:

  电话:

  乙方(买方):

  身份证号码:

  电话:

  本着诚实信用的原则,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就房屋买卖事宜进行预约,并确认、达成如下条款以资双方共同遵守:

  一、房屋基本情况

  甲方拟出售的房屋位于___________,该房屋系甲方于_____年____月____日向公司(以下简称开发商)购买的商品房,《商品房买卖合同》编号:________,合同约定建筑面积______平方米(其中套内建筑面积_____平方米,公摊_____平方米),购买总价人民币_____元整,房屋用途为住宅,甲方现已向开发商付清全部房款,房屋尚未办理土地房屋权证。

  二、甲方自愿将该房屋转让给乙方,乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本预约合同之约定,完成房地产转让的相关法律程序,并最终实现双方房屋买卖之目的。

  三、转让款项的支付

  双方约定上述房屋的总价款为______人民币(以套计),单价为每平方米人民币_______元整,上述转让款分次付清。

  1、本合同签定当日,乙方向甲方支付购房定金人民币________元;

  2、乙方于____年____月___日起负责仍以甲方名下的账户支付按揭款(共计____人民币)及其利息。(以银行实际对账单为准)

  3、余款当日支付给甲方。

  4、双方约定于____年____月____日前到公证处办理全权委托公证

  四、房屋相关凭证的保管及交房时间

  为确保交易的安全进行,乙方向甲方付清本合同第三条约定的第2笔款项后,甲方应将上述银行按揭合同及保险单据等有关该套房产的凭证原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人员申办土地房屋权证及今后的转让、银行按揭手续及接收、管理房屋。甲方应于全权委托当日将房产交付乙方使用,并结清水、电、煤气、有线电视、物业管理,乙方有权对房屋预先装修、支配使用。

  五、过户手续的办理及税费承担。

  1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后七日内,备齐相关资料,到____市国土资源与房产管理局申办房地产权属登记手续,及时办出甲方名下的土地房屋权证,甲方前手办理土地房屋权证应缴纳的各项税费由承担。若双方对甲方应予办理土地房屋权证的时日发生争议的,以该商品房项目20%的业主平均开始办证的时间作为甲方应予办理的时日。

  2、产权登记之房屋坐落与原《商品房屋买卖合同》不一致的,以甲方土地房屋权证记载为准。

  3、上述房屋面积为合同约定面积,如合同面积与产权登记面积有差异的,双方对本次交易行为仍予以认可。买受人与开发商之间有关面积差异的补偿事宜由与开发商自行处理,并承担相应的责任,甲方应提供必要协助。

  4、甲、乙双方办理房地产权属过户登记手续应缴纳的各项税费全部由乙方承担。若双方在办理过户登记时,以实际成交价作为双方在房地产买卖合同中约定的转让价格,因此导致双方在办理过户登记过程中产生的个人所得税由乙方支付。

  六、甲方的责任与义务

  1、甲方保证在签定预约合同时,对合同项下之房产享有完全处分权,该项房产不存在任何共有情形。

  2、甲方保证在合同签定之前,未曾与任何第三方签定涉及该房产的转让、租赁等协议,该房屋无任何抵押、质押或其他权利限制。

  3、自本合同签定之日起,若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务等,概由甲方负责清理,并承担民事责任,因此给乙方造成经济损失,由甲方负责赔偿。

  4、甲方应督促开发商积极办理土地房屋权证,以促成买卖合同的生效和履行。因甲方主观原因导致产权证拖延办理的,每延迟一日,应向乙方支付赔偿金_____元,逾期超过____日的,乙方有权解除合同,甲方应承担违约赔偿责任。因开发商原因或其他甲方不可克服的原因导致产权证拖延办理的,不算甲方违约,但甲方应督促开发商可相关部门及时解决办理。

  5、甲方办出土地房屋权证后应及时与乙方联系办理买卖合同签约及房地产权属过户登记手续,因甲方原因造成拖延的,参照前款约定处理。

  七、乙方的责任与义务

  1、乙方应严格按照本合同第三条约定的时间和方式支付价款,若逾期付款,每逾期一日,按每日____元支付滞纳金。逾期在____日内的,视为正常迟延,乙方无须支付滞纳金。逾期超出____日的,甲方有权解除合同,乙方应承担违约赔偿责任。

  2、甲方办出土地房屋权证并通知乙方后,乙方应及时备齐相关材料与甲方办理房地产权属过户登记手续,因乙方原因造成迟延的,因赔偿甲方相应的经济损失。

  八、合同履行及违约赔偿

  1、双方应恪守本合同的约定,确定合同条款的充分履行,以促成房屋买卖的实现。

  2、一方有充足、正当的理由提出解除本合同的,经双方同意后可以解除,双方互不追究违约责任,因此给相对方造成损失的,相对方有权要求予以经济补偿。

  3、任何一方违反其在本合同中作出的承诺保证即视为违约,应向对方支付违约赔偿金人民币______元整。违约方给对方造成的实际损失超出该赔偿数额的,受损失方有权按实际损失额要求赔偿。

  4、甲方违约,若乙方已对房屋进行预装修的,乙方的装修款损失列入实际损失范围。具体损失额的计算以双方协商认可的.数额或双方指定的评估公司出具的评估报告为依据。

  5、出现一方违约情形,守约方可选择继续履行合同(但合同已无实际履行可能或履行必要的除外)或解除合同。

  6、合同解除的,甲方应在法律规定或约定的退款责任明确之日起7日内将乙方实际支付的款项(不含利息)全额退还乙方。

  九、争议解决

  甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应本着诚信合作的精神协商解决,协议不成,依法向_______人民法院起诉。

  十、其他约定

  1、本合同及今后双方签定的买卖合同中,甲、乙双方权利的放弃或义务的增加均须采用明示的方式,不能采用默示或推定的方式。

  2、合同履行过程中出现障碍或其他困难,导致履行有困难或不能按期履行的,当事方应及时告知相对方,以便采取相应措施,减少损失。

  3、本协议经甲乙双方签字后即刻生效。若有未尽事宜,甲乙双方日后可再行协商,经协商所签定的补充协议与本协议具有同等法律效力。.

  4、本合同一式_____份,甲、乙双方各执_____份,每份具有同等法律效力。

  甲方:

  _____年____月____日

  乙方:

  _____年____月____日

买卖合同 篇4

  甲方:合肥市糖酒批发公司

  乙方:安徽宣酒集团股份有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲、乙双方经平等协商一致,达成如下协议,在履行协议的过程中,甲、乙双方应严格遵守,若有违约应按合同约定赔偿对方由此导致的经济损失。

  一、经销产品及区域

  1.乙方授权甲方经销乙方宣酒绵柔型白酒。

  2.乙方授予甲方在合肥市销售宣酒绵柔型白酒的唯一经销商

  二、甲方的权利与义务

  1、合肥市糖酒批发公司收到货物后向安徽宣酒集团股份有限公司确认;

  2、合肥市糖酒批发公司负责宣酒绵柔型白酒在合肥市的一切广告宣传费用,并需事先向安徽宣酒集团股份有限公司 提供广告的图案及文字说明,由安徽宣酒集团股份有限公司 审阅同意。

  3、合肥市糖酒批发公司每季度向安徽宣酒集团股份有限公司提供一次有关当时市场情况和用户意见的详细报告,并应随时向安徽宣酒集团股份有限公司提供其他类似商品的价格、销售情况和广告资料。

  三、乙方的权利与义务

  1、安徽宣酒集团股份有限公司以收到合肥市糖酒批发公司电传代销订单为准发货,运费由安徽宣酒集团股份有限公司支付,安徽宣酒集团股份有限公司发货后应立即以电传方式通知合肥市糖酒批发公司。

  2、安徽宣酒集团股份有限公司 按装运货物所收到的发票累计总金额付给合肥市糖酒批发公司佣金,佣金结算按月计,佣金提取比例为发货总金额的30%。

  四、合同争议的解决方式:

  在履行协议过程中,如产生争议,双方应友好协商解决。若通过友好协商达不成协议,则提交X市仲裁委员会,根据该仲裁委员会仲裁程序进行仲裁,该委员会的'决定是终局的,对双方均具有约束力,仲裁费用,除另有规定外,由败诉一方负担。

  五、其他约定事项:

  1、合肥市糖酒批发公司不得向经销地区以外的其他买主供应本协议所规定的商品,如有询价,应当转给安徽宣酒集团股份有限公司 办理。

  2、若有买主希望从安徽宣酒集团股份有限公司 直接订购,合肥市糖酒批发公司经安徽宣酒集团股份有限公司 同意后可以供货,但须将有关销售确认书副本寄给安徽宣酒集团股份有限公司 ,并按所达成交易的发票金额给予合肥市糖酒批发公司5%的佣金。

  3、若安徽宣酒集团股份有限公司 在一个月内未能向合肥市糖酒批发公司提供至少50%的订货,合肥市糖酒批发公司可不承担本协议的义务。

  六、代销期限及延长协议:代销协议经双方签字后生效,有效期为一年,从20xx年11月18日起至20xx年11月17日止,协议一式二份,甲、乙双方各持一份。若一方希望延长协议,则须在本协议期满前一个月书面通知另一方,经双方协商据顶。

  甲方:合肥市糖酒批发公司

  乙方:安徽宣酒集团股份有限公司代表签字:

  王阳明 代表签字:**

  20xx年10 月10 日20xx年10 月 10 日

买卖合同 篇5

  需方(以下简称甲方)

  供方(以下简称乙方)

  本合同文本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的。为更好地维护双方当事人的合法权益,经双方友好协商,现就甲方向乙方购买二手空调签定以下合同。

  一、双方确认的空调,品牌、型号、数量、金额:

  1、设备清单:

  序号型号单位数量单价(元)总价(元)备注

  1

  2

  3

  4

  5

  合计

  2、二手空调总价(不含税)__________元,即大写:_____________________________

  二、交货时间、地点:

  1、交货时间:乙方接到甲方开工通知后,根据甲方工程进度按照甲方要求的时间二手空调进场。

  2、交货地点:

  3、运输费用:运输费用包括在合同价内。

  4、所有权转移:本工程验收合格后,所有权转移至甲方,在此之前空调设备所有权为乙方。

  5、甲方联系人或委托联系人: 联系电话:

  6、乙方联系人或委托联系人: 联系电话:

  三、付款方式:

  合同订立后两小时内甲方向乙方支付二手空调定金,即人民币_______元。大写:_______________________乙方应在收到货款 ___日内将全部设备交付给甲方。乙方安装调试好后甲方向乙方支付________元货款,经甲方在___日内验收清点合格后支付剩余的货款,即人民币_________元 大写:__________________.甲方的清点验收并不代表甲方对本合同产品质量、技术标准、品牌等的'确认。

  四、保修期:甲方___日内验收合格后开始,保修期为一年,人为不保,自然灾害不保。

  五、纠纷处理方式:本合同履行期间,双方发生争议时,应通过友好协商解决。若协商不成由甲方所在地法院裁决。

  六、违约责任:

  甲方延迟付款或乙方延迟安装的(除不可抗力外),应向对方支付每个履约期应付款项0.5%/每天的违约金,总违约金不超过总款项的5%.延迟日数超过__天的,守约方可以履行解除合同,违约方应当承担相应的违约责任。

  七、其他:

  1、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成书面补充协议,补充协议与本合同有同等效力。

  2、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。本合同自签订之日起生效,本合同为打印文本,涂改无效。

  3、合同总金额为最终金额,甲方不再承担额外费用(除甲方需增加变动的)

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  身份证号: 身份证号:

  单位地址: 单位地址:

  公章: 公章:

  签定日期: 年 月 日

  签定日期: 年 月 日