承包合同

实用的承包合同模板汇总九篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家整理的承包合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

承包合同 篇1

　　甲 方：

　　地 址：

　　联系电话：

　　乙 方：

　　地 址：

　　联系电话：

　　经甲乙双方协商，甲方委托乙方承担 工程。为明确双方权利、义务，本着友好合作、紧密配合的精神，订立本合同。

　　第一条：工程内容：

　　1、 工程地点及范围：甲方管理的 范围内。

　　2、 工程内容：

　　①、将上述区域内地下所有化粪池进行清理，从出户井到干线、到化粪池由乙方全权负责。

　　②、负责将上述区域内雨水井、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理。

　　第二条：合同期限(工期)

　　本合同有效期为 年，从 年 月 日到 年 月 日止，双方签字盖章后生效。

　　第三条：工程造价及款项支付

　　1、 费用标准：化粪池 元/组，共 个，该项总费用 元; 雨水井、污水井 元/个，共 个，该项总费用 元;

　　2、 工程造价：本合同工程施工总费用人民币 元整(RMB 元)。

　　3、 款项支付：分 次结算，每次支付人民币 元整

　　(RMB 元)。乙方施工完毕经甲方验收合格后，由乙方开局有效发票，甲方在七个工作日内以现金或转账方式支付工程款。

　　账户名：

　　账 号：

　　开户行：

　　第四条：施工质量

　　1、 将各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到清水。吸出粪便直到化粪池内之化粪结块物吸完为止，一级池清运90%，二级池清运75%，三级池之表面全部清运。

　　2、 管道疏通程序：①人工下井清理雨水井、污水井的泥沙和垃圾一次;②用竹片连接通管一次;③用竹片连钢丝绳、钢丝球拉管一次;④用消防水清管道一次;⑤人工下井将油渍和垃圾清理上井打包。

　　3、 清理出来的污物、垃圾用袋打包当天运走，并保证工完场清。所有施工内容凭施工验收单结算。

　　4、 在承包期内，发生化粪池、管道堵塞等紧急情况，乙方保证全天候随叫随到，及时解决所发生的问题。

　　第五条：甲方的权利与义务

　　1、 必须提供现有小区化粪池及管道线路图，便于乙方施工。

　　2、 施工期间所需水、电由甲方无偿提供(清洗地面用水、夜间照明用电)。

　　3、 甲方负责派人员监督乙方承包范围的工作，发现问题及时向乙方提成口头或书面意见。

　　4、 如出现化粪池、管道堵塞，及时通知乙方。

　　5、 在施工过程中，甲方根据乙方通知及时组织验收并依次认真填写工程验收单，当所有工程项目验收合格后，甲方应按合同约定支付工程款。

　　6、 乙方所承包的工程内容按施工方案和标准进行监督和验收。

　　第六条:乙方的权利与义务

　　1、 保证按合同要求完成化粪池、雨水井、污水井的清理和管道检查、疏通、清理工作，保证甲方的正常使用不受影响。

　　2、 乙方在工程施工过程中，不得将污水流到地面，如不慎污染地面应立即清理。

　　3、 乙方在工程施工期间，不得损坏小区花草树木、车辆及其他设施，如有损坏，须照价赔偿。

　　4、 乙方工作时必须遵守甲方各项管理规定，不得发生违反小区管理规定的行为。

　　5、 安全责任。乙方在施工过程中一定要自行做好安全措施和现场防护措施，特别要防止气体中毒和缺氧引起的人员伤亡事故，如若再工程作业过程中发生安全事故造成乙方人员或因乙方原因造成第三方人员伤亡，一切责任由乙方承担。

　　第七条：工程验收

　　乙方施工完毕，应及时通知甲方验收，甲方人员在当天组织验收，验收合格后，由甲方在验收单上签字确认。验收单须经甲方签字确认后方可有效。

　　第八条：违约责任

　　1、甲、乙双方必须严格履行合同条款，任何一方无正当理由不得擅自解除合同;若一方没有履行合同条款，没有履行合同的一方属违约方，应向守约方支付人民币伍仟圆整作为违约金。

　　2、乙方清理、维护工作没有按双方约定的.清运要求进行，甲方评定乙方工程质量有不合格项的，乙方必须立即纠正，如整改后仍不合格的，甲方有权根据实际情况扣除该项不合格工程的工程款。

　　第九条、如遇下列情况之一合同可解除

　　1、 合同期满后合同自然解除;

　　2、 甲、乙双方任何一方无法履行合同时，需终止合同，应提前与对方协商，经协商后方可解除合同。

　　3、 如遇自然灾害及外部因素等不可抗力，致使合同无法履行，本合同可终止。

　　第十条：争议的解决方式

　　甲乙方在履行本合同过程中发生争议，当无法在互相协商的基础上解决时，双方同意选择向郑州市人民法院提起诉讼方式解决。

　　第十一条：其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议约定。

　　2、本合同与附件共 肆 页，原件一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

承包合同 篇2

　　发包方：

　　承包方：

　　为充分提高资源的利用率，增加村集体经济收入，甲乙双方就承包水塘事项经协商一致，达成以下协议，共同遵守。

　　一、承包项目：甲方提供村属水塘一座，面积约半亩，由乙方承包。

　　二、承包期限：从20xx年1月18日起至20xx年1月17日止，共壹拾年。

　　三、承包款：每年100元，签订合同时乙方一次性缴清，共计1000元。

　　四、乙方只准挖深水塘，不得填埋水塘。

　　五、如国家征用，退回剩余承包期限的承包款，征用费全部归甲方。

　　六、.承包期满后，如需继续发包，同等条件下优先考虑乙方。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份 。

　　甲方代表： (签字盖章 ) 乙方： (签字)

承包合同 篇3

　　商店柜台承包合同范本

　　承包经营管理只是解决部分，企业因经营管理不善导承包致亏损的一种补充措施，一般而言，只要合同双方意思表示真实有效，且不违反法律法规的效力性禁止性规定，则该承包经营协议有效。以下是小编为大家精心准备的：商店柜台承包合同相关范本。欢迎参考阅读!

　　商店柜台承包合同范本一

　　为了加快经济体制改革步伐，充分调企业和职工的经营积极性;开创商业工作的新局面，经公司(甲方)与商店(乙方)双方协商，达成如下一致意见：

　　一、经营责任制形式

　　商店实行岗位责任制，商店对柜组，柜组对个人实行层层承包。

　　二、经营承包原则

　　国家所有、集体经营、资金付费、独立核算、自负盈亏。

　　三、公司对商店核定

　　1.商店承包全年利润_________元;若完成承包定数80%-100%以内(含80%)只发职工基本工资，不提成工资，完成承包定额80%以下按比例扣发职工基本工资(如完成承包定额79%将扣10%的基本工资)最多扣基本工资20%。

　　2.商店按八级超额累进税率交纳所得税，税后利润按规定上交防费、城市维护费和资金占用费。

　　3.按比例上交劳保统筹基金。

　　4.完成利润计划后按全额利润计算提取提成工资，提取率为_________%以上，超额部分提取率和提成率为_________%。

　　5.集体福利基金按提成工资50%计算提取。

　　6.税后利润除上交"三费"、劳保统筹基金和提取经理基金外，其余全部留商店作经营发展基金。

　　四、商店对公司实行四包

　　1.包利润定额数_________元。

　　2.包销售额_________元，费用水平_________%，资金周转_________天，差错损盈率_________%，经营品种_________种。

　　3.包社会主义经营方向、方针、政策，执行商品供应政策和物价政策。

　　4.包服务态度、服务质量、遵守劳动纪律、店容、店貌、安全卫生、文明经商。

　　五、商店权限

　　公司承认商店有如下自主权：

　　1.业务经营权：商店可自行采购本地批发部门无现货的商品。

　　2.内部分配权：商店职工工资实行20%浮动，提成工资与浮动工资相加后，由商店根据劳动分配的原则，采取评工计分、活动活值(基本分加补贴分、奖惩分)的.办法进行分配。

　　3.民主管理权：商店成立民主管理小组，其成员由商店职工大会选举产生，商店内部一切重大决策由民主管理小组或职工代表大会讨论决定。

　　4.财务权：费用支出、财产添置、报损报溢，集体福利、经营发展基金等，按国家有关部门规定，由商店自行处理。

　　5.奖励处罚权：职工有特殊贡献或严重违纪违法现象，商店有权奖励或处罚(降级、辞退和开除处分应报上级批准。

　　六、商店与主管公司的关系

　　商店实行承包，原隶属关系不变必须服从主管公司的领导、管理和检查，坚持社会主义四项基本原则，坚持计划经济与市场调节相结合，积极参加上级组织安排的各项活动。

　　七、执行期限

　　1.本承包书于_________年_________月_________日起生效，定期_________年，双方均应严格履行。承包期内遇特殊情况由双方协商处理，任何一方不得擅自终止。

　　2.本承包书一式二份，公司、商店各一份，经双方签定盖章后生效。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

承包合同 篇4

　　房屋建设方(甲方)：

　　承包施工方(乙方)：

　　经甲、乙双方友好协商，甲方将位于西和县长道镇宁家村的宅基地住宅建设施工项目发包给乙方，双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则，特签订此合同，望共同遵守。

　　一、承包方式

　　施工工程采取清包，即包工不包料的方式。

　　二、建设工期

　　工程建设始于20xx年1月12日，乙方保证按如下要求完成工程建设进度：

　　卸旧：20xx年1月12日

　　动工：20xx年1月20日

　　上梁：20xx年2月30日

　　竣工：20xx年5月30日

　　如工程延期不能实现预定建设进度的，乙方须每延迟一天向甲方支付 元违约金。

　　三、甲方职责

　　根据房屋建造需求，甲方及时提供水泥、钢筋、砖头、沙子等所需建筑材料，以保证乙方按约定的工期顺利施工，乙方可在材料购买质量和价格上作指导性建议。

　　四、乙方职责

　　乙方自带工程施工所需的.模板、搅拌机、震动器、脚手架、混凝土搅拌机等一切施工用具(运费由乙方负责)和师傅、小工等施工人员，按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工，并从专业角度提出合理的建议、意见。

　　(一)承包范围：

　　1、房屋主体工程

　　从打地基、浇灌地纤梁、地盘等起直至屋顶封顶(包括阳台、楼梯、窗户、化粪池等必须部分)，均由乙方负责施工。浇地板、各层层面等需按规定使用振动器。

　　2、乙方施工范围除房屋主体结构外，还须负责以下内容

　　(1)水、电、煤气等管道、线路铺设和相应配套设施(水电工部分)

　　(2)外墙、厨房、卫生间、房顶等部位做防水层

　　(3)地板铺瓷砖或花岗石、卫生间装修等贴瓷工程

　　(4)其他房屋附属设施

　　楼梯栏杆、阳台石膏条的安装

　　(5)其它需安装设备，如卖方安装由其负责，否则由乙方负责安装

　　(二)工程质量要求：

　　1、砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑平整，墙砖、地砖平实、整齐，缝隙合理，做钢筋、绑钢筋符合图纸要求。内墙水泥糊一层、外墙糊二层。

　　2、电路按图纸施工，布置合理规范、安全;开关、插座布置合理，能正常使用。

　　3、水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。

　　以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。

　　五、工程检查、验收

　　在不影响乙方正常作业的情况下，甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查，并于工程建设完工后一个月内对工程进行验收。

　　六、工程款计算方式

　　房屋主体工程从起砖时开始按实际施工面积计算，按每平方米承包费240元计算。施工内容包括第四条“承包范围”中的第1项除打地基、浇灌地纤梁、地盘外的部分和第2项中的第(1)、(2)、(4)、

　　(5)。计算方法为：一楼按实际建筑面积测量，测量从外墙的中间线开始量起;二楼按一楼测量面积加上阳台面积计算。

　　打地基、浇灌地纤梁、地盘的工时费按市场价每日 元计算;贴瓷部分按市场价每日 元计算。

　　七、工程款支付办法

　　工程款采取后结方式，房屋施工至上梁顺利完成后支付总工程款的50%，工程完工后支付总工程款的30%，完工三个月后经检验房屋质量确无问题的支付余下的 20%。

　　八、质量保证义务

　　乙方要保证所建房屋质量可靠，如因乙方施工原因致使房屋在一年内出现漏水、裂缝等轻度质量问题的，乙方应当在一年内免费。如在 年内因施工原因出现地基下陷等严重质量问题的，乙方应无偿予以返工、改建。

　　九、安全责任

　　乙方必须认真按施工操作程序施工，自带脚手架、安全带、安全帽等安全设施，并做好施工人员的安全教育，坚持安全第一、质量第

　　一、预防为主，若施工中发生安全事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　十、其它未尽事宜

　　1、甲乙双方各自的材料、工具，甲乙双方各自负责保管。

　　2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料，避免造成浪费。

　　3、本协议一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。

　　4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理，协商不成按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决，协商不成的任何一方均可向法院提起诉讼。

　　签字

　　甲方： 年 月 日

　　乙方： 年 月 日

承包合同 篇5

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》有关法律、法规规定，双方本着诚实守信、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，为提高砖厂生产的质量与产量，以达双方共赢的目的，在双方友好协商自愿的'情况下，双方特订立本合同条款如下：

　　一、甲方责任

　　1、甲方将现有正常运转的砖厂成套设备及场地设施（详见财产清单）承包给乙方，经乙方验收合格后交于乙方生产使用。

　　2、生产与管理，甲方有权监督，但不能干扰影响乙方正常生产与管理工作。

　　3、本厂内部及外部环境事务均由甲方负责处理承担，确保乙方在本厂内一切正常生产环境。

　　4、甲方负责成品砖销售，不得以市场销售问题耽误乙方正常生产，甲方确保乙方在生产期间的原材料，水、电、煤、油料及工人工资及其它费用，如因甲方原因给乙方造成不能正常生产的情况下，甲方则按每人每天最低壹佰元补助给乙方，以乙方实际人员为准，按天计算。（七天内无任何补助）在补助期间无条件服从甲方安排工作。

　　5、甲方每月按实收乙方所生产的成品标砖块为准，计算工人工资并算清乙方所生产砖款，不得拖欠，甲方确保每次月10号前一次性付清乙方工人工资，如有拖欠，甲方自愿以现实市场大票价开出砖票以抵乙方工人工资。

　　6、乙方工人全部到位后，甲方负责工人保险费以及工人一次的往反车费由甲方负责。

　　7、若出现自然灾害造成的一切后果，均由甲方自行承担。

　　8、甲方必须提供乙方人员的住宿及水电、煤气和劳保用品，甲方每月为乙方提供叁仟元的生活补助，保证乙方人员在本厂内不受一切外部干扰。

　　二、乙方责任

　　1、乙方负责生产与管理，保质保量生产。

　　2、乙方负责所有生产技术与职工的一切工作安排，并保证正常生产。

　　3、乙方在保质保量的技术基础上完成双方所定的日产量玖万块。标砖为准，注：因甲方原因及天气变化造成产量降低，乙方不承担补偿。

　　4、在甲方正常提供生产环境下，乙方保证按正常生产，不擅自停工，如有问题及时向甲方反映。

　　三、承包方式

　　1、甲、乙双方协商后，甲方将现有砖厂所有的生产设备，设施交于乙方生产使用与管理。

　　2、甲、乙双方协商承包合同为乙方每生产出壹块成品标砖交于甲方，所得承包金柒分伍厘钱（￥：0。052元），不包括烧窑工、电工的工资及费用（注：维修人员工资及烧火人员生活费用合计22500元）价格在合同期内双方不能变动，甲方接收乙方成品砖以当日开出入库单据为准，月底一次性结算，并付清当月承包金（注十九孔折1。6倍计算为准）。

　　3、甲、乙双方协商后签订此承包合同期限为年，既年月日至年月日止。

　　4、乙方必须爱护甲方所交付的一切设备，在合同期满后交于甲方确保机器正常运行，合同期满后，双方在无任何争议前提下，甲方优先续承包给乙方，次年承包金待定。

　　四、安全生产

　　1、乙方确保在场内安全用电、用水、安全生产。

　　2、乙方应积极实施本砖厂制定的安全生产管理规章制度。

　　3、厂内职工属乙方管理人员的日常事务由乙方负责处理，在本厂内出现重大安全事故的有保险公司及甲方出面协调处理，甲方不得互相推托，否则造成严重后果，均由甲方承担一切责任，乙方负责协助处理，注（乙方人员在本厂外出现的事故，由乙方协调处理）。

　　4、甲、乙双方应协调搞好民族团结关系。

　　五、法定保障

　　1、本砖厂劳务承包合同经双方签字后生效。

　　2、在合同有效期内，任何一方不得违反本合同条款。

　　3、合同签订后甲方应付乙方工人到厂后生活费用。

　　六、本合同如产生争议，经双方友好协商解决，如协商不成将有司法部门提起诉讼。

　　七、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，如有未尽事宜，方可补充附加协议，均于本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

承包合同 篇6

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了实行公平、公正的原则，确保工程的顺利实施，经甲乙双方共同协商，特签订本合同以资信守。

　　一、工程名称：棉花轧花厂车间仓库。

　　二、承包内容：

　　1、本工程从挖土、主体、内外粉刷、地平、钢筋工绑扎、木工装模；

　　2、脚手架模板、搅拌机、震动棒所用一切工具由乙方自理（钢屋面乙方概不负责）全部由甲方承担（注：仓库7.8米高，厂房车间6.8米高，有3间柱11.8米高）。

　　三、承包价格：包工价格按建筑面积计算（建筑面积按国家预算定额的计算方法计算）90元/㎡，因设计变更而涉及的`工作量增加，另作调整。

　　四、工程质量：乙方施工时，均应挂牌工作，随时查出质量责任者，加强施工质量责任心，提高工程质量意识。

　　五、安全：乙方必须服从甲方管理，认真按照国家有关安全施工规范文明施工，确保安全无事故。上班时，如果工人不带安全帽及其它不安全的行为，或打架闹事，不听甲方指挥，甲方有权按章对乙方进行处罚，若因施工人员作业时，发生安全事故，其后果由乙方全部承担。

　　六、付款方式：

　　1、每栋共分五次付款，主体3次，内外粉刷各一次，每次按工程量的80%付款。

　　2、工程完工后，验收后甲方必须在15日内付清全部工资款。

　　七、工期：从20__年5月4日至20__年9月5日必须完工。如果推迟十天，扣罚工资总款的10%。

　　八、其它事项：

　　1、乙方进入工地后如果人员不足。工期不能满足要求或工人技术素质差。施工质量无法达到标准，甲方有权终止合同。

　　2、如果原材料跟不上，引起停工，甲方负责赔偿乙方生活费及人工工资一切费用（注：甲方必须保证三通）。

　　3、施工过程中乙方必须做到文明施工，注重节约，不良费材料，否则甲方有权按相关标准予以处罚。

　　4、甲方如果人工工资不到位，乙方有权停工，延长工期乙方概不负责，全部由甲方承担。

　　九、与本项目工程有关联的其它配套工程均按本合同上述条款执行。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，签字生效。款清失效（望甲、乙双方遵守以上条款）。若违约，违约方按总承包额的5%向对方支付违约金。

　　甲方：乙方：

　　年月日

承包合同 篇7

　　甲方： （简称：甲方）

　　乙方： （简称：乙方）

　　经甲乙双方共同协商，甲方将 项目

　　工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。

　　一、承包单价；乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的（ ）元/㎡（包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体），按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。

　　二、承包范围；乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，（含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好）

　　三、乙方负责：

　　1、乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。

　　2、服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

　　3、乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60％结算，并自动退场。

　　4、主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。

　　四、甲方负责；

　　1、负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的.施工质量。

　　2、按合同约定按时支付工程款。

　　3、无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，（不含电磁炉用电）

　　五、工期要求；

　　1、乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

　　2、乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

　　3、因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60％结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。

　　六、质量标准；

　　规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。

　　七、安全要求；

　　1、乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。

　　2、上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。

　　3、如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。

　　4、不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。

　　八、付款方式；本工程第一次按工程总量的三楼付款80％，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

　　九、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十、本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法 律效力自行终止。

　　十一、本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律 效力。

　　甲方（签章） 乙方（签章）

　　年 月 日 年 月 日

承包合同 篇8

　　原告：XXX，女，汉族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，电话：XXX。

　　被告：XXX，男，汉族，XXX年X月14日出生，住XX，电话：XXX。

　　请求事项：

　　1、判令解除原被告之间的《承包出租车协议》；

　　2、判令被告返回原告交付的`包车押金8万元；

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：

　　XX年X月X日，原实行签订《承包出租车协议》，约定被告将皖XXX号出租车交由原告承包经营，双方对相应的权利义务进行了约定。现因为原告身体原因导致无法实际履行承包出租车协议，因与被告协商未果，根据合同法第九十四条的规定，特诉至贵院，请求法院查明事实，依法支持原告的诉讼请求。 此致

　　合肥市瑶海区法院

　　具状人：

　　年 月 日

承包合同 篇9

　　甲方(户主)：身份证号：(以下简称甲方)

　　乙方(承包人)：身份证号：(以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成以下合同：

　　一、工作内容

　　房屋基础基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容，并满足规范和甲方要求。

　　二、工程价款与支付方式

　　1.工程价款：。

　　2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。

　　3.工程结算以乙方施工进度进行计算，

　　第一层完工后支付35%，

　　第二层完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为________年。

　　三、材料与施工组织

　　1.砖：。

　　2.砂：由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。

　　3.水泥：由甲方统一采购，乙方在甲方仓库领取和运至施工地点，甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。

　　4.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证满足甲方的工程进度要求。

　　5.组织协调：乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的`配合。

　　四、甲乙双方义务与权利

　　1.甲方负责现场指导、协调。

　　2.甲方监督乙方工程质量、进度，乙方服务甲方的管理。

　　3.工程质量：乙方严格按规范进行施工，如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止。

　　4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内，乙方不进行缺陷修复，甲方扣除质量保证金，两年缺陷期满无质量问题，将退还乙方5%的保证金。

　　5.工程安全：乙方自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。

　　6.工程进度：乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。

　　7.治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和矛盾积极与甲方联系，通过正当方式解决。

　　8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。

　　五、其它

　　1.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

　　2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。

　　3.合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方(户主)签章：乙方(承包人)签章：

　　甲方委托人：乙方委托人：

　　________年月____日________年月____日