当前位置:范文网>合同范文>工程合同>工程合作的协议书

工程合作的协议书

时间:2023-02-21 14:44:44 工程合同 我要投稿

工程合作的协议书

  在生活中,越来越多地方需要用到协议,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。那么你真正懂得怎么写好协议吗?下面是小编帮大家整理的工程合作的协议书,欢迎大家分享。

工程合作的协议书

工程合作的协议书1

  甲方:____________________乙方:_________________________

  地址:______________________________地址:_________________________

  按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:

  第一条总则

  1、本协议为双方就(项目名称)的工程合作协议。

  2、各项条款均遵守国家颁布的'各项法律、法规。

  3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工开展合作事宜。

  第二条工程项目合作的形式及收费标准

  1、工程项目由乙方独立承接,签订工程合同,乙方单独施工。

  2、甲乙双方共同设计施工方案,乙方按照双方共同制定的设计方案实施工程安装项目。

  3、甲方就设计方案向乙方提供智能家居产品(产品均以调试好)。

  4、乙方支付货款的当日或次日,甲方向乙方发货。

  5、甲方提高给乙方的智能家居产品,乙方可以向业主自行报价,报价不得高于甲方提供的市场参考价。

  6、甲方无需支付乙方安装费用。

  第三条甲方职责

  1、甲方负责智能家居产品调试,对产品安装提供技术指导。

  2、甲方对产品质量提供保证。

  3、甲方提供给乙方的智能家居产品保修期为一年,非人为损坏,一个月内包换。

  第四条乙方职责

  1、乙方应充分发挥自身优势,在开发市场及项目合作中竭尽全力。

  2、乙方独立与业主签订合同,合同条款不涉及甲方。

  3、乙方在施工过程中,不得有任何损害甲方品牌的行为。

  4、乙方承担甲方所供智能家居产品的售后服务,甲方提供技术支持。

  第五条违约责任

  任何方不得违约,否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。

  甲方:____________________(盖章)乙方:_________________________(盖章)

  负责人:____________________(签字)负责人:____________________(签字)

  _______年____月____日_______年____月____日

工程合作的协议书2

  甲方:负责人:职务:地址:编码:电话:传真:乙方:负责人:职务:地址:电话:传真:风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方__________________项目内的设备、网络布线及后期业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:

  第一条 协议的范围、内容及时间风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________(以下简该项目)。

  2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主网络的正常使用。

  3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为________年。到期后双方如无异议,自动顺延。

  第二条 双方投资网络建设内容

  1、甲方提供分线设备及楼层交换设备的安装位置。

  2、甲方提供能够满足该项目设备需求的机房,机房需求见第五条。

  3、乙方负责该项目网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目机房到用户端的投资及网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。

  4、乙方负责该项目投入使用后的网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。

  风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

  再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  第三条 甲方的责任

  1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便网络的运行管理维护。

  2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备安装(其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等)提供便利条件(如机房钥匙、各类通行证等)。

  3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人,在合同项目区域内进行信息网络投资建设方面的合作。

  4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入为保证小区畅通,本项目内设施由内蒙古金田科技有限公司进行投资、建设,其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古金田科技有限公司签订的协议内容予以认可,不持异议,并积极配合内蒙古金田科技有限公司对本项目内的'设施进行运营、维护。

  第四条 乙方的责任

  1、乙方应按照与甲方签订的协议内容,完成合作项目内投资建设,乙方有权获得网络运营的相应收益。

  2、乙方应按照甲方的施工进度,保质保量完成投资建设任务,在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。

  3、乙方负责该项目内网络设施的维护,保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。

  4、乙方负责该项目中多家运营商的业务接入,负责该项目长期业务的正常运营与使用。

  5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。

  6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常要求,当小区20%业主要求更换服务商时,甲方有权终止与乙方继续履行合同。

  第五条 机房的提供

  1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主需求及设备增容的机房,在政府土地出让年限内(包括免缴管理费)使用。

  2、由甲方负责设置单独电表,乙方按供电部门的标准(非普工业标准),直接对供电部门支付机房安装期间及投入使用后的电费。

  3、甲方提供给乙方的机房符合相关技术规范,满足技术及使用要求。

  4、机房消防设备应符合相关消防规范。

  5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。

  第六条 网络运营维护

  1、乙方对该项目内所建网络的工程质量全面负责,并负责在合同期内的维护与维修,以确保该项目内系统的正常运行。

  2、乙方负责与多家运营商协调,提高网络运营的管理、优化效率,为该项目内业主提供更加完善的网络服务。

  3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属设备、网络的安全及完整;防止线路的人为破坏,在发生破坏时,甲方协助乙方调查事故原因,并追究相应的事故责任。

  第七条 所有权归属

  1、为保护乙方投资,甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有系统(包括:综合业务)的接入以及业务的运营、维护。

  2、甲方投资建设的管道、桥架等和相关的设施在接入、使用上只允许乙方使用。

  3、为保障乙方投资收益,上述范围内乙方投资的设施、设备等全部资产所有权归乙方所有,并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建设的设施、设备,须与乙方进行协商,并征得乙方同意,此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方若发生所有权或管理权的变更,从而影响到本协议的合作和经营,变更方应提前_________天书面通知另一方,并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议,以便继续履行本协议相应条款。

  第八条 违约责任

  风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。

  本协议生效后,甲、乙双方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除承担该项目总投资_________%的违约金之外,应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。

  第九条 争议解决

  1、甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

  2、本合同履约地为__________________,若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定,向__________________人民法院提起诉讼。

  第十条 免责条款

  1、本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指:

  (1)法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。

  (2)由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故,导致不能正常经营的情况。

  (3)国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。

  2、合同签订后,双方任何一方,由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时,都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的____日内书面通知对方,并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件结束后,双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法,并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的,不承担违约责任。

  第十一条 其它约定事项

  1、本协议自双方签字盖章之日起生效。

  2、无论事前书面通知与否,本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则,违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。

  3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在。

  4、本协议未尽事宜,可由各方商定并签署,所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下,由对应方授权代表签订,上述文件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。

  5、本协议自双方签字盖章后生效,一式_________份,甲方持_________份,乙方持_________份,具有同等法律效力。

  甲方:甲方授权代表:签约日期:________年____月____日

  乙方:乙方授权代表:签约日期:________年____月____日

工程合作的协议书3

  甲 方:

  乙 方:

  经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目沪亭小区动迁安置配套商品房a地块(三标段)18#楼、21#楼、26#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程,为明确双方责任,确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:

  工程概况:

  工程名称:沪亭小区动迁安置配套商品房a地块(三标段)18#、21#、26#楼。

  工程地点:松江区九亭镇南至姚北公路,西至沪亭南路。

  工程承包范围:

  在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围 ,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方运输、平整(不包人工平整)、人工平整产生的.土方搬迁外运项目工程。

  质量标准:

  1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

  2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

  3、中间工序验收必须达到合格标准。

  合同工期:

  工期从_____年____月____日至_____年____月____日

  结算方式:

  开挖及外运每立方米土方_____元:(包含外运土方运输及处置堆放场地)一次性发包(不含税收)工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内。持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工。

  付款方式;

  在土方工程开挖后_____天付_____几万元(或百分之多少),余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。

  安全施工:

  按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做到安全文明施工,清理现场及街道抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。

  双方责任:

  1、乙方负责基坑整平, 场地钢板、修整变坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。

  2、乙方要认真考查施工现场,充分考试到工程施工中各种因素的影响。

  3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故,均由乙方承担和费用,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方承担甲方因此造成的一切费用。

  4、施工时,乙方应采用大、小挖掘机配合施工(小挖掘机挖承台)

  5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

  6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非,一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系,乙方应按合同约定的时间完成开挖任务:否则甲方有权取消与乙方的合同关系。九、合同未尽事宜双方协商解决

  本合同一式二份,经甲、乙方双方签字盖章后生效,双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  委托代理人: 法人代表:

  (章) (章)

  日期: 日期:

工程合作的协议书4

  甲方:________

  乙方:________

  经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

  甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立__________工程建设监理有限公司宁波分公司,所有成立分公司的手续均由甲方出面,由乙方负责办理,成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后,由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理,乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务,并报甲方备案,甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理,乙方根据承接监理业务的收费情况,将每项监理业务收费的________%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

  甲乙双方权利义务:

  (一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

  (二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的`备案管理,并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

  (三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求,严格实施监理法规中条文条款,严格做到三控二管一协调监理顺序,保证工程监理质量。

  (四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员,确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求,所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

  (五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表,及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况,并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

  违约责任:

  甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明,否则乙方有权随时解除本合同,并要求甲方赔偿相应损失。

  乙方必须按合同约定上交相应的管理费用,逾期交付超过三个月的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

  本合同一式两份,甲乙双方各持一份,由甲乙双方签字并盖章后生效,双方若因本合同发生争议的,应尽量协商解决,协商不成的,双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

  甲方:________

  乙方:________

  日期:________

工程合作的协议书5

  甲方:

  住址:

  法定代表人:

  联系电话:

  传真:

  乙方:

  住址:

  法定代表人:

  联系电话:

  传真:

  甲、乙双方经平等协商,就合伙承包__________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

  一、合伙宗旨

  在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

  二、合伙经营项目和范围

  合伙项目以___________________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准。

  甲、乙双方合伙承包的项目,对外以___________________________公司名义出现。

  三、合伙期限

  合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

  四、出资额、方式及比例

  1、甲方以现金出资,出资额为人民币_________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_________%。

  2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_________%。

  五、盈余分配与债务承担

  1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配。

  2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还。合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

  六、退伙

  1、合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙。

  2、退伙需经对方同意,方可实行。

  3、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的`,应进行赔偿。

  七、权利与义务

  1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进账。同时,甲方参与合伙项目的日常管理。

  2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理。

  3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

  八、禁止行为

  1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动。

  2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

  九、合伙期满

  合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

  十、纠纷解决

  若双方有纠纷则协商解决,签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成,则__________________所在地法院解决。

  十一、本合同一式_______份,双方各执_______份。

  甲方:

  法定代表人签字:

  签约时间:___________年___________月___________日

  乙方:

  法定代表人签字:

  签约时间:___________年___________月___________日

工程合作的协议书6

  合伙人:______________(以下简称甲方)合伙人:______________(以下简称乙方)

  甲、乙双方经平等协商,就合伙承包________________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。

  一、合伙宗旨在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。

  二、合伙经营项目和范围合伙项目以________________公司中标合同确认的项目内容及范围为准;甲、乙双方合伙承包的项目,对外以________________公司名义出现。

  三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

  四、出资额、方式及比例

  1、甲方以现金出资,出资额为人民币_____________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____________%。

  2、乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____________%。

  五、盈余分配与债务承担

  1、盈余分配,以出资为依据,按比例分配;

  2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。

  六、退伙合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

  七、权利与义务

  1、甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的.一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;

  2、乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;

  3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

  八、禁止行为

  1、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;

  2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

  九、合伙期满合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。

  十、纠纷解决合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

  十一、生效及补充

  1、本协议自各方签字后生效,各方各执一份;

  2、未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。

  甲方:

  乙方:

  ________________年______月__________日____年____月____日

工程合作的协议书7

  甲方:四川宏茂建筑工程有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:。

  2、工程地点:。

  3、施工内容及范围:。

  4、工程质量:合格。

  5、工期:。

  6、合作方式:

  由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。

  第二条、项目管理模式

  一、项目合同管理

  1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。

  2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。

  3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。

  二、项目班子管理

  1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足施工要求的项目班子。

  2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。

  第三条、项目管理费用及保证金

  1、乙方按工程结算总价的%向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。

  2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。

  3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。

  4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。

  5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。

  第四条、项目管理人员构成及工资标准

  1、甲方委派为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。

  2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险):元/月;元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。

  3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。

  4、乙方委派为乙方项目管理代表,其余项目人员为。

  第五条、财务管理

  一、资金管理

  1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。

  2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙

  方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。

  3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访,一次处罚壹至伍万元。

  二、财务管理

  1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。

  2、工程开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。

  3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。

  4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。

  三、税收管理

  1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的'完税凭证。

  2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票,(建筑工程成本发票不得低于工程款70%,装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%)。

  3、工会经费按四川省人民政府川办(20xx)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金%等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。

  4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。

  第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理

  一、工程质量管理

  1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。

  3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。

  二、工程职业健康安全管理

  1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于1.5%。)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。

  2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。

  3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。

  4、乙方在施工中发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。

  5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。

  三、环境、标化管理

  1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。

  2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。

  3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。

  四、进度管理

  1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将保证金返还乙方。否则,予以扣除。

  2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。

  五、工程资料管理

  乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发

  [20xx]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。

  六、生产要素管理

  乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。

  七、违约责任

  1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。

  2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的1 %进行处罚。同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。

  3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。

  4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的1 %进行处罚。

  5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。

  6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  第七条、争议解决方式

  在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。

  第八条、甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议为本承包协议的有效附件,与本协议具有由同等法律效力。

  第九条、本协议自双方签字、盖章之日起生效;工程竣工后,待甲方与业主签定的《建设工程施工合同》履行完毕,业主支付完工工程款,甲乙双方结清经济、技术等事宜后自动失效。

  第十条、本协议中未尽事宜,甲、乙双方另行协商。

  甲方:乙方:

  法定代表人法定代表人

  或委托代理人:或委托代理人:

  电话/传真电话/传真

  签订日期:年月日签订地点:

  建筑工程合作协议20xx-08-11 17:51 | #2楼

  合作人

  根据国家有关建筑工程合作合同规定,本着相互自愿、相互信任、平等互利的原则,特制订以下协议:

  一、合作工程名称:

  二、合作工程地点:

  三、合作时间:从工程开工至本工程交工验收结算收款,人利润平均分,帐目清楚,都无意见后签字终止。

  四、合作方式:分股,股份制式。即各持一股,二人责任、债权、债务同担,风险均担,利益共享。

  五、责任分工:由负责与建设方签订工程合同,负责甲乙方关系融洽。负责工地原材料购买工作。但分工必须合作,相互协商,以尽量减少工程成本费用为原则,各单项项目工程单价,施工管理人员、人员确定、工资待遇。施工班组单价、大型材料单价(如钢筋水泥、木材、红砖、砂石及四钢租赁价格)都必须经二人共同商量,同意后确定。小型材料及工地临时用工单价必须二人同意决定。赊欠材料及工人工资必须由二人签字后方可支付。

  六、投资办法:由共同集资、借支,以建筑公司的名誉在二人认可的银行独建一帐号,每收一次工程款必须入此帐号,专款专用,由负责款项收支。由留一枚私人印章在银行。掌握财务公章,我们二人中不管谁都不得以任何原因或借口动用、挪用或拆借工程款,如谁有违反就负责一切违约后果责任,甚至开除其谁的合作权利。

  七、记帐方式:定期或月底二人必须在一起对各种票据单价、数量统一认可后,方可各记一份帐,互相签字认可,如有大笔外花费用,须由二人提前商量同意。

  八、现场管理:二人分工后但必须密切配合,共同分享现场,组织指挥决策权利,共同商讨施工方案。管理办法:制度措施贯彻,至于现场管理的具体细节条款,由工地项目经理和施工员一起制订,我们二人审批。

  合作人签字:

  年月日

工程合作的协议书8

  甲方(委托人):xxx

  联系地址:xxx

  联系电话:xxx

  乙方(居间人):xxx

  联系地址:xxx

  联系电话:xxx

  甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

  2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

  二、甲方义务

  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的` ‰向乙方承担违约金。

  三、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的 。

  2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。

  3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

  五、居间费用的承担

  居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付 万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。

  六、保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。

  七、合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至xxxx年x月x日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  合同签订地:

  甲方:(盖章):xxx 乙方(盖章):xxx

  法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:xxx

  xxxx年x月x日

工程合作的协议书9

  甲方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  乙方:

  身份证号码:

  住址:

  电话:

  风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工,经双方友好、坦诚协商,达成如下合作协议:

  一、项目概况及合作条件风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  1、本工程项目总建筑面积为_____平方米,工程总价为_____万元人民币。

  2、经过双方测算,本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右,因此本工程项目计划投资_____万元。

  3、本工程项目的投资、股份比例分配如下:

  (1)甲方_____投资_____万元,占_____%。

  (2)乙方_____以工程项目及技术投资,占_____%。

  4、业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

  5、投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用账户_____上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

  二、工程管理责任及分工风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

  再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  1、该项目工程管理责任及分工如下

  (1)该项目的`现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。

  (2)该项目的会计日常工作由_____负责管理,出纳日常工作由_____方负责管理。

  2、材料采购及其他

  (1)在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

  (2)在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

  (3)合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

  三、利益分享和风险承担

  1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。

  2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

  四、资金和管理

  1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

  2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实,并存在开立专用账户上,专款专用。

  3、该项目运营后,每个月______号开一次工程进度例会,讨论工程相关事情。

  4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

  五、违约责任风险提示:

  合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

  六、争议解决凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  七、免责约定在该项目实施过程中,由于国家政策的重大调整,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。

  八、本协议生效、终止及其他

  1、与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

  2、本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

  3、本协议一式______份,合作各方各执______份,本协议自合作双方签字盖章之后生效。

  4、本协议于________年____月____日,由合作双方在中国_____市签字。

  甲方(签字):________年____月____日

  乙方(签字):________年____月____日

工程合作的协议书10

  甲方:

  地址:

  身份证号:

  手机:

  乙方:

  地址:

  身份证号:

  手机:

  按照平等互利、团结协作、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参与_______有限公司电缆产业园_______厂房工程项目施工达成如下协议条款:

  第一条、总则

  1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_______有限公司电缆产业园_______厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。

  2、本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的《工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。

  3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

  第二条、工程项目的安排及费用

  1、该工程项目位于_______工业园区内,工程为厂房土建及钢结构,砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中,钢结构工程须由温州市_______钢结构有限公司负责施工,其余全部工程由乙方组织施工,并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

  2、甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部,由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理,同时组织满足工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。

  3、在本项工程中,为保证工程款专款专用,工程顺利进行,由建设方拨付的所有款项,均应直接转至项目部指定账户(银行账户名:___________,账号:_____________)。

  4、乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等),以上费用应在资审递交前和开标前支付,开标时由甲方递交建设方。工程中标后,乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用,并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。

  5、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。

  6、乙方向甲方支付工程有效标价5%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式:甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后,按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理使用的资金为工程总款的95%。

  第三条、甲方职责

  1、甲方负责以乙方名义与建设方签订《工程项目建设工程合同》,协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。

  2、甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作,乙方为甲方提供所必须的资质文件。

  3、甲方必须保证所承揽的工程为合法项目,且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。

  4、乙方所提供的人员,在施工过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

  5、甲方应协助乙方整理工程竣工资料。

  第四条、乙方职责

  1、乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程,并为其出具委托书。

  2、乙方保证具备投标人资格要求,即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业,且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目负责人。

  3、乙方在本项工程建设期间,支付工程所需全部费用,全面履行甲方与建设方签订的本项工程合同中的各项要求,同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。

  4、乙方负责本项工程施工过程中的'进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。

  5、乙方负责所承担工程的竣工资料,做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。

  6、乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故,乙方应对此承担全部责任,承担由此产生的所有损失及费用,并赔偿甲方相关的名誉损失费用。

  第五条、违约责任

  1、甲方以乙方名义中标并与乙方签订建设工程合作协议后,如乙方不能完成本项工程内容,不仅要承担建设方索要的赔偿金,还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50%作为补偿。

  2、如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务,违约方应当承担应付款____%的违约金,并继续承担本合同义务。

  第六条、纠纷解决

  双方因本协议的履行发生纠纷,应先协商解决;协商不成,由甲方所在地人民法院管辖。

  第七条、效力问题

  1、本协议一式_____份,具有同等效力,由甲乙双方各持____份。

  2、本协议未尽事宜,由双方协商订立补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力,补充协议条款若与本协议条款相冲突,以补充协议条款为准,但不影响本协议其他条款效力。

  3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。

  第八条、其他条款

  1、甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。

  2、本项工程实施过程中,双方应信守各自在协议中的承诺,遵守诚信原则。

  3、本协议有效期内,甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营,自负盈亏,双方互不承担本协议以外的责任和义务。

  4、双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则,给对方提供最大的便利,使工程顺利圆满完成。

  甲方:

  法人代表或授权人:

  _____年____月____日

  乙方:

  法人代表或授权人:

  _____年____月____日

工程合作的协议书11

  甲方:

  代表:

  地址:

  电话:

  乙方:

  代表:

  地址:

  电话:

  根据公平互利、团结协作、共同进展的精神,经甲乙双方友好协商,就双方共同参加工程施工达成如下协议条款:

  第一条:总则

  1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对工程施工具有约束力。

  2、各项条款均应遵守国家公布的各项法律、法规。

  3、合作双方是独立的公平伙伴,根据双方的职责分工进展合作范围内的经济及生产活动。

  其次条:工程工程的安排及费用

  1、该工程工程全部由乙方组织施工,并担当该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或示意的全部风险和法律义务。

  2、甲乙双方共同组成工程工程部,协调与业主及监理的关系。

  3、甲乙双方的施工治理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

  4、乙方向甲方支付工程有效标价________%的治理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。治理费用在工程完工后_______日内以现金方式支付。

  第三条:甲方职责

  1、工程部由甲方委派工程经理及财务人员各一名,参与工程及财务治理,负责工程施工进度、质量、安全及其他治理正常工作。

  2、甲方在工程现场设立双控银行账户,取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程款到位后扣除甲方治理费用,余款在______日内拨付给乙方用于工程施工。

  3、甲方在_______完税后,甲方依据分包协议,负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

  4、帮助乙方整理工程竣工资料。

  第四条:乙方职责

  1、工程部由乙方委派工程副经理,同时组织满意工程施工所需的人员及设备,注入工程施工所需资金,工程质量以现场监理验收为基准,以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复,并使人员稳定。如工程施工消失严峻质量问题,甲方有权单方解除此协议,拒绝拨付工程进度款,并由乙方担当违约责任。

  2、乙方所供应的人员,在施工过程中因业务素养低,不能胜任其工作的,甲方有权要求撤换。

  3、乙方对所担当的工程任务应具有剧烈的责任感,维护甲方的'企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对担当的工程任务的工期、盾量、安全等担当全部经济及法律责任。

  4、乙方治理人员必需遵守甲方的各项治理制度及国家有关法律、法规,听从工程部的统一领导。

  5、支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

  6、乙方不得以甲方及工程部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

  7、乙方的财务治理实行财务自主、独立核算,自负盈亏。

  第五条:违约责任

  1、甲方和乙方应正值行使权利,履行义务,保证本协议的顺当进展。

  2、任何一方没有充分、准时履行义务的,应当担当违约责任;给其他方造成损失的,应赔偿其他方由此所患病的直接和间接经济损失。

  第六条:争议解决

  协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。假如协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。

  第七条:其他

  1、本协议一式______份,双方各执______份,自双方签章之日起生效。

  2、本协议未尽事宜,经双方协商全都可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

  甲方(签章):

  代表人(签字):

  ______年______月______日

  乙方(签章):

  代表人(签字):

  ______年______月______日

工程合作的协议书12

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  为明确双方的权利和责任,保证工程的顺利进行,本着公平、公正、平等的原则,根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》等特制定本协议。

  一、工程名称:

  二、承包方式:

  三、承包范围:

  1、清丰县老菜市场(仅限于青云胡同以西至新建一期商住楼以东、衙前街至护航路)内的中间钢架菜棚、四周小门面房、菜台子、原司法局办公楼等所有旧建筑物的及建筑垃圾外运。

  2、原钢架菜棚混凝土基础的拆除及外运。

  3、将新建二期工程(仅限二期A、B、C区)满足打桩要求土方的`清理及外运(深约0.6米至1.0米)。

  四、承包价格:

  以上范围的所有旧材料规承包人所有,发包人再支付给承包人3万元费。

  五、付款方法:

  协议签订后发包人以现金方式支付给承包人3万元费,承包人出具相应的税票。

  六、本协议一式两份,甲乙双方各自一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程合作的协议书13

  甲方(发包方):_______________电话:_________

  单位名称:________________________________

  乙方(承包方):_______________电话:_________

  法定代表人:____________联系人:___________

  身份证号码:______________________________

  第一条.工程概况

  1.1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

  1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

  1.3家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争.优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。

  (1)乙方包工.包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)

  (2)乙方包工.部分包料,甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:乙方提供装饰装修材料明细表);

  (3)乙方包工.甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

  1.5工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

  第二条.施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  2.1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________年_________月_________日,图纸一式三份,甲方.乙方.施工队各执一份。(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸);

  2.2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方.乙方.施工队各执一份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);

  2.3施工图纸双方签字后生效。

  第三条.甲方权利义务

  3.1开工前提供施工期间的水源.电源,并说明使用注意事项;

  3.2参与对工程质量.施工进度的监督及对材料进场.工程竣工的验收;

  3.3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料;

  3.4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位.房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点.方式.时间堆放,并按有关规定清运;

  3.5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞.渗漏水.停电.物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

  第四条.乙方权利义务

  4.1施工中严格执行国家<住宅装饰装修工程施工规范>,保证工程质量,按期完成工程;

  4.2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全;

  4.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上.下管道的畅通;

  4.4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置.方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道.下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品;

  4.5乙方设计师负责对甲方提供咨询.设计.报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程

  4.6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任;

  4.7乙方采用的装饰材料不得以次充好.弄虚作假。

  4.8乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料.粗制滥造;

  4.9乙方不得野蛮施工,危及建筑物自身的安全;

  第五条.材料的提供

  5.1由甲方提供的材料.设备,其规格.质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料.设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格.质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;

  5.2由乙方提供的材料.设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料.设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌.规格.质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;

  5.3甲方确定材料品牌.规格.型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的.材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货.换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;

  5.4除合同注明外,五金(门锁.拉手.水龙头等).石材.瓷砖.设备.洁具.灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。

  第六条.工期延误

  6.1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料.设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

  6.2甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;

  6.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第七条.质量标准

  7.1乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准.规范进行施工。

  7.2乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。

  7.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。

  第八条.工程验收和保修

  8.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:

  8.2水.电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;

  8.3油漆.面层涂料施工前验收;

  8.4竣工验收。乙方应提前___天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;保修合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为___年)(见附件十:工程保修单)。

  8.5在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为___年,有防水要求的厨房.卫生间和外墙面的防渗漏为___年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。

  第九条.工程款支付方式

  9.1竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

  注:甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。

  9.2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增.减部分的款项。

  9.3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。

  第十条.违约责任

  10.1合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿。

  10.2由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。

  10.3由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的___‰作为违约金。

  第十一条.合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

  11.1.提交________仲裁委员会仲裁;

  11.2.依法向人民法院提起诉讼。

  第十二条.几项具体规定

  12.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

  12.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。

  12.3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

  第十三条.附则

  13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。

  13.2甲.乙双方直接签订合同的,本合同一式___份,双方签字(盖章)后生效,甲.乙双方各持___份。

  13.4合同履行完后自动终止。

  13.5本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。

  13.6合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(签字):________________乙方(签字):______________

  签订地点:_________________签订地点:________________

  日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日

工程合作的协议书14

  甲方:________

  身份证号:________

  通讯________

  联系电话:________

  乙方:________

  身份证号:________

  通讯________

  联系电话:________

  风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

  第一条、甲乙双方自愿合作经营建筑装饰工程承包项目,总投资为_______万元。甲方以人民币方式出资_______万元及业务资源。乙方(暂从甲方处借资金,________年后从乙方可得分红中扣除)以人民币出资_______万元及施工技术力量和工程管理。

  第二条、本合作企业,在合作期间合作人出资的为共有财产,不得随意分割。合作终止后,各合作人的出资将作为剩余财产进行分配。

  第三条、本合作企业经营期限为________年。如果需要延长期限的,在期满前_______个月办理有关手续。

  第四条、双方共同经营,实际经营者执行项目事务所产生的收益归双方享有,所产生的亏损或者民事责任由双方承担。

  第五条、项目运作及施工过程中责任划分风险提示:

  应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。

  1、甲方负责项目运作直至签订相关协议(费用甲方自担)。乙方外聘技术人员协助设计或工程施工、外聘人员为大型工程竞标、做组织计划投标书(费用乙方自担)。

  2、工程施工过程中甲乙双方都必须遵守装饰装修工程承包合同内容条款,不得随意增加或减少工程。增加或减少工程时需与业主方签订增减协议。

  3、甲方负责及时督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算。为维护公司的信誉、督促乙方按工程承包合同施工计划及时保质保量的施工,配合乙方vv给工人工程进度款(所完工工程量的_______%)的据算,项目竣工时及时结算工人工资及材料款。甲乙双方在项目施工过程中任何一方必须极力配合另一方的此条款工作。

  4、甲方在督促业主方按合同条款支付工程款和工程尾款的结算过程中出现与业主发生争议或法律纠纷时,由甲方代表甲乙双方出面解决(费用甲方承担)、乙方配合提供相关资料。乙方按工程承包合同施工计划、工程施工过程中,对工人及工地上出现的事件处理、工伤保险,工地事件索赔及因质量出现问题,乙方负责解决,甲方配合(费用乙方承担)。

  第六条、企业固定资产和盈余按照甲方_______%、乙方_______%的比例分配。风险提示:

  应明确约定盈亏分担、薪酬支付的方式以及时间等。一旦因此产生纠纷,可能导致项目无法经营,实际上会损害双方的利益。

  第七条、企业债务按照甲方_______%、乙方_______%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在____日内向对方清偿自己负担的.部分。

  第八条、双方同意对每个项目提取利润的百分之_______作为固定投入。剩余作为利润分红,一个项目竣工一结算后进行分配。

  第九条、本协议一式_______份,双方各执_______份。本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

  第十条、自协议签订之日起,乙方需要负责施工技术力量和工程管理,甲方负责业务资源及项目运作。

  第十一条、本协议有效期暂定________年,自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算,即从________年____月____日至________年____月____日止。

  第十二条、争议处理

  1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决。

  2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁。

  第十三条、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,如果不再继续合作的,退出方应提前_______个月向另一方提交退出的书面文本,并将己方的有关本合同项目的资料及业务资源都应交给另一方。

  第十四条、违约处理任何一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损失。

  甲方(签字):________签订地点:________

  ________年____月____日

  乙方(签字):________签订地点:________

  ________年____月____日

工程合作的协议书15

  甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:风险提示:

  合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

  本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 乙方专业从事开拓承接房地产开发的相关配套工程,甲方为专业从事工程施工的一级企业,愿意与乙方共同承接完成甲方项目的施工业务;双方就工程施工形成战略合作关系,为使双方在工程施工的质量、工期、文明施工、成本等各个方面的合作能够达到预期目标,经双方共同协商达成如下协议。风险提示:

  应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

  一、合作方式

  1、由乙方承接的房地产相关配套工程,如室内装修、室外幕墙、门窗工程、公共部份装修及样品房、精装修等工程。

  2、保证金、垫资甲方出资________%,乙方出资________%。

  3、若该工程出现亏损甲乙双方各按出资比例承担。

  4、工程结算利润甲方按________%股份,乙方按________%股份比例分配。

  二、管理方式

  1、该工程由中标进行承揽施工,经甲乙双方协商以甲方管理为主。乙方积极配合、共同管理并完成该工程任务为止,并缴纳合同造价________%的后勤管理费给甲方,并将该项费用纳入工程成本。

  2、工程中标后,由甲乙双主共同商讨建立项目管理班子,该项目班子的所产生的费用纳入工程成本。

  三、财务管理该工程实行独立核算专款专用的财务管理制度,工程款及工程费用支出的'票证,由甲方设立出纳员管理。该项工程所发生的一切费用支出由项目经理签署,财务审核,甲方批示后支付。甲、乙双方对财务管理有疑问可以随时盘查,实行全过程监督(该工程财务管理及审批权限全权委托甲方办理)。

  四、材料采购施工中所需要采购的材料,由项目部聘请的材料员负责采买。数量、资金较大时应经甲乙双方共同确认后方可进行。

  五、成本计算该项工程实行独立核算、专款专用。针对该项目所发生的所有费用、登记成本。任何一方都不能挪用工程款,违反者可视为个人侵占,必要时可以追究法律责任。

  六、双方职责甲、乙双方应共同履行中标方与建设单位签订的合同条约,共同完成该工程。

  七、工程结算工程竣工验收后_______个工作日双方应及时办理成本核算。

  八、附则

  1、未尽事宜双方应本着友好合作,共同协商解决。协商一致的,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。

  2、以上条款甲乙双方必须共同遵守,若合同履行中一方违约,违约方应承担违约行为造成的一切损失。

  3、本协议一式_______份,双方各执_______份。

  4、本合同的有效期为________年,自签订即日起生效,结清款项后自行终止。

  甲方:地址:代表人:联系方式:签订日期:________年____月____日乙方:地址:代表人:联系方式:签订日期:________年____月____日

【工程合作的协议书】相关文章:

工程合作施工协议书01-25

工程分包合作协议书12-27

工程合作监理合同11-18

销售合作协议书11-18

安装工程合作合同书01-16

经典的工程技术合作合同范文01-23

合作经营的协议书范本12-30

商业合作协议书范本12-23

股东合作协议书范本07-16