索赔申请书

时间：2025-08-27 09:09:31 申请书我要投稿

索赔申请书

　　在人们越来越重视发展的今天，申请书出现的次数越来越多，我们在写申请书的时候要注意态度要诚恳、朴实。来参考自己需要的申请书吧！下面是小编收集整理的索赔申请书，仅供参考，大家一起来看看吧。

索赔申请书

索赔申请书1

　　申请人：xx

　　性别：x

　　年龄：xx岁

　　身份证号：123456789123456789

　　住址：xxx市xxx社区x组xx号

　　电话：123456789被

　　申请人：XX公司事实与理由

　　申请人xx系xx公司的职工，在工作期间出现工伤。现经xx市人力资源和社会保障局工伤等级。诊断结论为：右手环指中节中部离断、功能完全丧失，右手中指开放伤、功能部分丧失。为玖级。遂请被申请人支付申请人如下费用：

　　1、一次性工伤医疗补助金。标准为离岗前10个月的.本人工资。

　　2、一次性伤残就业补助金。标准为离岗前8个月的本人工资。

　　3、一次性伤残补助金。标准为玖级伤残为9个月的本人工资。共计27个月，田莉的离岗前平均工资为1500元。共计金额为40500元整。

　　申请人:XXX

　　日期：20xx年X月XX日

索赔申请书2

　　1、住院期间生活补助：4480元（35元x2/人x64天）；

　　2、住院期间工资：57810元（2710/30x64）；

　　3、住院期间家人的护理费：2880元（45x64天）；

　　4、一次性医疗补助：5420元（2710元x2月）；

　　5、一次性伤残就业补助：32520元（2710元x12月）；

　　6、一次性伤残补助金：24390元（2710元x9月）；

　　7、鉴定费：300元；

　　8、煤矿企业伤残赔偿（131号令）：65040元（271元x12月x2）；

　　事实及理由：20xx年6月30日17时左右采煤工xxx在煤矿井下采煤时，因片帮被矸石砸伤胸部和右脚。经富源阳光院诊断为：多发肋骨骨折并血气胸；创伤性湿肺并胸壁皮下气肿；右腓骨颈骨折。20xx年7月22日被xxx市人力资源和社会保障局会认定为工伤。20xx年10月28日经xxxx市劳动能力鉴定委员会鉴定为严重工伤。综上所述，申请人因工受伤，依法应享受工伤的.相关待遇，请贵委支持申请人的请求为谢。

　　xxx劳动和社会保障局

　　申请人：xxx

　　20xx年xx月xx日

索赔申请书3

　　申请人：程，女，19xx年XX月XX日生，住址：，身份证号码：，电话：。

　　申请事项：

　　支付申请人保险赔偿款X元。

　　事实与理由：

　　20xx年XX月17日上午9时许，申请人经车主许可，在自家家门口驾驶该车倒车过程中，不慎撞伤（农村户口，在城市连续居住1年以上），经XX医院抢救无效死亡。公安局立案后以申请人情节显著轻微、危害不大、不认为是犯罪撤销该案。事后申请人根据有关法律规定，与父母达成赔偿协议，并赔偿父母各项费用合计X元。根据车主与贵公司签订的《机动车交通事故责任强制保险合同》和《神行车保系列产品保险合同》约定，贵公司对申请人赔偿父母以上费用，应在保险赔偿限额内承担赔偿义务，申请人现依法依约书面向贵公司提出申请，请贵公司履行赔偿义务。

此致

　　中国太平洋财产保险股份有限公司支公司

　　申请人：

　　日期：

索赔申请书4

xx保险公司：

　　我叫xx，年龄xx岁，所在学校xx 。20xx年xx月xx日xx时，在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗，现已痊愈。在医院期间花费医药费Xx，因我办理贵司保险，(保险单号Xx，保险名Xx，)特提出理赔申请，望予以接纳办理。

此致

敬礼！

　　申请人xx

索赔申请书5

尊敬的xx快递有限公司：

　　我于20xx年xx月xx日通过贵公司寄送了一单包裹，运单号为xxxxxxxxxxxxx，但不幸的是，在收到包裹时我发现包裹已经损坏，导致我受到了损失。

　　索赔理由及经过：

　　当我收到包裹时，发现包裹已经破损、变形。我立即与收件人取得联系，并共同确认了包裹的`损坏情况。我们认为这是由于贵公司在运输、装卸过程中操作不当所导致的。

　　索赔金额：

　　根据我提供的购买凭证和物品价值，我要求贵公司赔偿我xxx元。

　　附件：

　　1）包裹损坏照片。

　　2）购买凭证。

　　3）身份证复印件。

　　我恳请贵公司尽快处理我的索赔申请，并在收到此申请书后的7个工作日内给予我明确的回复和处理结果。如果超过7日未得到回复或处理结果不满意，我将保留通过法律途径追偿全部损失的权利。

　　再次感谢您的关注和处理，期待您的回复。

　　xxx

　　20xx年xx月xx日

索赔申请书6

　　申请赔偿人：xxx，男，1970年2月24日出生，汉族。住xxxx美林街道办事处福溪村中甲127号。身份证号：xxxxxxxx，电话：xxxxx。

　　被申请赔偿义务机关：xx市公安局，法定代表人：xxx。

　　事实和理由：

　　20xx年，xx市福溪村被xx市列入拟建“xx市行政中心”，后改名“市民中心”。同时，对福溪村中甲、新山村民集体土地进行征用，村民xxx拥有的一口日常生活饮用水机井也在征用范围内。（该机井是村民xxx自费雇佣地质勘测队工人对水源处进行挖钻形成机井，并购买电机等饮水设施将该水源引为日常生活饮用水。）20xx年6月间，由于征地需要，该机井被征用，福溪村村委会委派村干部陈文殿及村民吴家财到xxx家中与xxx协商机井补偿事宜。经协商，双方同意村委会对xxx被征用的机井补偿人民币9000元，并当场拟立补偿协议书一份，xxx签名后协议书被陈文殿以村委会存档为由带走。

　　20xx年8月间至20xx年1月间，福溪村村委会要征用xxx的房屋，遭到xxx的.拒绝。福溪村村委会为了教训xxx，伪造材料向xx市公安机关报案，举报xxx诈骗福溪村村委会9000元。20xx年7月28日，xxx被公安机关强行带走并进行刑事拘留，理由是xxx于20xx年向福溪村村委会敲诈勒索了机井补偿款9000元。事实上20xx年xxx领取的9000元是村委会与xxx协商后自愿做出的机井征用补偿款，协商当日，吴家财受村委会委派与村干部陈文殿一同在场，并不存在xxx敲诈勒索、诈骗村委会一事。

　　申请事项：

　　xx市公安局于20xx年7月28日对美林街道办事处福溪村村民xxx以诈骗罪为由进行错误刑事拘留于xx市看所守，并于20xx年8月5日至20xx年8月1日办理取保候审监居。致xxx失去人身自由的权利，无法参与社会日常事务工作，让xxx一家失去主要的。经济来源。xx市公安局8日的错误刑事拘留及361日取保候审监居给xxx带来了巨大的经济损失及精神伤害！根据《中华人民共和国国家赔偿法》第二章第二节赔偿请求人及赔偿义务机关第六条，受害的公民、法人和其他组织有权要求赔偿。针对本案赔偿事实，xxx为本案受害公民，有权向xx市公安局申请赔偿。根据《中华人民共和国国家赔偿法》第三章第一节第十五条第一款，对没有犯罪事实或者没有事实证明有犯罪重大嫌疑人的错误拘留的，受害人有取得赔偿的权利。

　　xxx被xx市公安局错误拘留8日（每日拘留24小时），因国家法定工作时间为每日8小时，故每拘留一日应按三日计算共24日，以及取保候审监居361日，两者共计385日。根据《国家赔偿法》，xx市公安局（赔偿义务机关）应予正视事实，赔偿xxx误工损失费每天162。25元/日×385日（共62466元），赔偿精神损失抚慰金10万元，名誉损失费5万元，xx市公安局应予赔偿xxx总计212466元。

此致

xx市公安局

申请人：xxx

　　20xx年xx月xx日

索赔申请书7

　　申请人：xx

　　情况说明

　　工程名称：肥西严店乡xx—xx年应急水利水毁修复堤防滑坡治理

　　施工单位

　　合肥君子兰园林工程有限公司

　　建设单位

　　肥西县严店乡人民政府

　　情况说明：

　　1、我公司承建肥西严店乡xx—xx年应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程，应建设单位要求，我单位人员、机械以及相关材料于xx年1月15日进场施工，因政府与当地老百姓没有协调好，现场无施工作业面，导致工程停工，造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。

　　2、因为该项目是应急水利水毁修复，我单位本计划在汛期来临之前完成该项目，现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工，我单位无法保证在汛期（每年约5月份）来临前完成该应急水利水毁修复项目。

　　申请人：xxx

　　日期：20xx年xx月xx日

索赔申请书8

XXX保险公司

　　我叫XXXX 年龄X岁所在学校XXXXXX 20xx年X月 X日 X时在学校上体育课期间打球导致手臂受伤，送院治疗，现已痊愈。在医院期间花费医药费XXXX元，因我办理贵司保险，保险单号XXXXXX 保险名XXXXXX 特提出理赔申请，望予以接纳办理。

申请人 XXXX

　　X年 X月 X日

索赔申请书9

中国人寿保险公司：

　　我叫XXX，男，身份证号码是：XXXX系XX县XX镇XX村五组村民，是XX中学九年级学生XXX（男，身份证号码是：XXXX，XXXX年XX月参加贵公司学生团体平安保险）XXX的父亲，被保险人XXX在XXX医院被确诊患X病，经多方医治无效，于XXXX年X月XX日死亡。

　　今委托被保险人XXX的母亲XXX，女，系XX县XXX镇XXX村五组村民，身份证号码：XXXX，办理被保险人XXX的'。保险理赔事宜，特提出理赔申请望予以接纳办理

此致

敬礼

　　申请人：XXX

　　XX年XX月XX日

索赔申请书10

　　申请人：X，男，汉族，初中文化，1970年4月工作单位：宣威市格宜镇张冲煤矿达乐煤矿住电址：宣威市格宜镇龙泉村委会话：

　　被申请人：宣威市格宜镇张冲煤矿达乐煤

　　地址：宣威市格宜镇龙泉村委会

　　法定代表人：

　　电话：业务人员：

　　仲裁请求：

　　一、请求裁决申请人与被申请人解除事实劳动关系；

　　二、请求裁决被申请人依法支付140811元因工受伤的相关费用，合计元（拾肆万零捌佰壹拾壹元整）

　　具体如下：

　　1、住院期间生活补助：4480元（35元*2/人*80天）；

　　2、住院期间工资：57810元（2710/30*80）；

　　3、住院期间家人的护理费：3840元（45*80天）；

　　4、一次性医疗补助：5420元（2710元*2月）；

　　5、一次性伤残就业补助：32520元（2710元*12月）；

　　6、一次性伤残补助金：24390元（2710元*9月）；

　　7、鉴定费：300元；

　　8、第二次手续费4800元。

　　9、煤矿企业伤残赔偿（131号令）：65040元（271元*12月*2）；

　　事实及理由：20xx年8月15日，申请人X在煤矿井下砌碹时被矸石砸伤左脚，被送往宣威市中医院医治，经医院初步诊断为：右足背挫裂伤；

　　1、

　　2、左第五指骨开放性骨折；

　　3、左足背异物残留；

　　4、左第二趾骨撕脱性骨折。曲靖市人力资源和社会保障局于20xx年12月26日会议讨论决定予以认定为工伤（曲人工认字30440号）20xx年月第。日经曲靖市劳动能力鉴定委员会鉴定为九级伤残（曲人鉴委字〔20xx〕第号）。综上所述，申请人因工受伤，依法应享受工伤的'相关待遇，请贵委支持申请人的请求为谢。

　　此致宣威市劳动仲裁委员会

　　申诉人：X

　　二0一x年月

索赔申请书11

　　保险公司不理赔如何写理赔申请？

　　保险理赔申请书 xx保险公司：我叫xxx，年龄x岁，所在学校xxxx。20xx年xx月xx日x时，在学校上体育课期间打球导致手臂受伤送院治疗，现已痊愈。在医院期间花费医药费xxx元，因我办理贵司保险(保险单号xxxx，保险名xxxx，)特提出理赔申请，望予以接纳办理。此致敬礼申请人：xxx，20xx年xx月xx日

　　安能快递丢失理赔流程？

　　1.如果安能快递丢失了包裹，理赔是可以申请的.。 2.理赔流程一般包括以下几个步骤：首先要联系安能快递客服中心，提供相关证明材料，例如运单、购买凭证等；然后填写理赔申请表并提交给安能快递；最后等待安能快递进行审核，并按照审核结果进行赔付。 3.如果需要加快理赔流程，可以通过电话或者在线客服咨询快递公司，了解具体的理赔流程和所需材料，以便更快地完成理赔。

　　安能快递丢失理赔流程？

　　实时联系总部网管中心更新地区表手机号码,没法收到系统短信通知,收到派件网点异样信息后实时在系统登记投诉,待审批通事后联系客户采集理赔有关资料申请理赔,并在3个工作日内将资料发快递至总部理赔人员

　　个人申请赔偿报告怎么写范文？

　　民事赔偿执行申请书申请人：xx，男，汉族，xx年xx月xx日生，x省x县人，现住xxx。身份证号码：xxxx 被申请人：xxx，男，20xx年xx月xx日生，x省x县人，现住xxx身份证号码：xxx 申请事项：

　　一、申请强制执行（20xx）x民初字第xx号民事判决书所确交的被申请人支付申请人xxx元。

　　二、费用由被申请人承担。事实与理由： xx年申请人起诉被申请人，xx市人民法院（xx）x民初字第xx号判决书判决被申请人还款xxx元，被申请人上诉二审法院驳回上诉，维持原判，现判决已生效，申请强制执行。

　　申请人：

　　20xx年xx月xx日

　　安能物流损坏赔偿标准？

　　索赔申请书，运货单原件、货物价值证明、事故说明书及损失清单、承运车辆行驶证驾照复印件、事故照片和货损失照片，公安机关保安受理证明收货人提供期货不着的证明。三个工作日内快递至理赔专员。损失10,000以上的提供资料10,000项可以不用提供。

索赔申请书12

____保险股份有限公司____分公司：

　　我（司）在贵司承保的____险。于____年____月____日发生________________事故。现我（司）在____________提出索赔。

　　我司同意以____（币种）____________元（大写：________________）作为最终索赔金额，在贵司全部支付前述款项后，贵司就前述保险事故应承担的赔偿责任依法解除。

　　请贵司以进行赔付。

　　开户行：________________

　　户名：________________

　　帐号：________________

　　索赔人：________

　　索赔日期：____________

索赔申请书13

尊敬的业主方：

　　我方xx单位，作为xx项目的承建单位，自项目启动以来，始终秉持着高质量、高效率的原则，全力推进工程建设进程。然而，近期我们遭遇了连续强降雨引发的山体滑坡，导致施工现场部分道路损毁，材料运输受阻，直接影响了工程进度。此事件为不可抗力范畴外之突发状况，对我方施工计划造成了重大干扰与经济损失。

　　鉴于此，我们依据双方签订的《建设工程施工合同》第xx条关于工程索赔的相关规定，以及国家相关法律法规，正式向贵方提出如下索赔申请：

　　一、索赔事项概述

　　工期延误：由于上述不可抗力事件，预计将导致工程整体延期xx天，我方请求相应顺延工期，以确保工程质量与安全。

　　经济损失：

　　直接经济损失：包括因道路修复、材料重新采购及运输增加的费用共计xxx元。

　　间接经济损失：包括工人窝工费、设备闲置费及因延期可能产生的违约赔偿风险等，预估总额为xxx元。

　　二、证据材料

　　随本申请书附上以下证据材料，以供审核：

　　不可抗力事件现场照片及视频资料。

　　气象部门出具的相关天气证明文件。

　　修复工程及材料采购的合同、发票及支付凭证。

　　工期延误情况分析报告及延期施工计划。

　　三、请求内容

　　基于上述情况，我方恳请贵方：

　　确认并接受我方因不可抗力导致的工期顺延申请。

　　审核并批准我方提出的'直接及间接经济损失索赔请求，共计xxx元。

　　协助我方解决因延期可能带来的其他相关问题，包括但不限于与第三方供应商的协调等。

　　四、后续处理

　　我方期待贵方能尽快审核本申请，并于收到申请后xx个工作日内给予书面回复。同时，我方将保持积极沟通态度，配合贵方完成必要的调查与核实工作，以尽快解决此次索赔事宜，确保项目顺利推进。

　　最后，感谢贵方一直以来的理解与支持。我们坚信，通过双方的共同努力，能够妥善解决此次因不可抗力导致的索赔问题，继续携手推进xx项目的圆满完成。

　　敬请贵方审慎考虑并予以积极回应。

　　申请人：

　　20xx年xx月xx日

索赔申请书14

　　申请人：某某

　　性别：×

　　年龄：××岁

　　身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　住址：某某某市某某某社区某组某某

　　号电话：xxxxxxxxxxxxx

　　被申请人：某某公司

　　事实与理由申请人某某系某某公司的职工，在工作期间出现工伤。现经某某市人力资源和社会保障局工伤等级鉴定。诊断结论为：右手环指中节中部离断、功能完全丧失，右手中指开放伤、功能部分丧失。鉴定为玖级。遂请被申请人支付申请人如下费用：

　　1、一次性工伤医疗补助金。标准为离岗前10个月的`本人工资。

　　2、一次性伤残就业补助金。标准为离岗前8个月的本人工资。

　　3、一次性伤残补助金。标准为玖级伤残为9个月的本人工资。共计27个月，田莉的离岗前平均工资为1500元。共计金额为40500元整。

　　申请人:xxx

　　xxxx年xx月xx日

索赔申请书15

北京XX货运有限责任公司：

　　200X年X月XX日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘X（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200X年X月X日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。

　　此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的'违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：

　　破损部位及程度费用（元）

　　上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆1300。00

　　温室：合页部分及四个边角破裂1900。00

　　横梁：中间部分压损800。00

　　电机上罩50。00

　　包装箱450。00

　　修理设备运输费400。00

　　设备修理人工费1200。00

　　费用合计6100。00

　　以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。

　　顺祝商祺！

　　北京XXXX有限责任公司

　　20xx年X月X日

【索赔申请书】相关文章：

索赔申请书3篇12-06