工程合同

【实用】工程合同模板汇总八篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的工程合同8篇，希望能够帮助到大家。

工程合同 篇1

　　_______________（以下简称委托人）与_______________（以下简称咨询人）经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同是根据《中华人民共和国合同法》和国家建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程造价咨询合同》示范文本（GJ-20xx-0212）制定的。

　　第二条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

　　（一）项目名称（全称）：__________________________________

　　（二）建设地址（全称）：__________________________________

　　（三）项目咨询业务范围：

　　（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

　　（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

　　（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

　　（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

　　（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价资料等。

　　第三条 咨询人、委托人的义务

　　（一）咨询人的义务

　　1．向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同中约定的范围实施咨询业务。

　　2．咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　（1）“正常服务”是指双方约定的工程造价咨询工作；

　　（2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

　　（3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”。双方在咨询合同有效期内进一步约定的服务。根据本合同第四条第（一）款第4项、第五条第（二）款第3项规定，应增加的额外工作量。

　　3．合同签订后，咨询人应组织人员收集有关资料，主动征询委托人的有关要求，按照委托人的建设施工计划安排和要求形成书面文字资料约束双方，严格执行，以保证咨询工作顺利进行。

　　4．咨询人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成咨询工作，维护各方合法权益。

　　5．在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　（二）委托人的义务

　　1．委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　2．委托人应当在约定的时间内，向咨询人提供与本项目咨询业务有关情况及资料。

　　3．委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　4．委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　第四条 咨询人、委托人的权利

　　（一）咨询人的权利

　　1．咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2．咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的`问题进行核对或查问。

　　3．咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　4．咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　（二）委托人的权利

　　1．委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2．委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3．当委托人以事实认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价咨询成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　第五条 咨询人、委托人的责任

　　（一）咨询人的责任

　　1．咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　2．咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。赔偿金＝直接经济损失或按合同的酬金（扣除税金）的一定比率计算，累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

　　3．咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　4．咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　5．咨询人应按合同规定及时提供咨询成果文件（含工程量计算书及底稿、编审的概（预）算书、结（决）算书、工程量清单、招标标底、投标报价等及相关书面及其电子文件）的真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。

　　（二）委托人的责任

　　1．委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　2．委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

　　3．由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，委托人应按实际所延长的时间相应延长完成建设工程造价咨询工作的时间，并补偿咨询人额外的酬金。

　　4．委托人对所提供的工程造价咨询项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。

　　第六条 合同生效，变更与终止

　　（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　（二）当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　（三）变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第七条 合同争议的解决

　　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：

　　（一）提交________________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向________________人民法院起诉。

　　第八条 咨询业务的酬金及其支付办法

　　（一）依据《中华人民共和国合同法》、江西省发展计划委员会《关于规范建设工程造价咨询服务收费的有关问题的通知》（赣计收费字〔20xx〕1177号）的规定，建设工程造价咨询工作的正常服务、附加业务和额外服务的酬金，委托人按以下计算方法、支付时间与金额，支付给咨询人的酬金。

　　1．委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金；

　　2．委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金；

　　3．委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金。

　　（二）咨询人应于________年________月________日前（含当日）向委托人交付咨询成果文件。如果由于咨询人自身原因延误支付，每延误一天，应减收该项目咨询费的千分之二。

　　（三）如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

　　（四）如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　（五）双方同意用________货币支付酬金，按________汇率计算。

　　（六）双方同意：签订合同时预付总酬金的20％定金________________元，当提交咨询成果初稿时，预付总酬金的50％，剩余部分酬金待咨询结果定案时一次付清。

　　第九条 其他约定

　　（一）因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　（二）咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　（三）未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　（四）除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　（五）下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1．“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2．“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3．“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　（六）建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　（七）建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　第十条 附加协议条款：____________________________________________________________。

　　第十一条 本合同自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终止。

　　第十二条 本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：__________________（盖章） 咨询人：_______________（盖章）

　　法定代表人：______________（签字） 法定代表人：___________（签字）

　　委托代理人：______________（签字） 委托代理人：___________（签字）

　　委托人地址：______________________ 咨询人地址：___________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：_____________________

　　帐号：____________________________ 帐号：_________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：_____________________

　　电话：____________________________ 电话：_________________________

　　传真：____________________________ 传真：_________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：_____________________

　　___________年________月_________日 _________年________月________日

工程合同 篇2

　　第 1 题

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

　　A.招标公告

　　B.投标书

　　C.寄送的价目表

　　D.招标说明书

　　正确答案：B

　　第 2 题

　　法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括( )。

　　A.社会事件与合法行为

　　B.自然与非自然

　　C.事件和行为

　　D.主体与客体

　　正确答案：C

　　第 3 题

　　颁发工程接收证书的条件为( )。

　　A.工程最终竣工

　　B.工程全部完工

　　C.工程基本完工

　　D.工程基本竣工并通过竣工验收

　　正确答案：D

　　第 4 题

　　某采用FIDIC(施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。

　　A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

　　B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

　　C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

　　D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度

　　正确答案：A

　　第 5 题

　　施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。

　　A.工程本身的损害

　　B.因工程损害导致的第三方财产损失

　　C.承包人的施工机械损坏

　　D.工程所需清理费用

　　正确答案：C

　　第 6 题

　　某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

　　A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

　　B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

　　C.发生终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

　　D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

　　正确答案：D

　　第 7 题

　　合同当事人之间出现合同纠纷，(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

　　A.合同公证书

　　B.仲裁协议书

　　C.履约保函

　　D.合同担保书

　　正确答案：B

　　第 8 题

　　委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

　　A.以代理人的名义与对方谈判

　　B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

　　C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

　　D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

　　正确答案：C

　　第 9 题

　　根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

　　A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

　　B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

　　C.委托人增加的监理工作内容过多

　　D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

　　正确答案：B

　　第 10 题

　　建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

　　A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

　　B.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

　　C.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

　　D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

　　正确答案：D

　　第 11 题

　　某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。

　　A.承包方人员伤亡损失

　　B.发包方人员伤亡损失

　　C.承包方施工设备损坏的损失

　　D.运至施工场地待安装工程设备的损害

　　E.工程修复费用

　　正确答案：BDE

　　第 12 题

　　(20xx年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程款垫支保证

　　正确答案：ABD

　　第 13 题

　　下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

　　A.招标文件

　　B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

　　C.技术文件中提供的地质资料

　　D.工程师发布的书面指令

　　E.检查和试验记录

　　正确答案：CDE

　　第 14 题

　　索赔报告的内容应包括( )。

　　A.双方的责任

　　B.索赔的依据

　　C.索赔要求补偿的款项

　　D.事件发生的原因

　　E.工期展延天数

　　正确答案：BCDE

　　第 15 题

　　FIDIC《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。

　　A.改变合同中任何工作的数量

　　B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

　　C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

　　D.改变任何工作的质量

　　E.改变原定施工顺序和时间安排

　　正确答案：ACDE

　　第 16 题

　　(20xx年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

　　A.及时通知委托人变动后果

　　B.延长完成监理任务的时间

　　C.终止监理合同中增加内容的执行

　　D.追索委托人的违约金

　　E.申请支付附加工作的报酬

　　正确答案：ABE

　　第 17 题

　　下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。

　　A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

　　B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

　　C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

　　E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的.解释

　　正确答案：AD

　　第 18 题

　　在项目招标的中标通知书发出后，(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

　　A.招标公告

　　B.招标文件

　　C.投标文件

　　D.评标价格

　　E.最后谈判达成的降价协议

　　正确答案：BC

　　第 19 题

　　依据《合同法》，法定解除合同的条件有( )。

　　A.合同履行过程中发生不可抗力

　　B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

　　C.当事人一方迟延履行主要债务

　　D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

　　E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

　　正确答案：BDE

　　第 20 题

　　下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。

　　A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

　　B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

　　C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

　　D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

　　E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

　　正确答案：BE

工程合同 篇3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　承包方:

　　按照《中华人民共和国合同法》, 及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方协商一致达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：（合同履行地）：

　　三、承包范围：

　　四、合同价款： 五、结算方式：以实际回填方量进行结算

　　六、付款方式： 工程开工后，乙方按月上报进度，以监理和甲方确认的工程量以及合同包干单价计算进度款，按85%付款比例通过转账方式于7日内支付，乙方出具工程发票。

　　七、甲、乙双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）向乙方提供相关图纸和工程地质资料，并保证数据真实准确。

　　（2）将水准点与坐标点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　（3）组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。

　　（4）协调处理施工现场周围地下管线的保护。

　　2、乙方责任：

　　（1）做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　（2）有义务做好施工现场的文明施工，夜间施工必须确保场内

　　（3）认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令进行施工。随时接受甲方代表的'检查检验。

　　八、安全责任：

　　1、施工企业必须严格执行安全生产施工有关规定及条款。

　　2、乙方未按合同约定和安全生产规定进行施工，甲方对乙方现场提出的书面及口头要求均有效，因乙方未按照甲方提出的书面及口头要求整改，由此造成的安全责任概由乙方负责。

　　九、其他约定：

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行友好协商。

　　2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，双方签章后生效，款付清后失效。

　　甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：

　　法定代表人签字（盖章）： 法定代表人签字（盖章）： 委托代理人签字（盖章）： 委托代理人签字（盖章）： 电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

工程合同 篇4

　　发包方（甲方）：

　　法定代表人：

　　承包方（乙方）：

　　法定代表人：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　一、工程地点：

　　二、工程装饰装修面积：

　　三、工程范围：

　　1、承包范围：室内各厅房的天、地、墙装潢、门及门锁等；约定的由乙方设计的室内各种柜、台面、洁具、灯具等。

　　2、非承包范围：

　　2-1、电器类：全场空调、电视、电脑、音箱、点歌系统、控制面板、频闪、花灯、台灯、落地灯；

　　2-2、家具类：沙发、软包凳、KTV茶几等可移动家具类；

　　2-3、装饰类：全场装饰画、油画、装饰物、花草、纱幔、窗帘、摆件台、装饰柜、珠帘、雕像、字牌、台牌、门牌、指示牌、消防指示牌等；

　　2-4、弱电系统类：全场呼叫系统、录像监控系统、程控电话系统、网络系统等；

　　2-5、现代消防系统及普消设施、清风系统、强排烟系统等；

　　2-6、强弱电布线类：主电源布线、中央空调电源布线、强排烟布线、清风布线、呼叫系统、监控系统、程控电话系统、闭路电视系统、网络系统布线；

　　2-7、厨房设备设施及烟道；

　　2-8、用品类：酒店用品及设施设备、酒具果盘、烟缸等；

　　2-9、所有行政职能部门的报建、报检及费用；

　　2-10、施工期间的用水、用电及费用；

　　2-11、其它约定项目：如防盗门、卷帘门、防护栏、防火门、电梯（电梯基础设施）。

　　四、承包方式：乙方包工、包料。

　　五、工程期限及保修期：

　　1、开工日期______年_____月____日。竣工日期_______年____月____日。总日历工期天数________天。

　　2、甲方要求乙方提前竣工的，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用，同时每提前一天支付乙方赶工费_______元。

　　六、工程款和报价单

　　工程价款：本合同工程造价为（人民币）_________元。

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条 双方指派人员

　　1、甲方指派______为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督，办理验收、变更、登记手续和甲方授权的其他事宜。

　　2、乙方指派_____为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，在乙方授权范围内处理本工程相关事宜。

　　3、任何乙方更换指派代表，应当以书面方式通知对方。

　　第四条 甲方工作

　　1、开工三日前，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。

　　2、开工三日前，要为乙方入场施工创造条件腾空房间，清除影响施工的障碍物，以不影响施工为原则。

　　对只能部分腾空房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　3、向乙方提供施工期间的水、电、气及电讯设备，说明注意事项并承担相应费用。

　　4、办理施工所涉及的消防、环保、建委、税收等各种申请、批准等手续，并承担相关费用及税费。

　　5、遵守物业管理部门的各项规章制定，负责处理因施工带来的扰民问题及邻里关系。

　　6、负责保护好周围的建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　7、不得有下列行为：

　　（1）随意改动房屋主体和承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

　　（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

　　（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

　　（5）强令乙方违章作业施工的其他行为。

　　第五条 工程变更

　　1、在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

　　2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，并应赔偿乙方损失。

　　第六条 材料供应

　　1、按照合同附表，由甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收合格后使用。

　　2、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。

　　3、材料验收合格的标准：

　　4、材料验收质量异议：

　　如一方对对方提供的.材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用则最终由对方承担。

　　第七条 工期延误

　　对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

　　（1）甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

　　（2）甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

　　（3）因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　（4）因甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　第八条 质量标准

　　1、本工程执行的质量标准：施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰公共场合施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

　　2、在竣工验收时双方对工程质量发生争议时，应当申请由相关行政主管部门认可的专业机构予以认定；认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担。

　　第九条 工程验收及质量保修期

　　1、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分：

　　（1）隐蔽工程和中间验收：应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视为验收合格。

　　（2）竣工验收：工程全部结束后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知后3日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方因故不能验收，应在收到验收通知后当日内以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效。甲方另定的验收时间不得超过竣工后7个工作日，否则视为承认工程产品竣工验收合格。

　　2、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

　　3、双方未办理验收手续，甲方不得入住或经营使用，如甲方擅自使用视同验收合格，甲方不得以未在验收资料上签字认可为由拒绝乙方后期工程款项的收取，否则由此而造成的损失由甲方承担。

　　第十条 工程款支付方式

　　1、合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

　　（1）工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，甲方在收到资料三天内审核完毕，如无异议视为同意并支付工程尾款。甲方应在审核完毕2日内付清合同约定的款项，否则乙方有权采取措施以甲方财产抵扣相应工程款。

　　（2）在工程价格（合同总价）中对应缴纳的税费，甲方从合同总价款中已扣除，由乙方委托甲方缴纳税费，（由甲方代扣、代办税费）乙方不再承担任何税费，由此产生的税费以及相关责任由甲方承担。

　　第十一条 违约责任

　　1、一方当事人未按约定履行合同义务或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。

　　2、甲方责任

　　（1）因甲方原因造成乙方不能进场施工，乙方有权单方解除合同。甲方应在收到乙方解除合同通知书之日起3日内，做出答复，并承担经济损失。

　　（2）因甲方未按规定的时间、要求提供材料、设备及安装（如空调预埋、消防管道预埋），造成延期开工或中途停工，甲方应赔偿乙方停窝工损失。按照每日_____元计算。

　　（3）由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异、安装差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量或造成损失，其返工费用由甲方承担。

　　（4）甲方未按合同约定期限支付每期工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款的违约金。若因此造成工程停工、窝工等延误工期和损失，由甲方承担责任。

　　（5）工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。

　　第十二条 争议解决方式

　　本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，如协商不成的，按以下第_____种方式解决争议。

　　1、提交_____仲裁委员会仲裁。

　　2、向原告方住所地人民法院提起诉讼。

　　第十三条 其他

　　1、本合同和补充合同具有同等法律效力。

　　2、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

　　3、本合同一式_______份，双方各执______份。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

工程合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商， 由乙方承担 探矿工程， 为保障工程顺利进行明确双方责任和义务达成如下协议：

　　一、工程项目：单孔孔深＜200m（如果超过200m应由甲乙双方协议再定）

　　二、钻孔直径：钻孔Φ75mm，如果遇到特殊情况不得＜Φ60mm

　　三、单价： （不含税）。

　　四、总工程量 m。

　　五、甲方责任和义务：

　　1、甲方责任钻孔设计，孔位定点、钻孔编录、取样及钻孔验收。

　　2、甲方责任负责三通一平（电、水、路）场地平整及外部协调。

　　3、甲方负责乙方解决施工过程中出现的问题，如搬家人力不够由甲方给予协调。

　　4、甲方提供乙方人员住宿（伙食、日常生活等自理）。

　　5、甲方需承担乙方无故停工造成的损失，由甲方赔偿乙方的`误工费（按实际标准计算），如当地百姓阻挠施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方责任和义务

　　1、乙方负责按设计要求施工并提供合格的钻孔。

　　2、乙方负责钻孔质量，严格按照六大指标执行。

　　七、工程验收及付款方式：

　　1、工程验收：单孔完工后，由甲方进行验收， 验收合格后，以实际进尺计算工程费。

　　2、付款方式：用现金支付，甲方预付给乙方材料、运输费等相关的

　　费用元 , 乙方来回往返车费由甲方承担( 元 )。 全部工程结束后， 甲方扣除乙方进场费用， 一周内结算清。

　　3、甲方支付给乙方工程费用（单孔结算）,不得超过一周。

　　八、钻孔在实际进尺中如孔内出现坍塌、粉化、溶洞、出水等突发情况下， 甲方应向乙方提供所需的材料等一切费用。在钻孔打不进去的情况下按实际进尺计算工程费用。

　　九、其它：本协议未及事宜， 由甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式四份， 甲乙双方各执两份， 本合同由双方代表签字之日起生效。

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇6

　　甲方____________________ 代表人__________________________

　　乙方____________________ 代表人__________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、 工程地点______________。

　　2、 工程内容及做法：详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。

　　3、 承包方式：双方商定采取下列____种方式。

　　（1）包工包料;

　　（2）包工、包部分材料；

　　（3）包工不包料。

　　4、 工程期限及保修期：

　　工程期限_____天。自______年____月______日起至________年_____月____日止。

　　保修期：_____月。自工程竣工经甲方验收合格，双方签字之日起计算，并由乙方开具工程保修单。

　　5、 合同价款及付款方式：

　　本合同总价为（大写）：_______________________（小写）________________元，

　　合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：___________________

　　支付时间_________________________________

　　支付金额_________________________________

　　开工前三天

　　支付（合同总价60%）___________元

　　____年____月____日

　　支付（合同总价35%）___________元

　　双方验收合格

　　支付（合同总价5% ）___________元

　　工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结清工程余款，工程发票（合同总价）中所应缴纳的税金由甲方承担。

　　二、双方应尽的责任及义务

　　甲方：

　　1、 开工前_____天，为乙方入场施工创造条件，腾空房间，清除影响施工的障碍物，对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆，遮盖，采取保护措施；

　　2、 提供施工期间的水源、电源，并承担相应费用；

　　3、 负责协调施工队和邻里之间的关系；

　　4、 不得变动建筑主体或者承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　　5、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用；

　　6、 对工程质量、施工进度进行检查和监督；

　　7、 甲方家庭成员对工程的意见，均需经过甲方代表与乙方接触。

　　乙方：

　　1、 根据施工图纸，提供施工方案和进度计划，交甲方备案认可；

　　2、 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　3、 负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复；

　　4、 文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。

　　三、工程变更

　　1、 工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。

　　2、 甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，还应赔偿。

　　四、材料、设备的供应

　　1、 由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管，并收取一定的保管费用，如造成损失，由乙方负责赔偿。

　　2、 甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。

　　3、 由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。

　　4、 乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用；如已使用，其后果和损失均由乙方承担。

　　五、质量标准及验收

　　1、 本工程质量标准按XX年1月10日发布的江苏省《住宅装饰质量标准》执行。

　　2、 工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分，其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部结束后，乙方应通知甲方在5天内组织验收，填写工程验收单。 如甲方因故不能在5天内参加验收，应及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效

　　3、 如未经验收，甲方自行搬入家具或居住，则视为验收合格。

　　4、 施工过程中双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以验证，经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的，验证过程支出的相关费用由乙方承担，如符合合同约定和质量标准的，验证过程支出的相关费用由甲方承担。

　　5、 室内环境质量

　　乙方与甲方共同做到使用符合国家标准（国家质量检验检疫总局XX年1月1日发布实施）的建筑装饰材料。工程完工后，乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部XX年1月1日联合发布实施的“民用建筑工程室内环境污染控制规范”，进行室内环境的检测，并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质（XX）17号文件精神，室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节，应列入工程预算中，检测结果不合格，双方应分析原因，明确责任，责任方应承担由此产生的治理费用。

　　6、 甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。

　　六、工期延误

　　1、 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：

　　（1） 工程量变化和设计变更；

　　（2） 不可抗力；

　　（3） 甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的`，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4、 因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　七、工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。

　　八、违约责任

　　1、 合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。

　　2、 合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的5%作为违约金，会付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　3、 甲方责任：

　　（1） 未按合同规定的时间、要求提供材料、设备，应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。

　　（2） 由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

　　（3） 工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。

　　（4） 甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。

　　（5） 甲方未办理有关手续，要求乙方拆除原有建筑结构设备管线，乙方有权拒绝施工。

　　4、 乙方责任

　　（1） 工程质量不符合合同规定，甲方有权要求无偿修理或返工，造成的损失由乙方负责。

　　（2） 乙方擅自折改原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故（包括罚款）由乙方承担。

　　（3） 乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等，如有损坏，应予赔偿。

　　（4） 由于乙方原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金。

　　九、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门进行调解，如调解不成的，可提交苏州仲裁委员会仲裁。

　　十、其它约定事项

　　1、 因施工而产生的垃圾清除和材料搬运，甲方可委托乙方负责，其费用由甲方负责。

　　2、 施工期间，甲方将外屋钥匙各1把，交乙方保箮，工程竣工验收后，甲方负责提供新锁，由乙方当场安装好后交付甲方使用。

　　十一、附则

　　1、 双方另有约定，可签订补充合同。

　　2、 本合同（包括附表）经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　3、 本合同和补充合同具有同等法律效力。

　　4、 本合同签订后工程不得非法转包。

　　5、 本合同一式______份，双方各执_____份。

　　甲方：________________ 乙方：_________________

　　代表人（签章）：______ 法定代表人（盖章）：___ 经办人：_________

　　电话或手机:___________ 电话或手机:____________

　　______年______月_____日 ________年_____月_____日

工程合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称：九龙城B地块智能化工程

　　二、工程地点：九龙城二期

　　三、承包方式：清包工

　　四、承包范围：

　　本合同包含13.14.16.1718.19.20号楼弱电配管劳务工作，给定的施工图纸范围内所有弱电管线施工中的各项劳务，即包括弱电管线底板预埋、后期86盒，弱电箱的安装。(保证按图纸施工，所有弱电管线能正常使用)

　　甲方提供所有所需材料及工具。(工具维护维修费用由乙方负责)

　　五、开竣工日期：20xx年1月4日至工程结束。正常工期内如乙方不能按时完成施工，每耽误一天，扣工程款500元，依次累计。耽误工期超过7天，甲方一次性扣除乙方工程款5000元并且另行安排队伍施工，乙方无条件退场。

　　六、工程面积及单价：

　　1、按该工程设计图纸为准，计算项目总户数

　　2、工程承包价：每户200元

　　4、工程总价约240000元。

　　七、付款方式：

　　无预付款，在底板预埋期间每月25日对当月所完成工程量进行核算，工程量核清后，每月30日之前按每户60元进行结算。底板预埋全部结束后，二次配管进行到50户，在当月低将底板预埋费用全部结清。二次配管每月25日对当月所完成工程量进行核算，每月30日之前按每户100元进行结算。等工程结束小区工程部验收结束，甲方将剩余费用一次性结清。合同结束。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、向乙方提供图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。

　　2、对工程质量严格把关，对不合格工程勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　3、给乙方配备现场施工用电、用水及临时仓库。

　　4、保证工程材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。

　　5、保证按时给乙方拨付工程款。

　　乙方责任：

　　1、组建一支过硬的'施工队伍，安全文明施工

　　2、乙方必须服从甲方管理人员及小区工程部管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

　　3、负责临时仓库的管理工作，对仓库内物质要合理整齐存放，并且每月进行统计一次，在工资结算时提供给甲方，仓库钥匙专人管理，不得随意转交他人。

　　4、施工中注意安全施工，杜绝伤亡事故的发生。

　　九、施工安全施工生产目标承诺：

　　1、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。

　　2、杜绝重大设备、火灾事故。

　　3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。

　　十、安全合同内容：

　　1、乙方必须对劳务人员进行安全培训，如在工程中发生伤亡事故由乙方全部承担。若属第三方所造成，而责任及所有费用由造成方负责，甲方进行协调解决处理。

　　2、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》，以及有关的各项规范，自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。

　　十一、现场文明施工及其人员行为的管理：

　　1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须符合现场标准化布置的要求。

　　2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。

　　3、乙方的工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。

　　十二、合同有效期：

　　本合同自签订之日起生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。

　　十三、未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁。

　　十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　联系电话： 联系电话：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　年 月 日

工程合同 篇8

　　发包单位： （以下简称甲方）

　　承包单位： （以下简称乙方）

　　甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的.（GF-91-020xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

　　2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

　　3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款20xx年 月 日

　　合同签定地点：