承包经营合同

时间：2025-05-05 07:48:13 承包合同我要投稿

承包经营合同(15篇)

　　随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的承包经营合同，欢迎大家分享。

承包经营合同(15篇)

承包经营合同1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了促进植树造林植业，加速绿化速度，满足对苗源的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条承包资料、苗圃面积和地点

　　甲方将_________树苗、_________树苗的栽培发包给乙方承担，乙方根据承包任务划出_________亩_________分土地作为______苗圃，地点在_________。

　　第二条承包期限

　　承包期限为_________年_________月，从_________年_________月_________日起，到_________年_________月_________日止。

　　第三条甲乙双方的权利义务

　　1、在承包期内，乙方共为甲方栽培_________树苗_________株，_________树苗_______株。其中，第一年出圃______树苗______株，_________树苗_________株；第二年_________。

　　2、甲方向乙方带给_________树种_________斤，_________树种_________斤、_________，树种的出苗率应到达_________%以上；在承包期间，甲方应向乙方带给栽培树苗资金_________元，其中，第一年拨给_________元，第二年拨给_________元，_________；甲方每年为乙方带给化肥_________斤。甲方向乙方拨款和带给化肥时间，均为每年的_________月_________日以前。

　　3、甲方应向乙方无偿传授各种树苗的栽培技术，带给有关育苗的'参考资料，每季度派技术员指导不少于_________次。

　　4、苗木出圃时，乙方应保证_________树苗高不低于_________米，地表直径不少于_________公分；______树苗高不低于_______米，地表直径不少于_________公分，_________。各种树苗均不得有烂根、黑根，无严重病虫害。

　　5、乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗，由甲方于每年的______月_______日以前负责包销完。每株权苗价格为________树苗_________元，_________树苗_________元，_________，价款由甲方与购方统一结算，乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗，出圃树苗的包捆由乙方负责。

　　6、购方购买数量较多的树苗时，由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检查，对质量不符部分，由乙方按比例补齐。

　　7、树苗销售完毕，双方应于_________天以内办完结算手续，销售树苗款按_________∶_________分成，甲方得_________%，乙方得_________%。树苗售价如因有关部门调价而上升或下降，双方应按比例增加或减少。

　　第四条违约职责

　　1、甲方如不按合同规定向乙方带给合格的树种树秧，应按不合格部分树种树秧价值的_________%向乙方偿付违约金，并须相应减少乙方栽培树苗的数量。如果因此造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失。

　　2、甲方如不按合同规定及时向乙方带给栽培树苗资金和化肥，应比照银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违

　　约金，并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。甲方如不能按时按量销售树苗，应根据合同规定的树苗售价，按乙方就应得到的提成比例，向乙方给付酬金。

　　3、乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗，少生产一株，应向甲方偿付违约金______元；乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗，每一百株树苗迟发一天，应向甲方偿付违约金______元；乙方如私自出售树苗，出售一株，应向甲方偿付违约金______元。

　　第五条不可抗力

　　各因不可抗力的自然灾害，造成乙方承包栽培树苗的损失，经调查证实后，甲方应据实减、免乙方的义务。

　　第六条双方议定的其它事项

　　本合同从承包之日起生效，合同期满失效。合同期满后双方如愿意继续合作，务必重新订立承包合同。合同执行期间，任何一方不得随意变更或解除合同。合同不因双方代表人的变更而变更。在合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_________份，送_________等单位各留存一份。

　　甲方（公章）：___________

　　代表人（签字）：_________

　　_________年______月____日

　　乙方（公章）：___________

　　代表人（签字）：_________

　　_________年______月____日

承包经营合同2

　　甲方：_____________身份证号码：______________

　　乙方：_____________身份证号码：______________

　　甲、乙双方就甲方委托乙方全权经营甲方投资的位于___________省的___________酒店事宜，在平等自愿，协商一致的`基础上，签订本协议：

　　1、___________酒店由乙方一人投资兴办。

　　2、乙方全权委托甲方经营管理上述酒店。

　　3、乙方按下列方式支付甲方报酬：

　　（1）每月固定工资___________元；

　　（2）若月营业额达___________元（包括___________元），按月营业额___________%计提奖金；

　　若月营业额达___________元—___________元，按超___________元部分按___________%计提奖金；

　　若月营业额达___________元以上，则超___________元部分按___________%计提奖金。

　　（3）乙方领取报酬时间为下___________个月的___________日。

　　4、甲方应按月将经营情况书面告之乙方。

　　5、甲方应合法经营；并承担因违法经营而给乙方及酒店造成的一切损失。

　　6、甲方与____________就酒店事宜所签协议系乙方授权甲方代理签署。

　　7、为方便酒店经营，乙方出资以按揭方式以甲方名义购买汽车一辆，车辆实际所有权人为乙方。

　　8、在经营期内，涉及酒店的一切债权债务由甲方承担，若给乙方造成经济损失，甲方应给予赔偿。

　　9、经营期满后，酒店若经营亏损，则甲方应承担___________%部分亏损额，乙方承担___________%部分。

　　10、本协议有效期自___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　11、经营期内，因甲方原因、不可抗力或其他原因导致酒店无法经营，乙方有权终止协议。

　　12、乙方有权根据实际情况，在经营期内以转让、出购等方式处置酒店。

　　13、本协议期满后，双方另订协议明确是否续签。

　　14、本协议经双方签字生效。

　　甲方：_________

　　名称：_________

　　住所：_________

　　乙方：_________

　　名称：_________

　　住所：_________

承包经营合同3

　　随着餐饮的发展，饭店承包经营是很常见的，对于饭店承包经营合同你了解多少呢？以下是本站小编为大家整理的饭店承包经营合同范文，欢迎参考阅读。

　　饭店承包经营合同范文1

　　发包人：__________________（以下简称甲方）

　　承包人：__________________（以下简称乙方）

　　签订时间：________________

　　签订地点：________________

　　第一条发包人将位于________发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。

　　第二条承包期限：从_________年_______月_______日发包人将饭店交付承包人使用，到_________年_________月_______日收回。

　　第三条承包金及交付的时间、方式

　　承包金每月（大写）_____________________元。

　　承包金每_______个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后__________天内交给发包人，第二次承包金于___________交清，以后交付方式以此类推。

　　第四条承包饭店的经营范围__________________________

　　第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。

　　第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。

　　第七条发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。

　　第八条未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的.，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。

　　第九条合同解除的条件：__________________________

　　第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金___________元，并赔偿相应的损失。

　　第十一条由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。

　　第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十三条其他约定事项：

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

承包经营合同4

　　订立合同甲方：(以下简称甲方)

　　订立合同乙方：(以下简称乙方)

　　为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。

　　一、承包性质

　　1、以施工项目工程的承包经营。

　　2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。

　　二、承包期限

　　该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。

　　三、上交指标

　　按完成结算收入的上交(一切税费由乙方承担)。

　　四、安全责任约定

　　乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由乙方全额承担。

　　五、其他约定

　　1、乙方必须执行公司的各项规章制度，严格守法经营;遵照行业管部门规定，做到安全文明施工。

　　2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，全额享受和承担建设单位的奖或罚，并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。

　　3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的'监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。

　　4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。

　　五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

承包经营合同5

　　发包方：

　　承包方：

　　依照合同法及相关法律和法规的规定，就郝官村篮球场修建工程，经双方平等协商，签订如下承包合同：

　　一、工程概况：郝官村精神文明阵地建设，篮球场修建总面积630平方米。

　　二、工程内容：篮球场场地平整及平面混凝土浇筑，要求修建好后符合篮球场标准。

　　三、合同期限：20xx年月日至20xx年月日。

　　四、合同价款：以总承包人民币叁万元的'单价进行修建。

　　五、质量要求：C25水泥砂浆浇筑，保质期限为10年，因质量问题，造成的损失及返工，由承包方负责。

　　六、违约责任：任何一方违反合同规定，除赔偿损失外，另给付违约金1万元。

　　七、付款方式：工程完工后支付万元，其余部分，待工程经上级检验后，于20xx年月日前付清。

　　八、本合同一式三份，双方各一份，相关部门一份，双方签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

承包经营合同6

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　甲、乙双方经友好协商，甲方将位于_____市_____区___________________重庆市大学城王子酒吧承包给乙方经营，为明确双方权利、义务，在合法自愿的基础上特签订本合同。

　　一、承包内容：

　　《营业执照》所确定的营业范围的全部业

　　二、承包期限：

　　____年____月，自____年____月____日至____年____月____日止。

　　三、承包金支付方式及保障金：

　　1.承包金为每月人民币四万元，由乙方指派的财务人员在日常营收中代扣。

　　2.保障金为五千元整。

　　四、双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1.按照合同约定向乙方收取承包金。

　　乙方未按本合同约定按时交纳应当由其缴纳的各项费用(包括但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用)时。

　　甲方可不经过乙方同意，将相应款项直接从其交纳的承包保证金中直接扣除。

　　因此导致乙方交纳的承包保证金不足部分，甲方可随时要求乙方交纳。

　　2.甲方在本合同签定之日前将__________________场内现有设备、设施、家具及其它一些零星物资移交给乙方使用(具体以《财产移交清单》为准)。

　　并积极配合协调有助于乙方进场之相关工作。

　　3.甲方保证场所无任何遗留问题，包括房租，水电，税务，消防，物业管理，员工工资等所有费用。

　　自合同签订之日前甲方的所有债权债务均与乙方无关。

　　4.甲方负责提供保证乙方正常经营需要的各种相关手续和有效证照，并交于乙方保管使用。

　　同时定期做好各种相关手续和有效证照年审等工作(相关费用由甲方负责)。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1.乙方有权依照法律及合同，自主经营并自负盈亏。

　　乙方在经营过程中发生的所有债权债务与甲方无涉。

　　2.乙方拥有优先续约权。

　　3按照合同约定，按时交纳承包金和承包保证金。

　　以及各项税务，物业管理，房租等费用。

　　如因拖欠等原因造成不能正常经营等严重后果。

　　由乙方承担一切责任。

　　甲方不负任何责任，且有权立即终止合同。

　　4.乙方在承包期内必须爱护甲方移交的财物，如有损坏，应照价赔偿,并负责承包期内公共设施的日常维修及保养。

　　5.乙方不得随意更改建筑结构及用途，如需小范围更改，必须先与甲方商量，征得甲方书面同意后方可动工。

　　6.乙方不得经营《营业执照》所确定的营业范围之外的.业务，如发生超范围经营业务，乙方须承担全部责任。

　　7.承包期内，乙方保证依法经营，如有违法犯罪活动，乙方须承担全部责任。

　　8.未经甲方书面同意，乙方不得擅自将___________________出租、出借或转让给第三方经营。

　　9.政府有关部门因乙方经营涉及或处罚的费用由乙方承担并交纳。

　　10.乙方不得无故停止营业，不得做有损于甲方及___________________声誉和形象的事。

　　11.承包期内所有发生的工商、卫生、消防、治安、安全及影响周边居民正常生活等事项均由乙方自行解决，因此而产生的责任亦由乙方全部承担。

　　12.承包期内发生的水、电、通信费、税费、各类管理费等与___________________经营有关的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用。

　　13.承包期满或合同解除，甲方按原移交清单进行财产清点验收，如有短缺或损坏，乙方应承担赔偿责任。

　　同时乙方必须按时搬出乙方自有的全部物资，搬迁后3日内如仍有余物，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。

　　五、合同的变更、解除与终止

　　1本协议已一经签订，各方不得中途违约解除合同，但允许各方本着公平公正，诚信为本的原则相互协商解决。

　　2对本协议及其补充协议所做的任何修改，变更，须经协议各方共同在书面协议上签字方能效。

　　承包期内，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回酒店。

　　1.未经甲方书面同意，乙方擅自将___________________出租、出借或转让给第三方经营。

　　2.未经甲方书面同意，乙方擅自更改建筑结构及用途。

　　3.乙方损坏设施，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。

　　4.乙方经营超出___________________《营业执照》所确定的营业范围之外的业务，受到相关政府机关行政处罚或在在甲方提出的合理期限内仍未停止。

　　5.逾期十天以上未缴纳按本合同约定应当由乙方缴纳的各项费用(包括、但不限于税费、行政罚款、水、电、通信等费用)。

　　6.乙方未遵守本协议的约定，给甲方造成损失的。

　　7.承包期内，乙方经营有违法犯罪行为或严重影响甲方及__________________声誉和形象的行为。

　　甲方未经双方协商同意。

　　在本合同期满之前，擅自转租或者转让该经营场所，乙方有权立即终止合同，并保留追究甲方违约责任及违约赔偿的权力。

　　六、

　　印章的保管、使用___________________所有印章由甲方负责刻制，乙方不得以任何理由私刻与___________________有关的印章，如因乙方使用不当或超范围使用所造成的不良后果以及因此产生的全部经济责任和法律责任，由乙方负全部责任，与甲方无关。

　　七、免责条款：

　　1.因国家、政府拆迁或不可抗力因素，致本合同无法履行。

　　2.如因不可抗力(包括诸如天灾、战争等等)导致损毁或造成双方损失的。

　　3乙方因经营不擅导致严重亏损无法继续本合同内容，需提前解除本合同，乙方需至少提前一个月以书面形式告知甲方。

　　3.甲、乙双方同意在承包期内，有上述情形之一的，本合同终止，甲乙双方互不承担责任，承包费用按乙方实际承包时间计算，多退少补。

　　八、违约责任

　　1.乙方如不能按期交纳承包金，如逾期超过15天仍未足额交纳承包金，则甲方有权单方解除合同，无条件收回场所及其它财物，不退还乙方交纳的承包保证金，并追索乙方所欠的全部承包金和滞纳金。

　　2.承包期内，乙方未提前告知甲方未经双方共同协商书面同意擅自退包的，乙方应向甲方支付违约金。

　　若支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

　　3.承包期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应按逾期每日元/天支付逾期违约金，并赔偿甲方因此所受的损失。

　　4.承包期内，如乙方从事违法犯罪活动或其它损害甲方形象和声誉的活动，则甲方有权单方解除合同，不退还乙方交纳的承包保证金,且乙方应承担由此造成的全部损失。

　　九、争议的解决

　　双方因履行本合同发生的争议，应当本着互谅互让的精神协商解决，如协商不成，可依法向甲方住所地人民法院起诉。

　　十、附则

　　1.甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解，并愿按本合同约定严格执行。

　　2.本合同的任何条款约定被认为无效,不影响本合同其他条款的效力。

　　3.本合同未尽事宜，甲、乙双方可共同协商，签订补充协议。

　　该补充协议与本合同具有同等效力。

　　4.本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包经营合同7

　　发包方：_____________________(以下简称甲方)

　　承包方：_____________________(以下简称乙方)

　　根据有关法律法规和政策规定，为明确甲方及乙方的权利、义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、承包范围：

　　乙方承包经营甲方座落在__________营业场所，其中经营主楼面积__________平方米及简易房屋__________平方米。

　　二、承包金及付款方式：

　　承包金为__________万元每年，每年末交清。

　　三、甲、乙双方的权利和义务：

　　1、承包期间甲方若将所有权转移给第三方，不必征求乙方意见，但应告知所有权转移情况，所有权转移后，财产所有权取得方式为本合同的当然甲方，享有甲方享有的权利，承担甲方承担的义务。

　　2、乙方若因经营需要将酒店的部分转包给第三方，必须事先征求甲方的同意，全部转包给第三方时，必须先与甲方办理终止合同手续，然后再由新的'承包方与甲方签订协议。

　　3、乙方对房屋改造装修，应以书面形式征得甲方许可，其费用自行承担，不得以此为借口冲减承包金。承包期满，乙方在经营期间除新添电器设备外，对房屋进行改造时，应以书面形式征得甲方许可，改造后的房屋设备应保留原状，不得拆除，并不得以此要求经济补偿。

　　4、乙方在经营期间煤、水电及各项政府收费自行承担。

　　5、乙方在经营期间应做好防火、防盗工作，否则由此给甲方造成资产损失，乙方应付全部责任。

　　6、乙方在经营期间，必须合法经营，否则责任自负，若由此造成的甲方资产或经济损失以及不良影响，乙方应全部赔偿。

　　7、乙方只有经营使用权，无权将甲方资产挪作他用，不准用于抵押担保、作价入股等行为，否则造成损失，乙方负全部责任。

　　8、承包期间所使用的房屋及附属设备的维修，全部由乙方负责，费用自理。

　　9、乙方每年应提取一定的资金用于添置易耗品，对于电器设备也应定期保养，费用自理，确保完好的使用状态，由于乙方使用或维修不当，造成电器报废，乙方应承担重新添置的全部费用。承包期满向甲方交返与合同生效时的备品及电器的数量级品牌保持一致，并能保证正常使用。乙方新添置的设备及备品，合同到期时由乙方自行解决。

　　10、甲方有权对房屋设备及电照、电器设施和其他备品的安全及使用情况每半年检查一次，对存在的安全隐患，责成乙方限期整改。

　　四、违约责任追究及合同终止

　　1、合同到期自行终止或双方协商一致可随时终止，但首先提出终止方必须提前三个月通知对方。

　　2、因不可抗力因素，造成合同无法履行，合同执行终止，由此造成的损失，各自负担。

　　3、合同履行期间，除上述已明确合同终止条款外，双方不得擅自终止，若违约擅自终止，另一方可按有关条款，向对方索赔。

　　4、乙方做出有损害甲方资产及权利行为者委托评估部门评估损害程度，要求乙方赔偿，必要时向法院提出终止合同。

　　5、按本合同第二款第二条付款期限，乙方超10天不能及时付清年度承包金，即为甲方终止合同，甲方有权按合同要求索赔。

　　五、合同的变更和解除

　　1、合同的变更：合同履行中若需要变更，可由双方友好协商，重新签订变更协议。

　　2、合同的解除：若乙方不能履行及时缴纳承包金义务，甲方有权解除合同，若乙方违反国家法律法规或政府法规，并造成一定影响，甲方有权解除合同。

　　六、合同有效日期

　　合同有效日期：__________至__________。

　　七、合同纠纷的解决

　　本合同在执行过程中，若发生争议，双方友好协商解决，协商不成，由__________法院管辖。

　　本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方：______________

　　负责人：____________

　　地址：______________

　　乙方：______________

　　负责人：____________

　　地址：______________

　　签订日期：______年____月____日

　　签订地点：__________

承包经营合同8

　　出租方(以下简称甲方)：

　　承租方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将KTV出租给乙方使用，乙方承租甲方KTV事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

　　一、租地点：主题酒店副楼。

　　二、经营内容：KTV娱乐

　　三、租期年：年月日至年月日。

　　四、租金及付款方式

　　1、租金为每年人民币元整(不包括水电费、空调费、电话费等)。

　　2、付款方式：第一次，本合同签订后壹天内付人民币元整;余款在年月日前付清。

　　五、押金：乙方必须向甲方交押金人民币元整(签订本合同时一次性交足押金)，合同到期后返还给乙方。

　　六、在本合同期内，乙方无权转租给第三方。

　　七、合同期满甲方有权收回出租KTV，乙方应如期交还。

　　八、责任及义务

　　1、甲方根据现有场地(KTV)移交给乙方使用，需自行设计装修，乙方确认无异议;

　　2、乙方人员如需在甲方职工食堂用餐必须服从甲方的管理，费用由乙方承担。

　　3、合同到期，如甲方继续出租，在同等条件下，乙方有优先承租权。

　　4、续租：如乙方要续租，须在合同到期前提前两个月向甲方提出，并提前壹个月付清下年度租金。

　　5、乙方不准以甲方名义向外融资或借款;租期内所发生的一切债权债务均由乙方自行承担。

　　6、乙方有正常的经营管理权，但必须遵纪守法，合法经营。

　　7、乙方经营所须的一切费用由乙方自行承担。

　　8、乙方必须遵守国家的法律、法规，文明经营，自觉遵守公安、消防、税收、物价、卫生等部门的.法律、法规及各种规章制度和五星级的服务规范。如乙方在经营期内有任何违法经营行为，乙方要负一切的法律责任和经济责任，和甲方无关。

　　9、乙方必须接受甲方的指导检查，遵守甲方的质量管理和甲方内部的各种规章制度，有维护酒店整体形象和整体利益的义务。

　　10、乙方不能改变经营项目。

　　11、在租期内，乙方不能将场地转租给他人。

　　12、水电费、空调费、税金及相关主管部门管理费由乙方自负。

　　13、乙方的员工须经甲方审核备案。

　　九、乙方必须维护好甲方所有设施设备，人为的损坏须照价赔偿。

　　十、合同的变更和解除

　　1、双方可以协商变更或终止本合同。

　　2、KTV租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租KTV;

　　(1)未经甲方书面同意，转租、转借承租KTV。

　　(2)未经甲方书面同意，改变本合同约定的KTV租赁用途。

　　十一、争议的解决及其他

　　如执行合同发生纠纷时，双方应本着互谅互让的精神协商解决，协商不成时，可提交当地人民法院裁决。

　　十二、本合同自双方签字之日起生效。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx

　　法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

承包经营合同9

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲方决定停止经营xx邮政超市，对超市商品和设备折价处理给乙方经营。

　　根据《中华人民共和国合同法》，及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务，经平等协商一致，签订本合同。

　　一、按照商

　　品盘点清单：雀巢类、宝洁类商品在保质期内打八折；

　　其余商品在保质期内打六折，由乙方向甲方缴付折算款。

　　滞销商品、临近过期商品的处理另议。

　　二、根据现有固定资产：收银系统作价6000元，双面货架每组作

　　价380元，单面货架每组作价250元，由乙方向甲方缴付折算款。

　　三、乙方接收甲方商品和固定资产折价款为元。乙方在接收甲方商品和固定资产时，首付折价款元的30％为元。所欠余款由乙方以等额的邮政储蓄有效存单作抵押；乙方在11月30日前向甲方再付折价款元的30％为元，甲方退还给乙方付款等额的抵押存单；乙方在20xx年2月28日前向甲方付清折价款元的.剩余40％为元的欠款，甲方退给乙方折价款最后抵押的40％的存单。

　　四、承包期限为六年，从____年10月1日至____年9月30止，到期后乙方在同等条件下有权优先续签。

　　五、____年10月1日至____年9月30日期间，乙方向甲方缴纳承包费为每月3000元，乙方必须在当月的25日前向甲方交清次月的承包费后，方能享有承包经营权。（____年10月1日后乙方的承包费届时甲乙双方再议，在同等条件下乙方有优先权）。

　　六、乙方不能继续使用甲方目前的营业执照和税务登记证。甲方现用的营业执照和税务登记证由甲方向登记机关注销或变更，乙方重新向工商、税务登记机关办理营业执照和税务登记证。

　　七、乙方必须依法经营，所发生的法律责任与甲方无关，概由乙方承担。

　　八、乙方属于企业在职职工，买断承包经营期内企业执行州局统一政策，只为乙方交纳由企业为职工承担部份的养老金和住房公积金；属个人缴纳部份，按规定时间由乙方自行向企业交付。在经营期内乙方不享受工资和其他一切福利待遇，经营期满后回企业上班按规定竞争上岗。

　　九、甲方为乙方提供经营的固定设施：⑴现邮政超市所使用的全部门面（给乙方作经营场地使用）。⑵二楼除甲方留用一个房间以外的全部楼房屋空间给乙方作经营的仓储和办公用房，二楼窗户防盗栏由乙方安装，乙方解除合同后产权归甲方所有。乙方如需改变二楼的使用用途，事前需征得甲方同意。⑶现有门面内外和二楼屋内的设备设施。

　　十、甲方向乙方提供水电使用，乙方按水电使用量，按规定据实向甲方按月交付水电费，如交付不及时，甲方有权停止供水、供电，由此造成的一切损失由乙方自行负责。

　　十一、乙方不得擅自改变房屋结构，不得私自将甲方提供的房屋转让他人。

　　十二、违约责任：

　　1、乙方在经营期内不按规定交纳承包金，甲方将按照企业职工劳动合同相关条款，视同长期不在企业上班作旷工处理。

　　2、甲方在乙方经营期内终止或变更向乙方提供的经营场地或设

　　施，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

　　3、本合同一式五份，甲方三份、乙方二份。

　　本合同自双方签字之日起生效，至乙方经营期满失效。

　　甲方（签章）：________乙方（签章）：________

　　法定代表人：法定代表人：____

　　____年____月____日

承包经营合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　证件号：

　　甲、乙双方就承包经营“ ”的事宜，本着公平、信用、互惠互利的。原则，经双方协商一致达成如下协议：

　　一、承包经销店名为：“ ”，地址：，

　　面积为：平方米。

　　二、经营权的取得：

　　乙方需向甲方缴纳20xx年经营利润共计万元整（大写：人民币万元整）

　　乙方于年月日预先缴纳万元整（大写：人民币万元整）做为经营利润保证金，并与年月日前缴纳余额万元整（大写：人民币万元整）。

　　乙方不得经营与“ ”相近或类似的品牌，否则甲方有权收回乙方的经营权，并对乙方处以罚款（大写：人民币）。

　　三、承包经营方式：

　　1、店面的'所有权归甲方所有（包含店内所有物品，以甲乙双方签字确认的物品清单为准）；

　　2、合同期内，乙方享有该店面的使用权，同时行使所在店面的经营管理权；

　　3、该店面的房租/月（大写：人民币/月）由乙方于每月前上交给甲方；

　　4、乙方自行负责店面水电费的缴纳、员工工资的支付；

　　四、乙方的年销售任务：

　　为保证甲方在莱阳地区的品牌代理权益，乙方作为该品牌的承包经营者，20xx年任务销售额不得少于人民币万元整（大写：人民币万元整）；乙方的年任务销售额及月任务销售额以乙方的实际订货数量为准。

　　五、合同期间，乙方应遵守国家法律，合法经营，不得从事违反国家法律的活动，乙方应对合同期内的经营、管理的合法性负责。

　　六、操作过程中如遇到其他需双方配合的，甲乙双方都应本着平等、互利的原则，尽力将事情完美解决。

　　七、协议有效期：

　　本协议自年月日起至年月日止有效，协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　八、承包期限届满或中止（乙方不再承包或甲方不再将店承包出去），乙方需如实归还甲方店所有物品（详见附件），如有缺失的需按移交时市价赔偿；甲方如续继将店承包出去，在同等条件下，乙方有优先权。

　　九、本协议附件为：店面盘点表。本协议未尽事宜，由双方共同协商解决：

　　甲方

　　乙方：

　　代表：

　　年月日

承包经营合同11

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方：项目经理 (以下简称乙方)

　　根据中华人民共和国《建筑法》、《招标投标法》的有关法律法规，经公开招标(议标)，甲方获得工程的总承包权，为了加强管理，全面落实和履行甲方与建设方签定的《建设工程施工合同》经甲方研究决定派同志任项目经理并组建项目部，负责承担该工程的施工管理任务，承担《建设工程施工合同》中施工方应承担的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系，特签定本合同。

　　一、承包范围及造价：《建筑工程施工合同》约定的工程内容及其增、减、附属工程。合同造价约。

　　二、合同工期：日历天。

　　三、质量标准：。

　　四、安全生产及文明施工现场标准：按《建设工程施工合同》及投标承诺执行。

　　五、承包形式：本工程项目实行风险责任承包，即：乙方对工程结构的质量安全终身负责，对《建设工程施工合同》中规定的条款及保修事项负责，对上缴公司的管理费负责，对该工程的经营管理亏损负责并承担与本工程相关的一切法律责任。

　　六、管理费上缴：

　　(一)缴费方式：

　　经协商确定;乙方按以下第种方式上缴管理费。

　　1、按本工程《建设工程施工合同》总价上缴管理费，计人民币￥大写 ,实际上缴管理费总额为结算总价的 %

　　2、乙方以包干的形式上缴管理费，本工程确定上缴管理费金额为人民币￥大写

　　3、其他方式：由甲方根据具体情况另行确定。

　　(二)缴费办法：

　　1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数，按所定费率上缴，但全部管理费必须在该工程竣工验收前全部缴清。

　　2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费，在工程款首次拨付时一次性缴清。

　　3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方根据具体情况另行商定、

　　七：税收和“规费”的交纳经双方确定，该工程的各项税、费均由乙方承担。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。

　　八、财务管理

　　1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必须保证本项目的所有工程款拨付汇至甲方财务账户，然后才财务科有计划进行支用，并严格执行公司的财务管理制度。

　　2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款，或将公款转入非甲方指定的银行及账户，严禁将工程款挪用作他用，如有违反者，视为挪用公款。甲方有权单方中止合同，并撤销乙方对本项目承包的'权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

　　九、甲方责任

　　1、负责与建设单位和有关部门协调，及时协助乙方办理各类手续，维护乙方的合法权益。

　　2、向乙方提供技术咨询和技术指导、督促乙方严格按照审定的施工方案组织施工，协助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。

　　3、指导乙方按施工规范进行施工，协助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、及时处理现场质量事故，参与分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料，以备归档。

　　4、督促乙方按规程组织安全生产，审核乙方的安全措施、设备及设施，协助乙方对施工人员进行安全生产教育，每周不少于一次，督促乙方搞好安全生产和现场文明施工，协助处理现场安全隐患及安全事故。

　　5、协助乙方对计划生育，社会治安综合治理，劳务管理工作等方面的教育，办理有关证件(办证费用由乙方承担)。

　　6、甲方有权视其工程规模，难易程度及乙方管理班子人员组成、素质情况等，必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方承担。

　　十、乙方责任

　　1、严格执行甲方和建设方签订的《建设工程施工合同》中的一切条款，承担《建设工程施工合同》中承包人的一切义务和责任。

　　2、按照设计文件，严格按施工规范组织施工，使该项目达到《建设工程施工合同》中规定的质量等级、合同工期，达不到质量等级和合同工期，承担其《建设工程施工合同》和投标书中有关的罚责。

　　3、自觉遵守甲方各项规章制度，服从甲方各职能部门管理，自觉维护甲方的社会信誉。

　　4、做到“安全生产、文明施工”并层层落实该工程的安全、质量目标和措施，杜绝死亡事故和质量事故的发生，严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥，诺发生安全或质量事故，无条件的承担法律责任和经济损失。

　　5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科，并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、安全员、资料员、预算员等“六大员”的培训，办证工作，必须做到持证上岗，对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用，否则一切后果由乙方承担。

　　6、施工过程中，积极筹措施工资金和组织合格材料进场施工，遵守《劳动法》、《合同法》，及时足额支付各工种人工工资和材料款，承担因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的情况进行检查，发现拖欠人工工资，造成不良影响的，甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。

　　7、根据建设部建质【20xx】113号文件关于《建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理办法》(试行)第六条规定，乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的，除接受建设行政主管部门的处罚、限期整改外，同时接受甲方给予的每项次5000元处罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除)

　　8、乙方未严格执行JGJ59-99安全生产文明施工标准，受到建设行政主管部门或公司工程部通报批评、开出整改及处罚通知单，乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的处罚外，同时接受甲方给予的每次500元处罚(该费用从工程款中直接扣除)

　　9、严格执行《建设工程质量管理条件》第六章“建设工程质量保修”各条内容，并承担其一切责任。工程完工后，因乙方造成的质量问题，且影响用户正常使用的，必须在接到通知后24小时内派人员维修，并承担维修费用，因其它原因造成的质量问题，必须配合有关部门调查处理，并按其责任划分承担相应责任。

　　十一、违约责任

　　1、甲方挪用乙方承担施工项目的工程款，将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。

　　2、乙方不按合同财务管理条款实施，私设账户和挪用工程款，视为挪用公款，甲方按日万分之五给予乙方经济处罚情节严重者将提请法院追究其法律责任。

　　3、乙方诺违反合同第“十一”条之约定，使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费，甲方可视其情节轻重分别做出如下处理决定：

　　(1)中止本合同，停止一切服务，不参与该工程竣工验收，所有资料不予签字盖章。

　　(2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方承担其全部法律责任。

　　十二、奖励：如乙方工程质量被评为省、部优工程，甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级安全生产文明施工管理现场奖的，甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。

　　十三、其他约定：

　　1、遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【20xx】18好文件要求”在办理施工许可证时或签订《建设工程施工合同》前按文件规定提留相应比例的信誉保证金，以保障劳动者的利益。工资一定要当月足额直接发给劳动者，由劳动者本人签字，并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款，甲方可取消其承包该工程的资格，报请主管部门更换该项目的项目经理。

　　2、因特殊原因，如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目，乙方确定无力按合同约定足额交付管理费及其它费用的，乙方必须在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续，否则甲方将停止一切服务，由此造成的损失由乙方承担。

　　3、工程竣工后，乙方应及时与工人办理工资结算手续，并按公司规定将参与该工程施工的所有民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资，在竣工后的每一次拨付工程款时，甲方将留足该部分款项后，方能将剩余款项拨给乙方使用。

　　4、在施工过程中，若发生工伤事故，竣工时仍未处理完毕或者因工致残，伤残等级尚未签定或虽已签定，但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者，甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中，按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后，方能将剩余款项拨付给乙方使用。

　　5、若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当，导致有关部门对甲方进行经济处罚的一切费用均由乙方承担。

　　6、乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款，未经甲方签字同意，甲方均不承担民事连带责任。

　　7、附《施工合同》壹份于乙方

　　十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方乙方，双方签字生效，全部条款履行完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包经营合同12

　　甲方：XXXX有限公司

　　乙方：XXXX

　　甲、乙双方经协商，就乙方承包甲方的大酒店的有关事宜形成决议如下：

　　一、承包期限XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

　　二、承包形式为上交利润包干。即乙方不论盈亏，每年上交甲方XXXXXX元。每年支付两次，支付时间为月和次年的月。承包前支付第一年度的XX%。

　　三、债权债务的处理

　　承包前的债权债务由甲方享有和承担，承包期间形成的债权债务由乙方享有和承担。

　　四、本协议签订后日内，甲、乙双方共同对移交给乙方的大酒店的财产进行清点、确认。

　　五、承包期内

　　1.甲方有权监督乙方依法经营、照章纳税;

　　2.乙方应以一个善意管理人的义务使用甲方移交给乙方的财产，承包期满，流动资产损坏、短少的.，乙方应予补齐或折价赔偿;固定资产因非正常使用造成毁坏的，乙方也应予以赔偿;

　　3.承包期间，乙方不得以大酒店名义对外借款和担保。

　　六、违约责任

　　乙方不按期支付承包金，每逾期一日，甲方有权收取违约部分总额万分之四的违约金，并有权解除合同。

　　七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：XXXX有限公司乙方：XXXX

　　代表：XXXX

　　XX年XX月XX日

承包经营合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　家庭地址：

　　一、承包时间：

　　自年月日至年月日止，共年。 (计划开业时间为：年月日)

　　二、合作内容：

　　甲方经营管理的特色小吃街项目内共有7座小木屋售货亭，现将其中座租给乙方独立经营，亏盈自负。

　　三、合作管理

　　1、乙方在承包期间必须遵守甲方的监督与管理，聘用人员登记表等相关入职资料、促销计划、经营项目名称必须交由甲方备案。

　　2、乙方每周向甲方提交经营报表等销售报告。

　　3、乙方要严格按照甲方要求及本协议约定的经营范围，不得越权经营，不得哄抬价格，必须按照甲方规定操作。

　　4、乙方在合作期间，不得在正常工作时间关门歇业。

　　5、本协议生效后，乙方应积极开展售货亭的装饰、前期准备工作。

　　6、乙方须遵守甲方运营部的管理制度及参加甲方的各项培训和会议。

　　7、乙方承诺在合作期间每年至少做不少于次促销。

　　8、乙方必须取得工商、卫生等部门核发的证照;工作人员必须持健康证上岗。

　　9、乙方承诺所经营项目与其他承包方不同。

　　10、乙方如需调整售卖商品时需经运营部经理同意。

　　11、为了维护景区整体形象，乙方必须与甲方统一着装。

　　12、乙方承诺不经营欺骗消费者的项目。

　　13、乙方如出现食物中毒等事故独立承担责任，与甲方无关。

　　14、乙方如需转让必须经过甲方，转让价格由甲方制定，转让后甲方收取5000元手续变更费。

　　15、甲方员工消费享受8折优惠。

　　四、乙方提供的条件：

　　1、具有一定的餐饮经验和人脉关系。

　　2、拥有一定的经济实力。

　　五、甲方提供的条件：

　　1、甲方负责场地、木屋售货亭的提供

　　3、提供海报、工作服。

　　六、费用分摊

　　1、场地木屋管理费合计万元/年。

　　2、乙方负责人工费用、商品耗材、水电费等。

　　七、结算方式：

　　乙方按市场价对游客出售所需商品，水电费每月底由公司统一收取。

　　八、违约处理：

　　1、本合同签订后，任何一方均不得违约，否则，违约方应向守约方支付万元违约金;守约方并可视情况有权单方终止合同，造成经济损失的由违约方承担赔偿责任。

　　2、乙方有下列违约行为之一者，甲方有权无条件解除合同，乙方所有投入和已缴交的'承包款无偿归甲方所有。

　　(1)合同签订后，乙方私自将售货亭装让他人。

　　(2)乙方擅自利用甲方的景区资源从事非法行为。

　　(3)经核实，乙方连续三天无故未开门的。

　　3、本合同的订立、变更、撤消，均需以书面形式作出通知，并盖章有效。

　　十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方应严格执行之，在执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成则按合同法等国家法规提请甲方所在地法院裁决。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　年月日

承包经营合同14

　　餐厅承包经营合同范本

　　本合同各方当事人甲方：

　　法定代表人：__________________

　　住所地：__________________

　　电话：__________________

　　乙方：

　　法定代表人：__________________

　　住所地：__________________

　　电话：__________________

　　本餐厅承包经营合同书由上述各方于_________年_________月_________日在_________市订立：

　　经甲、乙双方友好协商，就乙方承包经营甲方餐厅事宜，达成如下条款双方共同遵照执行：

　　第一条合同标的物

　　1、甲方带给给乙方承包经营的餐厅位于_________市_________路_________号，面积共_________平方米。

　　2、餐厅附有经营所需设施、设备、用具（见清单）

　　第二条承包期限乙方承包经营期限为：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　第三条价金及支付

　　1、押金：乙方向甲方缴纳押金人民币_________元，承包结束后双方交接结清有关物业、设备、用具及有关费用后_________内退还。

　　2、承包费：乙方承包经营期内，应每月向甲方交纳承包费人民币_________元，交纳的时间为：每月_________日前交纳当月租金。

　　3、其他费用：乙方承包经营期间的物业管理费、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用，由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳。

　　4、押金和承包费用的支付方式：第1项和第2项约定的款项由乙方按照约定时间以现金的方式向甲方交纳。

　　第四条甲方的权利义务

　　1、甲方按约定带给餐厅给乙方经营餐饮，保证乙方独立自主经营。

　　2、为乙方带给现有的经营场所及餐饮设施、设备、用具等。（另附清单）

　　3、负责对乙方经营活动及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行检查和监督。

　　4、保证乙方经营所需的水、电正常供应（特殊状况例外）。

　　5、负责餐厅屋面、室外水、电的维护、维修。

　　第五条乙方的权利义务

　　1、务必合法经营，主动理解政府有关部门及甲方的管理、检查、监督和处罚。受处罚后的一切善后事宜由乙方自理。

　　2、负责经营过程中餐厅所有设备、设施的维护、保养和维修，并确保合同期结束时餐厅所有资产完好和不流失。人为损坏或被盗，按原价赔偿。

　　3、认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作，确保安全。

　　4、按合同规定如期交纳有关费用。

　　5、承担承包期内因乙方原因所产生的一切职责。

　　6、承担所聘用人员的劳保、医疗、伤亡、用工、计生、治安及福利等费用和职责。

　　7、未经甲方同意，乙方不得擅自对房屋、设施做任何改动。（包括在墙上打洞）

　　8、未经甲方同意，乙方不得擅自转让承包或变相转让他人经营。

　　第六条违约职责

　　1、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的`任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约，违约方应向守约方支付违约金_________元，给守约方造成损失的，还应当赔偿给守约方造成的损失。

　　2、乙方迟延交付押金及承包费的，每迟延一日，应按拖欠金额每日万分之_________向甲方支付违约金，超过_________日未支付的，甲方有权终止合同，所收取押金作为违约金予以没收，给甲方造成损失的，还应当赔偿损失。

　　3、乙方擅自转让承包或变相转让他人经营的，甲方有权终止承包合同，并将保证金作为违约金予以收缴不予返还乙方，给甲方造成损失的，还应当赔偿损失。

　　4、乙方不得中途无故中止合同，如确须中止合同，乙方应提前_________个月以书面形式通知甲方，从停止经营之日起，乙方向甲方支付与_________个月承包款作为违约金。

　　第七条保密职责任何一方对因餐厅承包经营而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第八条合同终止

　　1、甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应职责后本合同才能终止。

　　2、合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与职责。

　　第九条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此构成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　第十条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件状况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十一条争议的解决本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应透过友好协商的方式予以解决。

　　如果双方透过友好协商不能解决争议，则可透过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。

　　第十二条生效条件本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

　　第十四条其他本合同—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人（或授权代表）：_________（签字）法定代表人（或授权代表）：_________（签字）

承包经营合同15

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲方现有________洗煤项目待调试生产，乙方具有完善的重介选煤生产管理技术团队，愿意承包该项目，经双方磋商达成如下合作协议：

　　总则：

　　一、江防提供原煤，及完善的选煤系统设备，乙方负责生产，经营管理机设备维护、保养使用。（如因设备质量问题影响正常生产由甲方负责更换维修。）

　　二、乙方扶着招收，管理洗煤所需生产工人，甲方提供上料铲车3台，以及供工人吃放，住宿的场所，冬季供暖。

　　三、甲方必须确保乙方正常生产所需的电力及水源供应，如因原料、电力，水源供应不足造成乙方无法按________吨/月正常生产，甲方需支付乙方工人工资________万元/月，不饿能够达到上述产量造成的.变压器无功损耗滞纳金罚款由甲方全额支付。

　　四、承包形式为大包干，吨原煤生产费用为二十元六角________，包括（人工工资，生产电费，药剂费用，介质粉，润滑油脂及柴油，易损材料费，设备维修费，人身事故费、系统维护费、劳保用品。其中：介质粉、电费、油品、材料带增值税票；人工工资不带税票，每月向甲方报工资表，超出________（月·人）的上个人所得税）

　　五、乙方应对洗煤工人，上保险。

　　六、如遇特大的，因不可抗力（地震、山洪、雷电等自然灾害）发生的人身伤亡事故，由甲乙双方共同承担。

　　分则：

　　一、费用支付方式：

　　1.调试费用：调试工人到厂，甲方支付乙方五万________元调试费用。确保调试正常进行。

　　2.调试期限：暂定10日。3月1日进厂。甲方提供200吨磁铁粉，适量润滑油和浮选药剂，试验期内甲方付费，试验完成后核定剩余量，余量由乙方付费。

　　3.调试完成后，甲方需向乙方支付40万元生产所需费用，以确保正常生产，

　　二十日内完成原煤入洗五万吨，甲方一次性向乙方支付清本月生产费

　　4.生产费用结算：每月五号结清上月费用。

　　5.按每月产量计算生产所需的材料费，正常电费，甲方需全额月初支付乙方。

　　二、产品质量要求：

　　1.为确保精煤粉9.5%_____10%，甲方提供的原煤内灰不得大于7.5%；