工程合同

时间：2022-09-22 15:46:49 工程合同我要投稿

有关工程合同（通用7篇）

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的工程合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

有关工程合同（通用7篇）

　　工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：(姓名)

　　身份证号:

　　为了进一步提高项目部整体管理水平，创安全生产、文明施工的优胜工地，全面落安全治理各项措施，根据国家省市有关安全、消防法规及上级综治的要求，并结合本项目部的具体情况(规范管理)，特制订《项目部安全生产责任书》，甲、乙双方共同履行下列职责：

　　1、施工班组要落实安全技术措施，高空作业必须系安全带和安全帽，如发现安全隐患及时向项目部汇报，不戴安全帽或安全带一律按50-100元/次处罚。

　　2、现场施工人员，不得任意拆除和破坏施工产品及半成品，不得偷窃和破坏现场的任何生产设施，一经发现按项目制度处以50-20xx元的罚款。

　　3、现场内严禁打架、偷窃、吸毒、等违法行为，不准留宿来历不明人员，一经发现，处以50-500的罚款，情节严重的报送当地公安部分查处。

　　4、所有进现场人员必须持身份证，务工证、暂住证，(女性持有计生证)进入施工现场。

　　5、乙方因生产、生活等原因而发生刑事、治安案件受至处罚的`，由项目部直接调查处理，根据情节予以当事人200-5000元罚款。构成刑事犯罪的，送公安部分严厉查处。

　　6、工作时间段严禁喝酒，一经发现酒后上班，按每次50元进行处罚，两次以上，一律开除，并承担酒后工作所造成的人生安全及一切损失。

　　7、施工过程中，高空抛物、不系安全带及不采取安全措施者，按每次50-200元予以罚款。

　　8、特殊工种必须由专业人员操作，无证操作者，一经发现按100元/次予以处罚，因无证或违规操作所造成的人身伤亡事故及财产损失,由乙方全权负责。

　　9、无故浪费材料，一经发现，处以原材料价格的3倍进行罚款。责任书签订后，如乙方违反以上协议内容，一切安全责任均有乙方负责，此协议有效期自签定之日起至工程竣工日止。责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：(代表人签字)

　　乙方：(签字)

　　联系电话：

　　年月日

　　工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因需要购置一批窗帘和墙纸，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程慨况及内容：

　　承包方式：包工包料，不得转包、分包。

　　承包内容：甲方商务宾馆内所有窗帘安装，墙纸施工。

　　工期：年月日至年月

　　2、质量标准：

　　保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　3、造价：

　　甲方商务宾馆内所有窗帘安装，工程单价为93.8元/米，在安装全部完成后按实际米数平方结算;纱布用量以1.8倍制作。墙纸施工，工程单价为人民币13元/平方，在安装全部完成后按实际米数平方结算。

　　合同签订时甲方预付￥：贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完毕当天全额付清(安装全部完成后按实际米数平方结算)。

　　4、付款方式：

　　本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方提供收据(如需正规发票，需另加付总工程造的确6%)。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。

　　5、违约责任：

　　1)因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

　　2)由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的`质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

　　6、合同争议的解决方式：

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_______种方式解决：

　　1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

　　2)向合同签订地人民法院起诉。

　　7、其他具体规定：

　　1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

　　2)执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

　　3)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程合同篇3

　　购货单位：（以下简称甲方）

　　供货单位：（以下简称乙方）

　　根据中华人民共和国合同法、建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿公正和诚实信用原则，双方就建设工程材料供货事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　工程名称;天津天安智空间1-4#楼及地下车库工程

　　第二条：产品名称、规格型号、生产厂家、单价

　　第三条：质量要求

　　1、多层板模板及方木质量：模板实际厚度不得低以确保工程正常连续使用，周转10次以上，同时保证在周转期内不起皮、不开胶，如有上述情况发生供货方应无条件随时更换新的多层板，否则购货单位对不合格产品不予结帐付款，且供货单位必须承担由此给购货单位造成一切损失。

　　2、供货方所供应的材料必须附原生产厂家的材料合格证书、检查、试验报告及相关材料。必须符合国家或行业技术标准及建设单位，施工单位的'技术质量要求、符合国家环保要求。

　　第四条：交货及验收办法

　　1、进入施工现场的材料必须经过购货方收料员同供货方代表验收并在收料单上签字认可。

　　2、根据购货方要求供货方供货到施工现场指定位置、堆放整齐、按工地通知时间要求决不误时送达工地确保工程正常使用。

　　3、计量方式：按现场实际验收张数为准并作为结帐依据。

　　4、如达不到双方约定的质量要求，购货方有权不予结帐。

　　5、交货时间为甲方通知(书面或电话)为准，乙方保证在接到甲方通知三天内送达工地，保证不耽误工程进度。

　　第五条：结算办法及付款方式

　　1、结算依据：按实际张数乘以合同单价结予结算。

　　2、付款方式：正负零付80%，余款每个月结算。工程封顶2个月内结沟。

　　第六条：违约责任

　　1、供货方所供材料不符合国家质量标准或规范范要求，不是购货方指定的产品规格型厂家的材料以及假冒产品均属违约或欺诈。

　　2、供货方必须按期按量交货到合同规定的地点，供货方在接到购货方需求电话后一天内供货到施工现场，若供货方未能履行合同规定的任何重要条款，如无合理解释，购货方有权终止合同或拒收货。

　　第七条：解决合同纠纷的方式

　　双方当事人履行本合同时发生的一切争议均应通过友好协商解决，如不能协商解决，双方当事人可选择北京市丰台区人民法院进行起诉解决。

　　第八条：其他约定

　　1、供货方在进入施工现场运输、装卸过程中要注意安全由于供货方不听从指挥等原因造成车辆、人身事故或现场设施损坏由供货方负责赔偿。

　　2、供货方在运输过程中应对标的物进行覆盖，防止抛洒起高超长或扬尘污染环境，因而造成损失或有关部门罚款全部由供货方负责。

　　第九条：延期交负

　　1、乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。

　　2、在履行合同过程中，未经甲方书面同意，乙方不得延误交货。

　　3、如乙方未经甲方书面同意而延期交货，乙方承担甲方造成的损失、违约金按合同价款5%计算。

　　第十条：合同的生效终止

　　1、本合同双方签字盖章确认后生效。

　　2、本合同在完成供货工作内容后结算完毕即自行生效。

　　第十一条：合同份数

　　本合同一式伍份，供货方一份，购货方肆份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程合同篇4

　　(以下简称甲方)：

　　(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方经友好协商，就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》进行治理。(详情见方案)

　　一、工程总费用：

　　工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。

　　二、付款方式：

　　1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币玖万元整;

　　2、设备进场安装支付30%，计人民币伍万肆仟元整;

　　3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%，计人民币叁万陆仟元整。

　　三、制作和安装工期：

　　1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。

　　2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。

　　四、治理效果：

　　通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放，可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。

　　五、售后服务：

　　在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修。

　　六、其他：

　　安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的`安全责任由乙方承担。

　　七、违约责任：

　　由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的30/00罚款;同样如甲方到期欠款不付，每天按合同总价的30/00罚款。安装结束后，由甲方在15天内对该治理项目进行验收，逾期视为默认通过。

　　八、解决合同纠纷的方法：

　　可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。

　　以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。

　　签订日期：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　工程合同篇5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方委托__________与乙方__________原于_____年_____月_____日签订的______________合同，现经双方协商同意，合同于____年____月__________日予以解除，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的.原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：_________________。

　　一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。

　　二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计_____万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。

　　三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计_____万元，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计_____万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款____万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。

　　四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

　　五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费10000/日。

　　六、本协议由双方签字盖章后生效，协议文本一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________（盖章）

　　乙方：_________________（盖章）

　　代表人：_________________（盖章）

　　工程合同篇6

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订如下合同条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：包工包料，独立核算，自负盈亏(含在施工中的一切所需机械、工具)。

　　4、结算方式：按图纸内容包干计算。

　　5、合同总价款(人民币)

　　第二条工程承包范围人防防护、通风设备(详见乙方报价清单)

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、质量标准：按照国家人防办、建设建设部最新图集生产，产品达到合格标准。

　　2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)，福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。

　　3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家，并提供各项产品的质保书。

　　第四条承包工作内容和工作时间

　　1、乙方应按甲、乙双方协定的'和所有图纸设计中所需所有的人防产品(可分期)根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度，乙方应积极配合做好各项的本职工作，并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等(质保书)交付甲方，以便认产品、品牌。

　　2、综合治理、安全生产、文明施工：

　　①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件(如暂住证、婚育证、劳务证等)，不满十八周岁的人员不许上岗操作，严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令，违法的经济处罚由乙方自行承担;乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度，凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象，均按公司有关规定给予重罚，所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。

　　②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例，所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育，施工前应进行技术交底，不接受教育、违章作业，出现安全事故由乙方承担全部责任和一切经济损失，违章未造成损失，每发现一次罚款200元，施工所需个人防护用品由乙方自行解决。

　　③乙方班组人员在施工时应注意安全，若因乙方自行造成的事故，甲方不负任何法律责任，一切费用由乙方自理。

　　第五条工程结算及付款办法

　　按实际工程量结算，甲方按业主的来款和甲方公司的付款规定分期付给乙方(有关甲方向乙方提取管理费、配套费等，按总造价的18%从各次转款中按比例提取)。工程竣工验收后三个月内付清尾款，乙方应按工程款的70%税票提供给甲方。

　　第六条争议或纠纷处理

　　1、合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　2、解决合同纠纷方式：双方本着真诚解决纠纷的原则进行协商，协商不成则提交仲裁机构仲裁，不服仲裁，可向当地人民法院提出诉讼，双方均应服从人民法院的判决。

　　第七条双方责任

　　1、为保证安装拆卸和保养的需要，乙方应在施工过程中应于顶板预埋安装所需的预埋件和吊环，费用由乙方负责。

　　2、甲方按合同规定时间向乙方支付各期工程款。

　　3、甲方提供相关地下室人防部分施工图纸和人防办审核意见书及技术材料(经人防部门审核认可的图纸)，如乙方未按甲方提供经人防办审核认可的图纸施工，由此造成工程未通过验收，由乙方承担责任，并负责由此发生的一切经济损失责任。

　　4、甲方向乙方提供施工所需水、电接口。