工程合同

时间：2022-10-15 14:45:13 工程合同我要投稿

【推荐】工程合同集锦8篇

　　随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编精心整理的工程合同8篇，欢迎大家分享。

【推荐】工程合同集锦8篇

工程合同篇1

　　甲方(采购方)： (以下简称甲方) 乙方(供应方)： (以下简称乙方)

　　甲方由于中捷四分场二期2#4#5# 工程项目建设的需要，现需从乙方处采购墙面砖及厨卫地砖等瓷砖材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条产品及价款

　　具体可参照双方认可的样品.

　　注：表中约定数量为暂定数，以甲方实际用量为准结算。

　　墙砖品牌: _____________质量标准:_____________等级:_____________

　　地砖品牌: _____________质量标准:_____________等级: _____________

　　第二条供货时间

　　从年月日起开始供货，以甲方通知为准，甲方的需货计划，应提前48小时通知乙方，乙方在收到甲方的供货通知后48小时内，保证供货到现场。

　　第三条质量要求

　　乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的.指标必须符合国家现行标准及规范要求。

　　乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

　　第四条运输、交货及收货

　　1、交货方式：所有货物由乙方送往甲方四分场二期工地现场,具体地点以甲方现场通知为准，并由乙方负责卸车，所产生的费用由乙方承担。

　　2、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。货到现场，由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量。甲方收货前的损耗由乙方负责。

　　第五条付款方式

　　1、无预付款

　　2、工程竣工验收完毕5日内，支付合同总价的90%，即￥_74132.60元

　　3、从竣工验收合格之日起一年质保期满后5日内，余款10%结清，即￥_8237.00元。

　　第六条违约责任

　　乙方应负的责任

　　1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额 10 %给甲方作为违约金。

　　2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。

　　3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　第七条合同的调整

　　1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

　　2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前 10 天与乙方协商解决。

　　3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。

　　第八条不可抗力

　　任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第九条争议解决方式

　　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　本合同签订地点：中捷农场

　　第十条合同生效与终止

　　本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

　　第十一条其他约定事项余货处理：工程完工后的剩余瓷砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送，并承担退货工作产生的费用。

　　第十二条本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任义务，经双方协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：施工变安装工程

　　2、工程内容：

　　（1）、配电房土建工程（由发包方按绿能设计图自行施工）：安装（规格）变压器台，在户外新做一组接地网并引接至。

　　（2）、配电房内：安装高压柜三面（一进一计一出），安装低压（抽出式）馈电柜三面（一总二出），敷设（规格）高压电缆米及两个电缆头制作，对高低压变配电设备进行调试。

　　第二条承包方式

　　包工包料，如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的部分，甲乙双方另行签订补充协议。

　　第三条工期

　　1、合同工期总日历天数为日。工期从甲方自建配电房交付乙方进场安装之日起算，同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日开始计算工期，此两项条件以最迟达到的条件开始计算工期，竣工日期以乙方完成安装并经供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书”之日止。

　　2、施工期间如遇不可抗力的自然因素影响施工的，甲方应顺延工期。

　　3、等待供电局高压线路安排停电计划时间不在本合同工期内。

　　4、等待甲方向供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互感器的时间不在本合同工期内。

　　第四条工程预算造价及工程款的结付方式：

　　1、工程造价按照年《全国统一安装工程预算定额目表》和《建筑工程费用定额》计取，安装工程预算为人民币圆整（￥）（本预算书只作为拨款依据，不能作为结算依据，定额子目以实际发生计取）。

　　2、工程款的支付

　　（1）本合同签订后，乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工程量的 %时，甲方按预算总价的 %向乙方支付工程进度款；

　　（2）在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料，甲方在收到结算书及完善的资料之日起，十四个工作日内审核完毕（在此之间，乙方必须配合甲方审核工作，否则一切后果将由乙方承担），双方在结算书上签字确认后，并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款（须扣除1%的维修保证金，不计息）。

　　（3）结付工程款前，乙方应按结算总额提供税务发票（含保修金）。施工用水电费由乙方支付。

　　第五条保修期限

　　在甲方正常使用的前提下（正常使用条件是指：按配置的负荷要求用电，不超负荷用电），乙方对本工程安装质量承担保修责任，安装工程的保修期限为两年，从供电局验收合格之日起算，人为或不可抗力原因造成的除外。

　　第六条材料的'采购

　　1、甲方所采购的主要设备及材料必须有相关的认证资质并按照甲方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必须是合格产品，否则必须清退出场，已施工的由乙方无条件返工。

　　2、在甲方工地范围内施工，待施工完毕交付甲方使用后，如出现人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。

　　第七条竣工验收

　　工程竣工后，由供电局按有关供电技术规范进行初验收，甲方以本工程通过供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合供电局的有关技术规范及标准的，所造成的整改及返工费用由乙方负责，并负责整改至通过供电局的验收为止。

　　第八条安全责任

　　乙方必须按国家有关供电安全操作规程进行施工，保证施工安全，在施工过程中，乙方应自行办理有关安全、保险等手续，如有因乙方自身的安全责任事故的由乙方承担。

　　第九条关于隐蔽工程

　　在乙方进行电缆或接地网等隐蔽施工前，乙方应通知甲方预算员及相关人员到现场确认工程量，乙方方可进行隐蔽施工，否则甲方对已发生的工程量不予确认；如在乙方书面通知甲方到场而甲方不到场的，乙方应推迟施工，并由甲方工程部向乙方签认“工期顺延”。

　　第十条违约责任

　　1、如甲方不能按照合同第三条如期付款的，逾期每日应按甲方应付款的万分之三支付违约金；

　　2、若乙方不能按本合同工期完成施工及通过验收的，每超期一天，按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金。

　　3、因乙方原因需返工而造成逾期交付的，乙方应承担逾期交付的违约责任。

　　第十一条其他

　　1、由于设计变更的费用另计，因设计变更及不可抗力的因素造成的工期延误相应顺延；

　　2、本合同未尽事宜，由双方平等友好协商解决；

　　3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　日期：年月日日期：年月日

工程合同篇3

　　第1题

　　依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

　　A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

　　B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应增加违约金

　　C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

　　D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

　　正确答案：B

　　第2题

　　《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是()。

　　A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

　　B.设备在工程上使用时间占折旧年限的`比率+管理费

　　C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

　　D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

　　正确答案：C

　　第3题

　　发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()负责检查试验，费用由发包人负责。

　　A.工程师

　　B.发包人

　　C.承包人

　　D.供货人

　　正确答案：C

　　第4题

　　FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日。从此日期起至()止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归建设单位承担。

　　A.开标日

　　B.工程师发布开工令日

　　C.工程师颁发工程接收证书日

　　D.工程师颁发履约证书日

　　正确答案：D

　　第5题

　　依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

　　A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

　　B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

　　C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

　　D.委托人拒付合理化建议奖

　　正确答案：B

　　第6题

　　工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

　　A.索赔事件的性质

　　B.索赔的目的

　　C.索赔的合同依据

　　D.索赔的起因

　　正确答案：A

　　第7题

　　在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()。

　　A.承包人必须接受

　　B.不具有强制性的约束力

　　C.仲裁机构应予以认可

　　D.排除了法院的诉讼管辖

　　正确答案：B

　　第8题

　　工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。

　　A.物

　　B.财

　　C.行为

　　D.智力成果

　　正确答案：D

　　第9题

　　设备监造是指采购方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调，但质量监造不解除()对合同设备质量应负的责任。

　　A.发包人

　　B.承包人

　　C.监理人

　　D.供货人

　　正确答案：D

　　第10题

　　如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按()的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

　　A.《中华人民共和国标准化法》

　　B.《中华人民共和国合同法》

　　C.《中华人民共和国质量法》

　　D.《中华人民共和国建筑法》

　　正确答案：A

工程合同篇4

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　资质等级:

　　甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容

　　3、工期

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：

　　6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如

　　未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给

　　对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金。

　　2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　4）、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的.质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　10、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

　　1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2.向合同签订地人民法院起诉。

　　11、其他具体规定

　　1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）__________元（此费用不在工程价款内）；

　　2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

　　12、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、合同履行完后自动终止。

　　4）、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签字）乙方：

　　代表（签字）：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：

工程合同篇5

　　甲方（卖方）：住址：身份证号：联系电话：

　　乙方（买方）：住址：身份证号：联系电话：

　　经平等友好协商，甲乙双方就甲方所有的挖掘机转让给乙方一事达成一致协议如下

　　一、挖掘机品牌：型号：机号：

　　二、转让价格为人民币（大写）：元

　　三、甲方承诺对上述转让的挖掘机享有合法的完全的所有权，乙方给予该承诺购买上述挖掘机。如因第三人向乙方主张挖掘机的`所有权或他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。

　　四、甲方对出售的机械在年月日之前的任何经济纠纷负有全部责任，且责任与乙方无关。

　　五、乙方应在年月日前一次性将货款付至甲方账户。

　　六、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。

　　七、其它约定事项

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇6

　　发包人(全称)：__________________

　　承包人(全称)：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

　　工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1。工程名称：___________________________。

　　2。工程地点：___________________________。

　　3。工程立项批准文号：__________________。

　　4。资金来源：___________________________。

　　5。工程资料：___________________________。

　　群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

　　6。工程承包范围：

　　_____________________________________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：_________年_________月_________日。

　　计划竣工日期：_________年_________月_________日。

　　工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准

　　工程质量贴合___________________________标准。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1。签约合同价为：