销售代理合同

时间：2022-11-06 19:05:37 销售合同我要投稿

销售代理合同(15篇)

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的销售代理合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

销售代理合同(15篇)

销售代理合同1

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　我单位（甲方）注册的______________商标，因业务需要，特委托______________（乙方），在中国境内，为其进行________商标监测代理的法律事宜。

　　此合同（或电子合同）受中华人民共和国相关法律法规保护。

　　一、监测目的：

　　_______________________________________。

　　二、监测内容：

　　甲方提供注册商标证、营业执照或申请人身份证复印件各一份。乙方全面监测甲方同类商标的品牌名称或品牌图案，及时发现恶意抢注、无意抢注相似商标或他人恶意贴牌的`违法现象发生。

　　三、监测时间：

　　从________年____月____日到________年____月____日止。

　　四、沟通方式：

　　乙方在商标监测期间，若监测到有关甲方同类相似商标申请时，须及时通知甲方并经双方尽快协商后，代为甲方办理商标异议法律事宜（商标异议费另计），以第一时间对他人恶意抢注、贴牌或无意抢注的相似商标提出异议，全方位保护甲方的知识产权。

　　五、监测费用：

　　商标监测费______元类标年。商标监测共________年，合计______元。

　　六、付款方式：

　　甲方将全款汇入乙方指定账户，并将汇款单传真到乙方，乙方确认后开始为甲方执行本代理合同的高质服务。

　　七、违约责任：

　　乙方有权在商标监测到期后，停止为甲方进行商标监测。乙方为甲方进行商标监测期间，出现商标异议即他人相似商标注册成功时，乙方全额赔偿甲方商标监测费用。双方均不得泄露该计划秘密，违者处罚总款__。

　　八、仲裁：

　　以上合同内容，双方在执行过程中，产生争执时应及时协商解决；经双方努力未能满意解决之纠纷，应提交双方确认的仲裁机构进行仲裁。

　　九、其它：

　　未尽事宜，双方签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式二份，甲乙双方各执一分，代表签字盖章后生效。

　　甲方代表签字：_________________________

　　甲方（盖章）：_________________________

　　乙方代表签字：_________________________

　　乙方（盖章）：_________________________

　　合同签订日期：________年____月____日

销售代理合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经过友好协商，达成以下协议。以供双方共同遵守：

　　第一条服务内容及服务费用

　　（一）甲方为乙方提供代销售服务，具体服务内容包括：

　　1．乙方委托给甲方的具体商品为：。

　　2．甲方在_________为乙方提供代销售服务，包括展厅装修、样品展示、客户接待、销售下单和日常维护。

　　（二）服务费用和支付方式

　　1．乙方须向甲方支付____元人民币作为享受本合同第一条第（一）款约定的展位租赁费用。

　　2．甲乙双方在合作期间，甲方将从双方合作之日起每月收取乙方托管商品营业额的一定比例作为乙方支付给甲方的销售佣金。销售佣金每月的30日（最后一天）结算一次，甲方在次月10日做完销售报表交给乙方，乙方必须在次月15日前将销售佣金支付给甲方。销售佣金的比例为：

　　第二条服务期限

　　本协议履行期限从本协议签订之日起一年（从年月日到年月日）内有效。合同到期后，乙方有优先续约权，具体合同内容，甲乙双方可进行协商。

　　第三条乙方权利和义务

　　（一）在买家支付货款的前提下，乙方负责保证足够的货源，并按要求按时发货（发货时间可根据现实店铺所在地与购买者所在地距离长短，经双方合理界定）。乙方缺货的，应自缺货之日起 1 日内告知甲方，应在 7日内补足，未能补足的，应 2 日内告知甲

　　方，以便甲方及时更正产品供应信息。

　　（二）乙方店铺的库存须真实有效，如因乙方库存不真实或通知不及时，造成已经订下货物的客户最终无法收到货物而申请退款的，乙方仍须在次月结算给甲方该笔交易的销售佣金。

　　（三）如果乙方委托销售的产品类目发生变化，双方需要重新商议销售佣金比例。

　　（四）如果乙方店铺经营两种以上（包括两种）类目的产品，在结算销售佣金时，甲方将按照当月销量量最大的产品所属类目销售佣金比例提取销售佣金。

　　（五）乙方为甲方提供销售产品的质量需符合相关法律法规。

　　（六）乙方需对提供给甲方销售的产品的说明书、资料的真实性、完整性、合法性负责。

　　（七）乙方托管给甲方销售的产品必须是乙方合法获得。

　　（八）乙方负责产品的进货、向买家发货。

　　（九）乙方除不能参与展厅的现场销售之外，其它如新产品的发布、推广、售后等问题乙方都可以合理参与。

　　（十）对于乙方托管的售后服务，甲方会在每日集中处理，如遇到甲方权利之内无法处理的售后问题，乙方有义务积极协助甲方，以保证问题快速、高效的解决，如乙方不予配合，由此造成的损失甲方不负责任。

　　（十一）乙方如因货源等问题导致其商品无法继续正常销售，甲方不负任何责任并且不退还其已交的服务费。

　　第四条甲方权利和义务

　　（一）甲方尊重乙方对产品所拥有的知识产权；

　　（二）除非为达成本合同服务所需的目的，甲方保证不对乙方产品复制、拷贝；

　　（三）甲方所使用乙方提供的资料和物品不得用于与提供服务无关的事务；

　　（四）甲方确保服务期间不单方使用乙方任何产品、资料做与代销售服务无关的事宜；

　　（五）甲方在服务期间，除本合同第三条第（六）款约定的内容外，乙方不可以干扰甲方的正常操作；

　　（六）合同期间，乙方被托管的商品所产生的营业额都算甲方的销售业绩。

　　（七）乙方必须按第一条第（二）款在规定时间内向甲方支付销售佣金，如乙方未能如期支付，甲方视为乙方自动终止合同，并且甲方保留上诉及申请仲裁的权利。

　　第五条违约责任

　　（一）乙方存在下列行为，乙方应自行承担由此造成的一切损失：

　　1．乙方所提供的产品没有正当合法来源的；

　　2．乙方提供的产品存在品质缺陷致使购买者人身权和财产权受到损害的.；

　　3．乙方提供或故意编造虚假的进货凭证或进货渠道说明，致使甲方据此发布的相关产品信息不符法定产品质量要求的；

　　4．乙方未能按时足额发货的；

　　5．乙方提供的产品存在侵犯第三方人身权、财产权、知识产权等其他行为。

　　6．乙方未能按照本协议第一条第（二）款第2项的规定支付销售佣金的；

　　7．在本协议约定的服务期间，乙方干扰甲方正常操作的。

　　因乙方存在前款第1项至第5项行为致使相关行政司法机构裁定甲方承担责任的，并不视为甲方承担因乙方上述行为引起的责任，甲方可在赔偿受损的第三方利益之后，向乙方提出索赔请求，赔偿的范围包括甲方向第三方支出的直接费用及由此造成的一切损失。

　　（二）甲方存在下列行为，则甲方按以下方式承担由此对乙方造成的损失：

　　1．甲方服务方式被认定为非法的，甲方自行承担责任；

　　2．并非为达成本合同条款的目的，利用乙方提供的产品、资料做与代销售服务无关的事宜，致乙方相关利益受到损害的，甲方须赔偿乙方因此而造成的损失；

　　第六条不可抗力

　　（一）如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行本协议的条款和条件，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起的壹个工作日之内通知另一方，该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力。同时，遭受不可抗力一方应尽力采取措施，减少不可抗力造成的损失，努力保护另一方当事人的合法权益。

　　（二）不可抗力事件的应对

　　在发生不可抗力的情况下，双方应进行磋商以确定是否继续履行本协议、或者延期履行、或者终止履行。不可抗力消除后，如本协议仍可以继续履行的，双方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽快向其他方发出不可抗力消除的通知，而另一方收到该通知后应予以确认。

　　(三) 免责

　　如发生不可抗力致使本协议的履行成为不可能，本协议终止，遭受不可抗力的一方无须

　　为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致的本协议部分不能履行、或者延迟履行不应构成受不可抗力影响的一方的违约，并且不应就部分不能履行或者延迟履行承担任何违约责任。

　　第七条协议终止

　　（一）本协议于以下情形之一发生时终止：

　　1. 双方协议一致同意终止本协议的；

　　2. 根据本协议第六条的约定终止的；

　　3．由于本协议一方严重违反本协议，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止本协议。

　　（二）终止后果

　　1．如果本协议根据第七条第1、2项规定终止的，双方均无需承担任何违约责任。在此情形下，双方应本着恢复原状的原则，签署一切文件及采取一切必需的行动，协助对方恢复至签署日前的状态。

　　2. 如果本协议根据第七条第3项的规定而终止，违约方应当就其因此而给守约方造成的损失向守约方做出足额补偿。

　　第八条争议解决

　　本协议在履行过程中若发生争议或纠纷，双方当事人应通过友好协商，尽力解决争议或纠纷。协商不成的，任何一方均可向当地仲裁委员会提起仲裁。

　　第九条协议生效

　　本协议生效以乙方一次性支付甲方本协议第一条第（二）款第1项约定的服务费数额，即___元(人民币大写：____________)后方能生效。

　　第十条其他

　　（一）本协议第六条所称“不可抗力”系指超出本协议双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本协议一方部分或者完全不能履行本协议的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件，包括在商务实践中通常被认定为不可抗力的

　　事件。

　　（二）本协议可到公证处公证，公证费用双方各出一半。

　　（三）本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议。

　　（四）本协议壹式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　（五）本合同中签订的店铺为甲方唯一认可的给乙方提供托管服务的店铺，乙方换店铺的唯一前提是因为违规被淘宝强行封店，如有其它特殊情况须双方协商。

　　第十一条保密条款

　　甲方应为乙方做代销售商品的保密工作，未经允许的情况下，不允许给第三方客户作为参考。

　　甲方：乙方：

　　签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　地址：地址：

　　日期：日期：

销售代理合同3

　　甲方：___________________________

　　地址：___________________________

　　邮编：___________________________

　　电话：___________________________

　　传真：___________________________

　　乙方：___________________________

　　地址：___________________________

　　邮编：___________________________

　　电话：___________________________

　　传真：___________________________

　　甲、乙双方本着平等互惠原则，经协商一致，就乙方代理甲方_________系列汽车事宜达成如下协议，以兹共同遵守：

　　第一条代理及授权范围

　　1．1 乙方代理销售甲方的系列汽车包括：_________________________

　　1．2 乙方的代理区域为__________________地区。甲方授权乙方为以上_______个区域总经销的权限，全面负责_______个区域的销售和经销商管理。如因乙方串货行为造成甲方或者甲方的其他代理商经济损失的，甲方有权追索乙方的违约责任。双方约定每台车违约金为_________元，同时，甲方应明令禁止其他区域的'授权经销商在上述_______个区域销售（该市场_______年______月______日以前的供货车辆除外），否则视同甲方违约。

　　1．3 乙方承诺每月向甲方的订货量不低于_______辆，乙方负责保证年销售量不低于_______辆（_______辆），否则甲方有权取消乙方代理资格。

　　1．4 乙方的总代理权期限为_______年（自_______年______月______日至_______年______月______日）

　　1．5 对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。

　　1．6 “商标”属于甲方所有的汽车产品商标。

　　第二条订货及付款

　　2．1 甲乙双方的结算价格见本合同的附件，该附件由具体的经销协议和订货单组成，为本合同的组成部分。

　　2．2 乙方需货时，应向甲方发出书面订单，一般应在每月_____日以前向甲方下达下一月度订单，并在提货前全额支付所提车款

　　2．3 _________产品的销售在授权的区域内由乙方全权负责，乙方应依据或参照甲方确定市场指导价进行销售，严格禁止低于甲方确定的最低市场限价进行销售。

　　2．4 乙方为销售_________产品组织的各种活动，费用由乙方承担，但甲方应予以积极配合，提供技术和人员支持。

　　2．5 本合同规定以现金方式或以银行承兑汇票的形式支付。

　　第三条运输方式

　　乙方根据甲方的要求，在办理相关出库手续后，乙方自行提货，并负担相关运输费用，甲方仓库地为交货地。

　　第四条投标特别约定

　　乙方在参加投标过程中，甲方有义务按招标方要求出具相关授权文件，但乙方必须按相应情况遵守甲方在价格上的规定。

　　第五条商标、工业产权和保密

　　5．1 合同特指产品商标、图案及其他标记，属于甲方产权，经甲方书面批准后允许乙方使用，但本合同期满或终止时此种使用应随即停止并取消。

　　5．2 乙方不得以任何方式侵犯甲方的工业产权。

　　5．3 乙方在合同的有效期内或合同终止后，不得泄漏甲方的商业机密，也不得将该机密超越合同范围使用。

销售代理合同4

　　开发商：

　　咨询公司：房地产咨询有限公司

　　甲乙双方根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，经友好协商，就开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商开发经营的房地产项目事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

　　一．代理事项

　　开发商委托咨询公司独家策划、销售开发商在项目，规划许可证号为号,总占地面积总建筑面积约平方米（以下简称本项目）。

　　在代理合同有效期内，咨询公司为开发商在（地区）委托的独家策划销售代理商，开发商不得在（地区）指定其他代理商。

　　二．代理权限

　　咨询公司代理开发商对本项目的宣传、策划、销售等一切对外活动，必须以开发商名义进行，并在本合同约定或开发商批准、授权范围内行使代理权。

　　三．代理责任

　　咨询公司在开发商授权范围内的一切代理活动，由开发商承担民事责任。咨询公司未经开发商授权或超越代理权限的代理行为，由咨询公司自行承担民事责任。

　　四．代理期限

　　自双方签字盖章合同生效之日起,至项目全部经过工程质量验收并可交付使用后三个月止。

　　五．代理计划的实施

　　咨询公司对项目进行的宣传、策划、销售等活动的计划书及所需费用预算应以书面报告形式提交开发商，经开发商同意、批准后方可实施执行。

　　六．代理工作方式

　　1．咨询公司负责组织销售人员队伍，在开发商提供的销售中心完成前台现场销售工作（即所有需与客户联系沟通的工作）。前台现场销售工作包括现场接待客户、签署《商品房购房协议书》（又称《订购书》）、引导客户签署《商品房买卖合同》、《商品房按揭贷款申请表》及《商品房抵押贷款合同》等。

　　咨询公司应委派不少于2名的项目管理人员到达现场办公，保证与开发商工作人员的沟通与协商，完善前台现场销售工作。

　　2．开发商应委派不少于3名的工作人员完成后台签约及办证工作。后台签约工作包括收取订金、签署《商品房买卖合同》、收取房款、协助银行签署《商品房抵押贷款合同》、办理《房屋产权证》等工作。

　　3．开发商负责提供销售中心的保安及清洁工作人员和相关费用。销售中心的日常工作由咨询公司负责统筹管理，双方工作人员按统一的管理制度进行工作。

　　4．甲乙双方设置例会制度，定期研讨销售工作，根据市场需求，对销售工作进行调控。

　　七．代理费用

　　1．咨询公司的代理费用按咨询公司实际代理销售的商品房销售总金额的百分比提取，具体百分比按以下条款规定执行。销售代理费由开发商以人民币形式计算和支付。

　　2．自开发商取得具体单元的商品房预售许可证并经开发商书面批准对外销售之日起至该单元交楼为销售周期，若开发商未书面批准对外销售，则销售周期顺延。在开发商书面批准具体单位对外销售并正式开盘至该单元封顶，咨询公司销售的销售面积应达到该单元总面积的%，如咨询公司达到以上销售率，代理费用按商品房销售总金额的1.2%提取。（否则，代理费率相应减少0.05%，即1.15% 。）如咨询公司在正式开盘至封顶时达到 %的销售率，代理费相应增加0.05%，即1.25%

　　3．咨询公司的代理费用以代理期限内商品房实际成交均价情况确定如下：本项目的住宅销售均价不能低于3650 元/m2,代理费用按商品房销售总金额的1.2%（按以上第2点具体销售率调整代理费比例）提取。开发商按照具体单元的销售，按以下约定给予咨询公司奖励：

　　商品房销售均价在3650元/ m2以上，在3650～3800元/ m2范围内的那部分销售金额代理费按以上第2点计算，超出3800元/ m的那部分销售金额代理费用按超出部分总金额的10%提取。

　　4．在代理期限内，咨询公司代理销售商场、车位，其代理费用按销售总额的

　　1.2%计算。

　　八．代理费用支付

　　1．开发商同意按下列方式支付销售代理费：对每一个销售单元开发商与客户签定《商品房买卖合同》并收取首期房款后，需向咨询公司支付销售金额1.2 %的销售代理费，咨询公司的代销责任即告完成。但本合同履行期间咨询公司应按本合同第六部分第1点完成代理工作。

　　开发商每月8日前与咨询公司结算上月的销售代理费用，咨询公司在收到开发商的代理费用后一个工作日内应向开发商开具正式税务发票。

　　2．甲乙双方每月8日前结算的销售代理费用均以上月的销售总额1.2%提取。关于咨询公司按本合同第七条规定，在规定时间内超额完成的计提比率和超出规定均价所计算的提成金额在合同期内的最后一个月内结清。咨询公司应同时向开发商办理代售资料移交。

　　3．若客户签署《商品房买卖合同》并缴付首期房款后违约和按揭后退房违约，所交房款、订金及罚金归开发商所有，咨询公司不需退还相应的销售代理费；对同一单位的销售，咨询公司只收一次代理费。

　　九．销售定价

　　1．销售价格由甲、乙双方商讨制定，并由开发商确认。咨询公司按照经开发商确认的销售价目表进行销售，咨询公司无权自行调整销售价格。如咨询公司销售价格低于开发商书面确认的销售价目表，则低于开发商定价部分应由咨询公司补足。

　　2．开发商所提供并确认的销售价目表及咨询公司制定并得到确认的促销优惠措施方案作为本合同的附件。

　　十．项目总体营销费用的控制

　　1．本项目总体营销费用按总销售额的.3%为控制原则，由开发商负责支付。咨

　　询公司制定的整体营销执行方案的费用预算不得超出此限。

　　2．甲、乙双方均应在高效、经济的原则上对本项目的总体营销费用科学地运用。咨询公司制定的广告宣传推广方案、公关活动方案、促销活动方案等费用预算和开发商提议使用的相关营销费用都必须经甲、乙双方共同确认并书面批准方可做为总体营销费用控制的标准。

　　3．本项目的总体营销费用包括报纸、电视等媒体宣传、路牌及户外广告牌、公关促销活动费用、销售物料制作和印刷、销售中心现场布置及维护、模型制作、现场和后台与销售业务相关费用、现场办公费用及保安和清洁费用等。

　　十一．双方设例会制度，定期研讨销售工作，有需要时对销售工作进行适当调整。双方应配合对方的工作，一切以销售为重，提供一切便利条件为买家办理所有购房手续。

　　十二．开发商责任

　　1．开发商应向咨询公司提供以下文件和资料：

　　（1）开发商营业执照复印件和开户银行帐号；

　　（2）开发商应提供政府有关部门对开发建设香格里拉项目批准的有关证照。

　　包括国有土地使用权证书、建设用地批准书、规划许可证、建设工程规

　　划许可证、施工许可证和本项目的商品房预售许可证等相关证照的复印件。

　　（3）关于销售代理本项目所需的材料，包括立面图、平面图、地理位置图、

　　室内设备、装修标准、电器配备、楼层高度、销售（测绘）面积、规格、物业管理收费标准及其他费用的估算等。

　　（4）咨询公司代理销售该项目所需的购房订购书。

　　以上文件及资料，开发商应于正式对外销售15天前向咨询公司交付齐全。

销售代理合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方授权乙方限在省市(县、区)区域内作为甲方产品的独家经销商，甲方不再向另家供货，从而保证乙方独家销售权。

　　二、业务办理方式：现款现货，货到先付款后提货。运输交货方式：代运制交货(只限长途)。乙方需向甲方提供信誉保证金元,合同终止后甲方退还乙方,乙方提货额达元。甲方负责提供货源。

　　三、甲方按各不同品种瓶、盒上明确标明的产品执行标准保证产品质量。

　　四、乙方对产品质量不合格或外包装破损的产品，享受调换、退货、退款的选择权，从而维护乙方经济利益不受损失。退货调换品种时运费由甲方承担。

　　五、乙方在所在区域内经销化妆品发生的`一切经营费用(专卖、税务、工商、技术监督、卫生防疫等)和经营风险都由乙方自己承担。

　　六、乙方必须严格按约定区域、价格销售，不准跨域降价销售，第一次按当地经销商收回的冲货数量为依据给予冲货方应得提成的3倍罚款;第二次甲方取消乙方该品种的经销资格;第三次甲方有权单方终止协议并扣除乙方所交信誉保证金。

　　七、乙方如3个月内如月平均销售额达不到( )箱月度任务(详情见附表)，甲方有权调整市场直至终止本协议。如乙方年采购大于10箱小于30箱,按出厂价的5%返利,年采购大于30箱小于60箱,按出厂价7%返利,年采购大于60箱以上,按出厂价的10%返利,返利可以现金或实物兑现。

　　八、本协议自双方签字第一批货物交付后生效，有效期为一年，本协议一式三份，甲乙双方各存一份，备案一份。因本协议执行发生纠纷双方协商解决，协商不成由甲方所在地法院负责处理。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　年月日

　　签订地点：

销售代理合同6

　　甲方： ________科技有限公司

　　乙方：_____________________

　　甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，就双方共同开拓市场，推动双方事业的繁荣和发展，达成如下合作协议：

　　1.注册及变更：乙方应如实填写《代理注册登记表》，并向甲方提供本年度经工商部门年检过的乙方法人营业执照副本、税务登记证(国税)副本及法人代表、项目负责人身份证的复印件。如有变更，请随时提交书面变更说明及变更后的相关证件。

　　2.代理期限：_______年______月______日至_______年______月______日。

　　3.销售政策：乙方向甲方购进产品时需支付现款，乙方对其支票的真假、可及时兑付负有法律责任。

　　4.成为代理的必要条件：在代理年度内，至少向甲方返款达到20万人民币，并且在签定正式代理合约时从甲方以代理价购买2万元的产品。

　　5.奖励政策：在代理年度内，乙方向甲方返款若超过20万人民币，甲方将把累计货款的3%返给乙方作为奖励;在代理年度内，乙方向甲方返款若超过50万人民币，甲方将组织乙方代表到____参加我司提供的旅游活动或参加由国内、外著名讲师所讲的关于领导、潜能开发等课程作为奖励。

　　6.商务政策：乙方向甲方订货时，须填写订货单，甲方将根据乙方的.订货单，在诚诺的工作日内，通过运输的方式，把货发到乙方收货的指定地点，运输费用由乙方负责。对于乙方所订的货品不是甲方所提供的定型产品的情况下，甲方有权决定制作时间。每一次销售成立的条件：甲方收到乙方货款。

　　7.支付：乙方在确认订单后需立即将货款电汇给甲方，并将电汇单据复印件传真给甲方，货款在销售日起五日(市内货到向甲方人员支付支票，三日内到帐)内到达甲方帐户。

　　8.货款逾期：乙方若付款逾期，又没说明原因，甲方可停止接受或解除乙方订单。如有纠纷，双方同意通过人民法院解决。

　　9.运输：甲方负责协助向乙方所在市发货，具体运输方式由甲方确定。

　　10.发票出据：甲方在收到乙方货款当日(以款到帐为准)开具发票，经商务核销后将乙方购货发票以挂号信的方式寄出，乙方在收到挂号信当日要通知甲方确认收到发票，否则甲方视乙方已经收到足额发票。

　　11.保密条款在甲乙双方代理关系持续期间及协议终止后两年内，双方同意就得到的与双方有关的信息保密，信息包括：产品价格、奖励政策等。未经双方书面许可，任何一方不得向任何第三方泄密。

　　12.市场宣传甲、乙双方共同进行市场宣传。甲方每年会在全国媒体上投放一定量的广告，并在广告宣传中标注代理的名称及电话。乙方要根据当地市场情况进行市场宣传。

　　13.对代理的支持甲方有义务提供产品的相关信息和解决代理商所要了解所有问题。

　　14.销售合同代理必须使用甲方提供的统一销售合同，并要严格执行甲方规定的销售价格。

　　15.违约条款甲乙双方中任何一方违反本协议及所属附件内容者，在接到利益受损方发来的违约通知后10日内仍未实际履约者，利益受损方可无条件终止本协议关系，并向人民法院提请诉讼以解决纠纷。

　　16.合同的解除、终止：

　　a.如甲乙双方在代理期内任何一方停业或破产，本协议自动解除。

　　b.甲乙双方如任何一方提出要终止协议，须提前一个月以书面方式通知对方，经双方协商并结算后签定终止本代理协议。

　　17.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。附件包括代理注册登记表、订货单、销售合同。附件是本协议不可分割的部分，具同等法律效力。本协议未尽事宜，由双方协商解决;协商不成，双方同意通过甲方所在地法院解决争议。

　　甲方：________科技有限公司乙方：_____________________

　　(盖公章或合同章) (盖公章或合同章)

　　甲方：(签字)____________ 乙方：(签字)_____________

　　_______年_______月______日 _______年_______月_______日

　　附件一

　　代理注册登记表

　　所在地区

　　代理商情况表全称：(加盖公章)

　　通讯地址：

　　邮编： Email:

　　网址：

　　法人代表：(签字) 电话

　　身份证号：传真

　　项目负责人(签字) 电话

　　身份证号：传真

　　收货地址：电话

　　联系人：传真

　　开户行：

　　帐号：传真

　　注：请注明法人身份证，项目负责人身份证，营业执照副本，国税登记证副本复印件

　　________科技有限公司

　　联系人：____________

　　电话：______________

　　传真：______________

　　网址：______________

　　Email：_____________

　　附件二

　　订货单

　　供货单位(甲方)：________科技有限公司

　　订货单位(乙方)：____________________

　　联系人及电话：________________________

　　收货地址：____________________________

　　到站： ______________________________

　　邮政编码：____________________________

　　今乙方向甲方订购如下产品：

　　商品编号商品名称数量单价(元)金额

　　结算总额(大写金额)：

　　1.付款日期：以上货款乙方在叁天内支付(从甲方销售日期至乙方货款到甲方帐户为止)。

　　支付方式：□电汇; □汇票; □支票 □其它

　　2.供货时间：甲方需尽最大可能在天内发货(自本订单签署日期起算);若甲方无法在上述时间内供货，乙方同意：

　　A、撤销本订单;B、按照甲方调整的供货时间供货;C、乙方在接到甲方关于调整供货时间通知后，须在一个工作日内向甲方书面答复接受与否，否则视为撤销本订单。

　　3.运输方式：□公路 □铁路 □中铁快运 □航空 □其它

　　4.乙方若付款逾期，甲方有权停止发货(包括已确认订单)，同时乙方应向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方法为：逾期3天以内(含)的，自逾期之日起，每日按逾期货款的万分之五计息，直至货款结清;逾期3天以上的，自甲方办理销售之起，每日按逾期货款的万分之六计息，直至货款结清。如双方产生纠纷，可以向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　5.本订单经甲乙双方签字、盖章(公章或合同章)生效。本订单为甲乙双方所签《协议》附件，货运及其它本订单未明事项，按上述协议的约定及当时销售政策执行。

　　供货方：_________________科技有限公司

　　法人代表(或授权委托人)签字：_______

　　___________年___________月_________日

　　订货单位：___________________________

　　法人代表(或授权委托人)签字：_______

　　__________年__________月___________日

销售代理合同7

　　代理方：（以下简称甲方）

　　传真：

　　通讯地址：

　　委托方：（以下简称乙方）

　　传真：

　　通讯地址：

　　经甲乙双方友好协商，就乙方产品的____地区代理销售达成如下条款：

　　一、代理产品、区域、期限

　　1、乙方授权甲方为乙方____产品在____地区内独家排他代理，并保障甲方在销售区域内的长期利益。具体区域指：________。

　　2、代理期限为____年，从本合同签订之日起至____年____月____日止。合同期结束后，双方可续约。

　　二、双方责任、权利

　　1、乙方保证不在甲方区域内授权其他代理商。

　　2、乙方保证甲方产品供应，并提供相关的证书文件及其他产品宣传资料。

　　3、乙方应免费对甲方进行技术咨询、培训、指导。

　　4、乙方应当提供设备维护和售后服务的技术支持。

　　5、甲方保证按时支付货款。

　　6、甲方保证不向代理区域外销售。若需销售需得到乙方书面同意。

　　7、双方互有为对方保守商业和技术机密之义务。

　　8、产品中的工业和知识产权均为乙方所有，一旦发现侵权，甲方应立即通知乙方并协助乙方采取维权措施。

　　三、经销条件

　　1、甲方在本合同签之日起____日内，首批进货人民币____元以上。

　　2、合同签订____个月内为产品推广期，不计销售任务；之后每个月需完成____元以上销售额。若是甲方未完成规定销售额，乙方有权变更合同条件。

　　四、产品质量及售后服务

　　1、乙方保证产品及配件的质量，对产品及配件实现月保换、年保修。

　　2、乙方的产品及配件的.技术和售后服务标准以产品说明书和保修卡所列条款为准。

　　3、乙方产品的售后服务工作委托甲方具体实施，甲方在发现自身无法解决的技术问题时应及时通知乙方，乙方应在收到通知后____小时内派员解决。

　　五、价格

　　1、所有单价均为人民币不含税价格，若市场价格变化，由甲乙双方根据市场需要另行商定进行调整。

　　乙方应保证甲方所获得价格为其销售最低价，甲方如发现其他代理商的低于其获得的销售价时，甲方有权利按照此最低价执行，甲方并有权要求返还之前的价差。

　　乙方如需调整售价，需在____日前通知甲方，如乙方未通知的，乙方涨价则甲方继续执行原来价格。

　　2、甲方被乙方一经授权为区域代理商即日起，交付保证金人民币____元。

　　3、结算方式：甲方向乙方订货时，必须及时汇款到乙方账户，并将汇款凭证以传真形式传给乙方，乙方负责发货给甲方。甲方收到货签字为准后，需及时通知乙方，在未收到货款时，乙方有权不向甲方发货。

　　六、交货方式、地点

　　1、交货地点为____。货物数量规格由甲方提前____日书面向乙方下订单。

　　2、如果批量订货总金额小于____元，乙方不承担运输费用。

　　3、货物的风险实际交付时转移。

　　七、违约责任

　　1、甲方第一次窜货、冲货，乙方对甲方进行按窜货、冲货量____倍的金额罚款；第二次窜货、冲货，乙方除按前一次方法罚款外，扣除保证金，有权取消其代理权，由此造成的一切损失由甲方承担。

　　2、在甲方没有违约行为的前提下，乙方若在同一地区重复授权代理商，甲方有权终止合同，并提出索赔。赔偿额度为保证金的____倍。

　　3、若一方违约应承担相应的违约责任，给对方造成损失的按国家有关法规承担相应的赔偿责任。

　　4、由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或合同一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本合同，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。

　　八、通知

　　1、甲方确认____为其送达地址，乙方确认____为其送达地址。

　　2、任何一方送达地址发生变化时应提前____日以____方式通知对方，未通知的，对方向原地址送达的任何文件视为其已经收到。

　　九、合同的解除

　　本合同在下述情形下解除，提出解除合同的一方应提前____个月以书面形式通知另一方：

　　1、双方协商一致解除本合同。

　　2、本合同期限届满，双方未续签的。

　　3、由于不可抗力或意外事件使合同无法继续履行或继续履行没有必要，双方均可要求解除。

　　4、一方明确表示其将不履行义务或以行动表示其将不履行义务，另一方可以解除合同。

　　合同解除后，双方依据本合同的权利义务终止，但一方在合同解除前应履行的义务仍需履行。除因不可抗力或意外事件致使合同解除的情形外，引起合同解除事由的一方应赔偿因合同解除给另一方造成的损失。

　　十、其它

　　1、因履行本合同所发生的一切争议应通过友好协商解决。如协商不能解决争议，则由合同签订地法院管辖。

　　2、本合同从签盖章之日起生效。

　　3、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　签订时间：____年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　开户银行：

　　账户：

　　签订时间：____年____月____日

销售代理合同8

　　甲方：x会馆（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为保证甲方卖场的正常运营，促进乙方所经营系列酒水的销售，甲方确定乙方为甲方下列产品的供货商，经双方协商就供求关系达成以下协议：

　　一、甲方确定乙方为甲方所需下列产品的供货商：

　　酒类：系列

　　二、乙方为促进以上产品在甲方卖场的销售，乙方向甲方一次性赞助人民币元作为乙方系列产品的广告宣传费，乙方提供若干台展示柜给甲方无偿使用，甲方负责展示柜的日常管理，包括清洁，正确使用，保养及维修。

　　三、甲方有权要求乙方对所供酒系列作及时报价。乙方所供其他产品价格如有调整，应及时通知甲方，价格统一，结算按标准市价。

　　四、甲方有权要求乙方按甲方经营所需增加供货品种。

　　五、乙方有义务向甲方提供所供产品的.合法“三证”。乙方负责的酒水出现质量问题，造成的全部后果由乙方承担。

　　1、乙方所提供的产品，必须是符合国家相关规定的合格产品；

　　2、乙方所供产品的质量保证，售后服务必须按国家相关规定执行；

　　3、如发现酒水质量不合格或出现其他质量问题，乙方须向甲方作出市场聚倍的补偿；

　　4、如发现假酒现象，乙方须向甲方作出“假一赔十”的补偿；

　　乙方所供系列品种价格见《附表》。

　　六、乙方在接到甲方要货通知（书面或口头）之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库，如遇市场短缺等特殊情况除外。送货费用由乙方自理。

　　七、乙方送货必须严格遵守甲方有关送货规定。货收妥，由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。

　　八、结算方式：

　　货到甲方现场经双方验收完毕，由甲方支付乙方本批次货款的60%，余款40%待二次进货时付清，依此类推。

　　九、因甲方经营原因（如停业、拖欠货款，阻止乙方销售等），造成本协议不能正常执行时，合同顺延。

　　十、协议有效期：自年月日起，至年月日止。

　　十一、协议有效期内，未尽事宜，另商议，按补充协议方案签定。

　　十二、协议有效期内，如甲乙双方产生纠纷，进行协商解决，如协商未果，移交合同签订地司法部门解决。

　　十三、本合一式两份，双方各执一份。

　　甲方：乙方：（签名）

　　签字：身份证号：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　邮编：邮编：

销售代理合同9

　　甲方：乙方：

　　联系住址：联系住址：

　　联系电话：联系电话：

　　身份证：身份证：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。

　　甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就****项目停车位使用权转让事项，签订协议如下：

　　一、转让车位使用权内容

　　乙方有偿购买甲方出让的****停车位一个。

　　二、付款方式

　　1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币*****整（即）（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。

　　2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

　　三、车位

　　本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。

　　四、使用管理

　　1、该协议签订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。

　　2、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

　　3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用（管理费、维修费等费用）及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。4、乙方使用该停车位，须服从和遵守物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。

　　5、若根据市政或小区整体规划的'需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。

　　五、联系方式

　　双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。

　　六、违约责任

　　本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。

　　七、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　八、本合同经双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　签约日期：签约日期：

销售代理合同10

　　委托方： (甲方)

　　地址：

　　受托方： (乙方)

　　地址：

　　甲方为乙方为甲方自有销售部。经双方协商，就甲方委托乙方销售" 房地产项目"，达成以下协议：

　　一、委托内容

　　1、甲方委托乙方为甲方开发的"房地产项目"(以下简称该项目)的营销策划、广告策划和销售总代理。

　　2、在委托期内，除甲乙双方外，任何其他单位均不参与该项目的营销策划和销售事宜。

　　二、双方权利与职责

　　(一)甲方权利与职责

　　1、确保该项目作为商品房开发的手续完整和合法，对该项目有完全的土地使用权及处分权，没有其他权利人主张权利。

　　2、保证该项目工程建设无严重的质量问题和货不对版现象。

　　3、负责办理该项目销售所需的法律文件和媒体广告的审批手续。

　　4、承担该项目营销推广费用，营销推广费用为可售总额的%。

　　5、负责在现场收取该项目的销售款项，向客户提供一次付款、银行按揭等灵活多样的付款方式。

　　6、负责在现场设立售楼部，负责设立费用。并于该项目对外销售前7、甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类图片和文字资料，并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，如因甲方提供的资料而引起的事由，其相关的一切责任由甲方负责。

　　8、甲方所提供的所有数据、书面资料及价格必须签字后，乙方方可执行。

　　9、负责办理银行按揭手续。

　　10、保证于该项目入户前完成社区整体基础设施和园林建设。

　　11、同意在有关该项目的宣传推广资料上印上乙方的名称和电话。

　　12、为了更好地销售该项目，甲方同意负责乙方部门前期筹备基本费用(房租、装修、办公用品等)及销售部人员工资。

　　(二)乙方权利和职责

　　1、本合同签定之日起

　　2、作好该项目的前期策划工作(含该项目的整体规划、户型设计，环境绿化建议和售楼部设计装修建议等)。

　　3、全权负责售楼部的运作和管理工作。

　　4、及时向甲方反馈营销工作信息，每月向甲方呈报销售情况明细报表，针对实际情况提供各阶段具体营销策划方案。

　　5、负责该项目的销售工具、销售资料与广告宣传的策划、设计及制作和投放工作，销售资料、销售工具和广告策划的制作和投放费用的报价不高于市场价格。

　　6、该项目住宅、车库和商服的销售价格严格执行乙方呈报甲方批准的"价格执行方案"。

　　7、负责代甲方与客户签定《认购书》和《商品房买卖合同》，签署内容按双方确认的范本执行，超出范本范围内的条款，必须征得甲方同意才能签署;指导客户将购房款交付甲方指定的收款处及帐户。

　　8、负责客户的售后跟进工作，及时提示、催促欠款，合理耐心解释客户投诉。

　　9、必须严格执行甲乙双方确认的销售政策，不得超越甲方授权向客户作出任何承诺。

　　10、负责公司销售部前期筹备具体工作，负责销售部日常管理、销售、人员招聘等。

　　(三)共同责任

　　1、乙方协助甲方对该项目的推广策略、销售价格及付款方式的建议，经由甲方确认后，由乙方负责具体执行。如推销过程中需变动金额或销售资料中的条款，乙方须得到甲方同意，方可作出修改。甲方工程进度的.变化或设计上的修改应及时书面通知乙方。

　　2、甲方同意该项目的住宅、车库和商服的实际成交价以乙方呈甲方批准的"价格执行方案"为核算标准。甲方同意乙方在推广中可按既定的内部折扣(折扣率及乙方权限总额以"价格执行方案"为准)给予客户一定的折扣优惠，超出内部折扣范围的优惠必须征得甲方同意并附上甲方总经理的批条。

　　3、双方同意委托期限内所有交易均定为乙方业绩，并按下述第三条规定支付乙方营销费用。

　　(四)、双方应达到的工作目标

　　1、甲方按时按质完成上述"甲方权利与职责"中规定的工作。

　　2、乙方销售目标：

　　第一阶段：于该项目预售证办妥、正式开盘后三个月内，工程形象全面封顶时，完成该项目可售总金额的 %。

　　第二阶段：于该项目完全达到进户标准并完成小区整体基础设施和园林建设时，累计完成该项目可售总金额的 %。

　　第三阶段：代理期内，累计完成该项目可售总金额的 %。

　　3、如该项目建设进度有变化，销售目标也应相应调整，双方可另行约定。

　　三、营销代理费的计算、支付及奖罚方式

　　(一)策划费

　　乙方为该项目进行营销策划及广告策划，甲方同意在签署本合同之日支付乙方两个月的策划费人民币元整(大写： )。如后期如需继续进行广告策划，另行签署广告代理合同。

　　(二)代理服务费

　　1、计算及支付方式

　　(1)双方同意，该项目的代理服务费按实际成交额的 %收取，并按月结算。

　　(2)选择银行按揭成交的客户和甲方总经理同意客户缓交房款的，客户累计缴交房款的30%即视为全额回款，按成交总额计提代理服务费。

　　(3)由于甲方原因打折成交的，乙方以实际成交额结算代理服务费。

　　(4)每月25日，乙方按当月销售回款总额向甲方呈交请款单，甲方在接到乙方请款单后5日内向乙方支付当月全额代理服务费。*(甲方财务应当将所有交款收据提供给乙方一份)

　　2、甲方未能按时支付代理费，乙方有权向甲方发出书面通知书，乙方发出通知之日起七日内，必须结算;若甲方不予办理，乙方有权向甲方追索欠款及滞付违约金，违约金为所欠款的0.3%，违约金以天计算。

　　四、违约责任

　　合同履行中，双方中的任一方发生违法行为或者违约行为，该行为给对方带来损失的，违约方需承担赔偿责任。

　　五、争议的解决

　　在合同履行的过程中，如双方产生争议，可协商解决，如协商不成时，可向乙方法院提出诉讼。

　　六、合同的附件：由乙方呈甲方批准的该项目的"价格执行方案"，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，于双方法人(负责人)代表签字、公司盖章之日起生效，均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

销售代理合同11

　　甲方：_________乙方：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　邮编：_________邮编：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　甲、乙双方本着平等互惠原则，经协商一致，就乙方代理甲方_________系列汽车事宜达成如下协议，以兹共同遵守：

　　第一条：代理及授权范围

　　1．1 乙方代理销售甲方的系列汽车包括：_________

　　1．2 乙方的代理区域为_________地区。甲方授权乙方为以上_________个区域总经销的权限，全面负责_________个区域的销售和经销商管理。如因乙方串货行为造成甲方或者甲方的其他代理商经济损失的，甲方有权追索乙方的违约责任。双方约定每台车违约金为_________元，同时，甲方应明令禁止其他区域的授权经销商在上述_________个区域销售（该市场_________年_________月_________日以前的供货车辆除外），否则视同甲方违约。

　　1．3 乙方承诺每月向甲方的订货量不低于_________辆，乙方负责保证年销售量不低于_________辆（_________辆），否则甲方有权取消乙方代理资格。

　　1．4 乙方的总代理权期限为_________年（自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日）

　　1．6 商标属于甲方所有的汽车产品商标。

　　第二条：订货及付款

　　2．1 甲乙双方的结算价格见本合同的附件，该附件由具体的经销协议和订货单组成，为本合同的组成部分。

　　2．2 乙方需货时，应向甲方发出书面订单，一般应在每月_________日以前向甲方下达下一月度订单，并在提货前全额支付所提车款。

　　2．4 乙方为销售_________产品组织的各种活动，费用由乙方承担，但甲方应予以积极配合，提供技术和人员支持。

　　2．5 本合同规定以现金方式或以银行承兑汇票的形式支付。

　　第三条：运输方式

　　乙方根据甲方的要求，在办理相关出库手续后，乙方自行提货，并负担相关运输费用，甲方仓库地为交货地。

　　第四条：投标特别约定

　　乙方在参加投标过程中，甲方有义务按招标方要求出具相关授权文件，但乙方必须按相应情况遵守甲方在价格上的规定。

　　第五条：商标、工业产权和保密

　　5．1 合同特指产品商标、图案及其他标记，属于甲方产权，经甲方书面批准后允许乙方使用，但本合同期满或终止时此种使用应随即停止并取消。

　　5．2 乙方不得以任何方式侵犯甲方的工业产权。

　　5．3 乙方在合同的有效期内或合同终止后，不得泄漏甲方的商业机密，也不得将该机密超越合同范围使用。

　　第六条：违约责任

　　6．1 如乙方违反甲方规定，实施了串货行为，甲方可根据乙方违规销售的实际数量处以_________违约金，情节严重的`，甲方有权单方取消乙方代理权。

　　6．2 如乙方低于甲方确定的最低市场限价进行低价倾销，甲方有权按照乙方实际销售的数量对乙方处以_________元的违约金。情节严重的，甲方有权单方取消乙方的代理资格。

　　6．3 如甲方不能按照乙方规定交货，乙方有权要求甲方进行整改和更换，以求达到乙方订单要求，对于因此而发生的相关费用，由甲方负担。

　　6．4 原则上禁止乙方擅自更改甲方车辆的标准配置进行销售，对于确需改装的，乙方应提前向甲方立项并取得同意后方可进行，对于擅自改装引起的维修费用和其他相关费用，甲方有权对乙方进行追偿。

　　第七条：售后服务

　　7．1 甲方为乙方提供的产品严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。

　　7．2 乙方在销售完成后，应按甲方要求填写用户登记表，并应于每月定期以传真或其他形式向甲方返回用户登记表，以便于日后的售后服务和例行巡检工作。

　　7．3 当乙方发生售后服务要求时，乙方应书面通知甲方服务要求和内容，甲方应在收到乙方通知的12小时内给予答复，确认服务内容和时间，同时，甲方向乙方提供24小时售后服务热线联络服务。

　　7．4 因人为原因造成的汽车配件损坏，不在免费保修之列，乙方需支付甲方售后服务之费用。

　　7．5 对于乙方擅自改装的部分，不在保修之列，对于甲方维修站因维护甲方利益而进行了维修的，甲方有权根据实际维修费用对乙方进行追偿。

　　第八条：合同的终止

　　本合同因履行期限届满或双方协商一致或一方违约另一方单方解除合同而终止。

　　第九条：不可抗力

　　因不可抗力致使本合同不能履行或不能完全履行时，遭受不可抗力一方应及时向对方通报相关情况并向对方提供相应证明，在双方共同商议（或有关主管机关裁决）后，可以根据决议延期履行，部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

　　第十条：合同争议及解决方式

　　因本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向合同履行地_________人民法院起诉。

　　第十一条：合同效力

　　本合同一式四份，自双方签字盖章日生效，甲、乙双方各执两份且效力等同，作为合同附件之一的_________与本代理合同具有同等效力，其他未尽事宜，双方协商解决，甲、乙双方确认的补充协议，作为本合同的附件也具有同等效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人或委托代理人（签字）：_________法定代表人或委托代理人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

销售代理合同12

　　甲方：__________

　　地址：__________

　　法人代表：__________

　　乙方：__________

　　地址：__________

　　法人代表：_____

　　甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和

　　国合同法》的有关规定，就甲方托乙方全程策划、家代理租赁甲方经营的项目事宜，在公平、自愿、互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

　　第一条、合同标的：

　　1、项目名称：

　　2、项目位置：

　　3、项目性质：

　　4、项目规模：

　　甲方指定乙方为本项目的全程策划及租赁在国内的家代理，以甲方名义租赁本项目商铺、住宅、车位、酒店等及其它附属配套设施。

　　第二条、销售价格：

　　1、租赁价格经甲乙双方讨论协商，最终由甲方确定为准。

　　2、租赁价格调整计划由乙方提出方案，经甲乙双方讨论协商，最终由甲方确定为准;

　　3、甲方根椐实施情况有权修改租赁计划、调整价格或租赁资料中的条款，但需提前七个工作日以书面形式通知乙方。

　　4、乙方无权变更经甲方确定的价格及方案;如遇特殊个案，需书面专题报甲方批准后方可执行。

　　第三条、广告投入：

　　1、乙方须在策划执行方案确定后，将详细的宣传推广计划和相应预算提交甲方，经甲方批准后，协助配合甲方有关人员执行计划。

　　2、经甲方批准同意的宣传推广的费用由甲方投入。未经甲方书面同意认可的费用由乙方自理。甲方投入的广告费用应不低于本合同托销售全部物业总租赁额的5%。

　　第四条、代理费及支付方式：

　　1、甲乙双方约定租赁代理费基础佣金为销售额的_____%。

　　2、每月结算当月佣金的支付给乙方。

　　3、代理费支付方式：

　　代理费按月结算，当月代理费的结算时间，应从当月1日开始，截止到当月最后一天下午六点。结算日为次月10日。乙方需在每月3号前向甲方提交上月结算代理费明细及甲方须支付的代理费数额，甲方于每月10日一次性结清，最迟不超过每月15日(遇节假日顺延)。

　　第五条、甲方责任：

　　1、负责提供本项目销售所需的法律批文、证照，及租赁所需详细资料。

　　2、负责提供并保证工程施工进度(不可抗力除外)。

　　3、负责免费提供现场售楼部供乙方使用，及现场售楼部办公用品、水、电费用。

　　4、甲方派驻财务等相关人员，收取订金、定金、房款，并在合同鉴证、签定配合乙方办理有关事宜。

　　5、负责最后确定项目的图纸、面积、建材设施和装修标准，并负责执行。

　　6、负责产权办理。

　　7、同意在本项目的宣传资料上印上乙方销售策划代理字样及乙方LOGO。

　　8、按期支付乙方相关代理费。

　　9、每月向乙方支付_____元的策划费用。

　　第六条、乙方责任：

　　1、乙方通过充分的市场调研，形成详细的切实可行的，主题定位和形象定位准确、有号召力，富有创新和个性的策划报告书(含问卷调查等技术支撑资料)，经甲方审定后执行。

　　2、乙方负责制定详细的营销策划执行方案，并由项目专案小组配合甲方顺利实施广告设计，同时负责协助相关专业设计单位准确执行该方案。

　　3、负责不定期的进行相关的市场调查及竞争对手分析，并提供书面报告。

　　4、提供该项目之广告宣传方案的设计，包括:宣传推广策略、媒体安排、广告创意、户外广告、地劈装、售楼部包装、示范单位室内外布置建议、宣传资料制作等。同时协助甲方向各报刊投放有关该项目的新闻稿及专业评述文章，并承担因未经甲方认可的宣传而引起的法律责任和损失。保证所作设计中不存在任何侵犯他人合法权利的内容，如由此引起他人索赔，损失由乙方承担。

　　5、派遣有专业经验的销售队伍负责推销工作。

　　6、严格保守甲方的.商业机密，不得损害甲方的利益，不能超越托范围代表甲方发表或签署任何文件;不得将本业务托第三方。否则责任由乙方承担。

　　第七条、合作期限：

　　本合同自签订之日起至本项目满一年止。

　　第八条、合同终止及违约条款：

　　1、全程代理租赁任务提前完成，本协议自行终止。

　　2、如甲方未能按本合同约定向乙方支付代理费，乙方自逾期之日起，每日按当月相应银行贷款利息的五倍向甲方加收当期未付款的滞纳金。逾期付款1个月以上的乙方有权解除合同，代理费用按照合同约定1周内予以结算。

　　3、甲、乙任何一方如中途无理由终止本合同，应在合同终止后的五天内赔偿对方违约金20万元。

　　4、乙方负责其所提供资料的真实性、合法性，由此产生的一切后果由乙方负全责，并承担一切后果，由于甲方原因或不可抗力因素造成的乙方未达到本合同约定的考核指标，不计算乙方违约。

　　第九条、其它：

　　1、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商后可签定补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　2、甲、乙双方如协商未果，则凡因本合同引起之或与本合同相关之任何争议均应提交本项目所在审理。

　　3、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，于双方签章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

销售代理合同13

　　委托人： (以下简称甲方)

　　受托人： (以下简称乙方)

　　依据相关法律、法规、按照自愿平等、协商一致的原则，就项目摊位招商、销售代理等相关事宜，达成协议，即由甲方委托乙方做该项目摊位招商、销售代理工作，乙方为甲方提供有偿服务，具体内容如下：

　　一、项目基本情况：

　　项目名称：

　　项目地点：

　　项目规模：

　　二、双方应具备的证件：

　　甲方：营业执照

　　乙方：营业执照

　　三、委托期限：

　　甲方全权授权乙方负责的摊位招商、销售工作，全权授权限时为年月日至项目开业前，并达到所承担项目摊位销售招商，其中，销售目标为销售比例占可销售面积的。

　　四、乙方营销代理佣金的收取标准

　　1、销售服务费用：以甲、乙双方共同确认的摊位销售价格为标准对外销售摊位。以客户与甲方签订《摊位销售合同》并交纳首期款为依据;或客户选择一次性付款方式以客户交纳全款的50%以上(含50%)为依据;未达到甲方销售率指标50%之前，按总额的50%即1%提取代理费;达到甲方销售率50%以上(含50%)，按实际销售总额的2%提取代理费，并一次性补足前期(指前期未达到销售率指标)销售总额的1%代理费。

　　2、招商服务费用：以甲乙双方共同确认的摊位招租价格为标准对外摊位招租，以客户与甲方签订《摊位租赁合同》并交纳定金为依据。并按实际招租额提取代理佣金。提取的标准为：实际首年租金总额(合同金额)的8%提取代理费。

　　3、销售、招商佣金按每月五日为结算日，甲方不得无故拖延。

　　4、销售过程中甲方应对乙方之商户进行确认，并向乙方提供商户之签约文件一份(注：复印文件也可)，以做乙方建档之用，合同期结束后归还甲方。

　　5、若乙方客户在签署合约后悔约，客户所付定金由甲方没收并按甲、乙双方对半比例平均分配。

　　6、甲、乙双方共同确认销售价格后，乙方可根据销售策略的需要适当提高售价，高出基准售价以上的溢价部分，其净收益(扣除甲方营业税后的收益)，甲方得百分之柒拾(70%)，乙方得百分之叁拾(30%)。甲方于每月结算日向乙方予以全额付清。

　　7、甲方负责在开业前两个月确定商场运营团队，并与乙方对接，乙方负责在开业前一个月内与甲方人员进行交接。

　　五、甲方的权利和义务：

　　1、甲方拥有咨询权、决策权和审批权、监督权和审计权、知情权、建议权和考核权。

　　2、甲方有义务及时向乙方提供该项目的相关法律文件及详细资料，并保证其真实性、合法性，为乙方顺利进行分析、研究、策划工作提供方便。甲方向乙方提供销售文件，包括项目预算，营业执照复印件。

　　3、甲方应保证已确认和对外承诺的该项目的工期进度及竣工、开业时间，并及时向乙方通报，确保对客户的承诺。

　　4、甲方负责向乙方提供销售场地及相应的水、电、冷气、暖气、通讯、办公桌椅等，保证乙方工作人员正常开展工作。

　　5、甲方负责该项目策划销售的.前期费用。前期费用包括现场布置、销售中心的装修、样板间的制作、广告宣传及印刷相关的宣传资料、办公设备等。

　　六、乙方的权利和义务：

　　1、乙方拥有建议权、人员调整权、工作自主权。

　　2、乙方负责项目整体策划、销售方案的制定，向甲方提供系统、完整、可行的整体策划、销售方案。

　　3、乙方需按确定的销售目标完成销售任务。

　　4、在销售过程中，乙方应保证其销售工作人员恪守职业道德，严格按甲方提供的物业条件和承诺做出适当的解释。

　　5、乙方需建立一整套严密完整的工作程序和规章制度，确保销售工作顺利进行。

　　6、乙方在代理该项目策划和销售的过程中，负责其所有工作人员的工资、奖金和各种补贴费用。

　　七、其他约定事项

　　1、乙方工作目标：销售比例占可销售面积的50%。

　　2、为保证乙方营销代理各项工作的需求，甲方必须保证甲乙双方共同确认的宣传费用、营销费用、行政费用、广告费用等费用的合理、及时投入，确保乙方工作开展的正常化。

　　八、履行保证和违约责任

　　1、甲、乙双方应遵照本协议约定的事项、责任和义务，任何一方违反本协议约定的事项，所造成的损失和责任由违约方承担。

　　2、甲、乙双方不得擅自单方面解除本协议或拒不履行本协议，否则由此造成的经济损失和法律责任由违约方全部承担。

　　3、若因甲方工程延误、公关工作不到位，不能及时支付广告宣传费用或不能如期开业等原因所产生的相关费用由甲方承担。

　　4、甲方未能按时向乙方支付销售代理佣金，延期支付超过五天，应按照相关欠款额支付0.3%的滞纳金。

　　九、不可抗力

　　如遇自然灾害、战争、重大工程事故等不可抗力因素影响而致使本协议不能正常履行或不能完全履行，则双方互不追究责任。

　　十、其他约定条款

　　1、对本协议的修改与变动，必须经甲、乙双方协商并签订有效的书面补充协议才能生效。

　　2、合作中任何一方发出的任何通知或报告须以书面、电子邮件，或图文传真的形式发出。如以图文传真的形式发出，必须在发至收件人的正确图文传真24小时后才视作有效送达。

　　3、本协议未尽事宜或协议中仍需调整或解决的问题，经双方协商一致后，可签订补充协议或书面声明，一经双方签字盖章，与本协议具有同等法律效力。

　　4、在合作期内，任何一方提出终止协议，必须提前30天，以书面形式通知对方，除法律规定或本协议约定的允许解除的条件以外，任何一方擅自终止本协议均需向对方支付相应的违约金。

　　十一、附则

　　1、本协议一经签字、盖章后即生效。

　　2、本协议一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人/代表：法定代表人/代表：法定地址：法定地址：

　　通讯地址：通讯地址：

　　电话：电话：

　　签约时间：年月日

　　签约地点：

销售代理合同14

　　需方：_______________(以下简称甲方)

　　供方：_______________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，经双方协商一致，签订本合同，以供双方遵守。

　　一、合同遵守的质量条款：

　　1、产品质量标准符合：国家标准和有关质量要求;

　　2、产品附产品合格证;

　　3、产品包装符合有关规定和货物运输要求，包装物免回收、用;

　　4、购入进口药品，__应提供符合规定的证书和文件;

　　5、产品出现质量问题，__应负完全责任，__应承担包括但不限于罚款、没收、违法所得、抽检损耗、赔偿及处理等一切费用。对产品质量提出异议的期限同产品有效期。

　　二、交货地点及方式：__负责送货至需方仓库，地址：，收货人：，电话：，附《随货同行单》及《药品检验报告单》，货到验收合格后签收。货及增值税发票同行。

　　三、运输方式及其费用的负担：□铁路、□公路、□邮局、□其他___;费用由供__承担。

　　四、结算方式：结算期限：。

　　五、验收标准、方法及提出异议的限期：按合同第一条质量条款有关标准、方法进行验收。__所提供的产品应为新批号，收货时距生产日期不超过。

　　六、违约责任：严格按合同约定的.期限、质量、数量履行供需双方的义务，若一方违约，违约方应承担守约方因此造成的直接和间接损失。

　　七、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向需方所在地人民法院起诉。

　　八、合同有效期：________年____月____日至________年____月____日。

　　九、本合同壹式贰份，双方各持壹份，合同附件、质量保证协议与本合同具有同等法律效力，本合同自双方盖章后生效。

　　十、__授权需方在区域独家代理经营本合同品种，未经协商并经需方同意__无论以何种形式向上述区域内发货销售的，__须承担由此给需方造成的所有损失。其它未尽事宜，供需双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

销售代理合同15

　　甲方（委托人）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　乙方（受托人）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　甲乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方（独家）代理销售甲方开发经营或拥有的____________事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。

　　第一条、合作方式和范围

　　甲方指定乙方为在____（地区）的独家销售代理，销售甲方指定的，由甲方在________兴建的____________项目，该项目销售面积共计________平方米。

　　第二条、合作期限________个月，自____年____月____日至____年____月____日。在本合同到期前的____天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长____个月。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。

　　1、在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。

　　2、在本合同有效代理期内，甲方不得在____________地区指定其他代理商。

　　第三条、费用负担

　　1、本项目的推广费用（包括但不仅包括报纸电视广告、印制宣传材料、售楼书、制作沙盘等）由甲方负责支付。该费用应在费用发生前一次性到位。

　　2、具体销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。

　　第四条、销售价格

　　销售基价（本代理项目各层楼面的平均价）由甲乙双方确定为____元/平方米，乙方可视市场销售情况征得甲方认可后，有权灵活浮动。

　　第五条、代理佣金及支付

　　1、乙方的代理佣金为所售的________项目价目表成交额的________%，乙方实际销售价格超出销售基价部分，甲乙双方按________比例分成。代理佣金由甲方以________形式支付。

　　2、甲方同意按下列方式支付代理佣金：

　　（1）甲方在正式销售合同签订并获得首期房款后，乙方对该销售合同中指定房地产的代销即告完成，即可获得本合同所规定的全部代理佣金。甲方在收到首期房款后应不迟于________天将代理佣金全部支付乙方，乙方在收到甲方转来的代理佣金后应开具收据。

　　（2）乙方代甲方收取房价款，并在扣除乙方应得佣金后，将其余款项返还甲方。

　　3、乙方若代甲方收取房款，属一次性付款的，在合同签订并收齐房款后，应不迟于________天将房款汇入甲方指定银行账户。属分期付款的，每________个月一次将所收房款汇给甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。

　　4、因客户对临时买卖合约违约而没收的定金，由甲乙双方________分成。

　　第六条、甲方的责任

　　1、甲方应向乙方提供以下文件和资料：

　　（1）甲方营业执照副本复印件和银行账户。

　　（2）新开发建设项目，甲方应提供政府有关部门对开发建设_________项目批准的有关证照（包括：国有土地使用权证书、建设用地批准证书和规划许可证、建设工程规划许可证和开工证）和销售_________项目的`商品房销售证书、外销商品房预售许可证、外销商品房销售许可证。旧有房地产，甲方应提供房屋所有权证书、国有土地使用权证书。

　　（3）关于代售的项目所需的有关资料，包括：外形图、平面图、地理位置图、室内设备、建设标准、电器配备、楼层高度、面积、规格、价格、其他费用的估算等。

　　（4）乙方代理销售该项目所需的收据、销售合同，以实际使用的数量为准，余数全部退给甲方。

　　（5）甲方正式委托乙方为________________项目销售（的独家）代理的委托书。

　　2、甲方应积极配合乙方的销售，负责提供看房车，并保证乙方客户所订的房号不发生误订。

　　3、甲方应按时按本合同的规定向乙方支付有关费用。

　　第七条、乙方的责任

　　1、在合同期内，乙方应做以下工作：

　　（1）制定推广计划书（包括市场定位、销售对象、销售计划、广告宣传等等）。

　　（2）根据市场推广计划，制定销售计划，安排时间表。

　　（3）按照甲乙双方议定的条、件，在委托期内，进行广告宣传、策划。

　　（4）派送宣传资料、售楼书。

　　（5）在甲方的协助下，安排客户实地考察并介绍项目、环境及情况。