施工合同

【实用】施工合同模板集锦10篇

　　随着法律知识的普及，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的施工合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工合同 篇1

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

　　1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）

　　2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

　　二、工期

　　开工日期：

　　并网日期：

　　竣工日期：

　　四、合同价格和付款方式

　　合同价格

　　本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的`%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

　　五、施工质量和质量检查

　　1、工程质量

　　（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

　　（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

　　2、质量检查：

　　六、解决争议的办法起诉讼。

　　（1）调解要求停止施工，且为双方接受。

　　（2）法院要求停止施工。

　　七、违约

　　1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

　　（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

　　（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

　　九、合同的生效及终止

　　1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

　　2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

　　十、合同份数

　　本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

施工合同 篇2

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。

　　2、工程地点：沫河口镇

　　3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。

　　4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等

　　二、建设工期

　　总工期 ________天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。 本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。

　　三、工程造价

　　1、甲方_________日内提供图纸。

　　2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。

　　3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价________元。

　　4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等。

　　5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商。

　　四、履约保证金

　　1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。

　　2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。

　　五、工程款支付

　　乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。

　　六、双方职责

　　(一)甲方职责

　　1、负责在乙方进场前2 天提供施工场地(工棚、预制场地)，并配合乙方施工前的测量工作。

　　2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。

　　3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。

　　4、配合乙方进行设备场内转运。

　　5、向乙方提供水源电源接口。

　　(二)乙方职责

　　1、指派___________作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。

　　2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。

　　3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。

　　4、负责工程资料的整理、归集。

　　5、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后 10 日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的'书面承诺。

　　七、安全责任事故：

　　该项工程施工期间，所有与该工程相关的安全事故均由承包方负责，与发包方无关。

　　八、争议解决：

　　履行本协议如发生异议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是合同的一部分；如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　九、 合同生效：

　　如本协议与工程合同有冲突，经双方协商再行补充为准。

　　十、合同订立地点：

　　蚌埠市

　　十一、合同经双方签字盖章后生效。

　　发包人(签章) 承包人(签章)

　　法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐户名称： 帐户名称：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同 篇3

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　施工单位： (以下简称乙方)

　　经甲乙双方平等协商，甲方将下列工程任务委托乙方进行施工，为明确双方权利和义务，特制定本合同，共同遵守。

　　一、工程名称及建设地点：

　　1、 工程名称：xxxxxxxx公司厂房室内油漆涂料涂装工程

　　2、 建设地点：xxxxx经济开发区

　　二、工程范围：

　　所有室内厂房所含工程(钢柱、钢梁、檩条、拉条、套管、 柱间撑、屋面撑)。

　　三、工程总造价：

　　按图纸面积计算，每平方 xx 元。

　　四、工期： 年 月 日至 年 月 日，共计 天 。

　　五、 承包方式：包工包料。

　　六、甲方委派 工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定做好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

　　七、乙方负责完成的工作：

　　1. 保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

　　1. 自觉遵守甲方和业主现场的'有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

　　2.负责施工人员保险的购买。

　　八、乙方必须严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成的损失均由乙方负责。

　　九、工程验收：

　　1.工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。

　　2. 工程竣工验收通过后，同时乙方将全部技术档案资料(产品合格证)移交给甲方。

　　3.如在质保期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知三天内派出人员进行处理。

　　十、 其他事项：

　　1. 在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

　　2.乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

　　十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。 本合同一式两份，双方各执一份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　代 表：代 表：

　　年月日

施工合同 篇4

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等，自愿、公平和诚实信用，本着平等互利的原则，协作配合。为明确责任，确保工程质量，工程安全顺利完成，经甲、乙双方协商一致，鉴订本合同，甲乙双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：东润豪庭地下车库及1#，2#，5#，6#

　　2、工程地点：汶上县南二环与宁民路交汇处

　　3、承包范围：混凝土底板及车库、标准层的所有混凝土。

　　4、 工程质量标准：合格

　　二、甲方责任：

　　1、按乙方要求按时将施工材料运至现场。

　　2、为乙方提供技术、安全方面指导。

　　3、甲方负责各方面关系协调。

　　三、乙方责任与义务：

　　1、乙方负责整个工程的质量，安全进度及施工组织设计等工作的实施。

　　2、乙方负责现场文明施工保持工地清洁、干净、有序。

　　3、安全文明施工方面，乙方必须严格按照建设单位要求进行，施工现场一定要达标。

　　4、及时提供各种材料用量计划。

　　5、严格按照国家及省市颁发的各种质量标准施工，执行本项目文明施工要求，接受甲方有关人员监督检查，节约材料，负责本项目工程安全生产防护，进场人员质量安全教育。

　　四、质量要求：

　　1、按相应规范、质量标准及建设、监理、施工单位的规定要求达到合格标准。

　　2、因质量不合格等因素所带来的`损失均由乙方负责，甲方将对其进行处罚。交工后因质量问题所带来的赔偿均由乙方承担。

　　五、安全要求：

　　1施工用电方面必须确保规范、安全。电盘、电缆必须按照规范安装架设。禁止任何有安全隐患的事项出现。

　　2、因施工不到位工人违章作业野蛮施工所出现的任何安全事故由乙方承担。

　　3、乙方应根据施工要求及工作特点，及时对工人进行安全教育，班前会必须按时召开，且达到作用。

　　六、施工组织：

　　1、在各工种同时施工情况下，乙方必须以主人翁角色，以主线方式配合各工序顺利进行。

　　2、在牵扯到预留、预埋等项目上，乙方应与各工种积极配合，事先与各方必须协调一致。

　　七、工期：按建设单位制定的工期执行，乙方无故拖延工期，所带来损失由乙方负责。

　　八、承包价格，工程计算方式：

　　1、承包价格：混凝土底板每立方14元，车库及标准层按图纸面积计算，每立方8.5元。

　　2、付款方式：底板混凝土每3000立方结算一次，完后付款80％，标准层每2层付款一次，完后付80％。

　　九、其他：

　　乙方在质量安全进度，现场文明施工等方面，达不到规范，验收标打架、偷盗、滋事，甲方实行严重罚款，乙方并承担所造成的一切经济损失。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，甲乙双方协调解决，自合同签订之日起生效，工程款全部付完本合同立即失效。

　　甲方法定代表： 乙方负责人：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　年 月 日 年月日

施工合同 篇5

　　发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　二、承包工程内容：

　　砌体：砖砌体、构造柱、过梁、地梁；

　　抹灰：内墙抹灰，门窗洞收口；

　　地面：地下室地面、车库地面、机房地面、踢脚线； 卫生间：卫生间防水找平层、保护层，炉渣回填； 阳台：阳台防水找平层、细石砼保护层；

　　屋面：细石钢筋保护层分格压光，屋面排气道（一期做法）；

　　楼梯：楼梯单坡、双坡（包括踢脚线与平台）。

　　三、承包方式及结算方法：

　　1、承包方式：（1）甲方提供垂直运输机械及材料

　　（2）乙方包人工费、小型工具（灰斗车、砖车、铁钎、水管等）小型机械（小型震动棒等）。

　　2、承包金额：

　　（1）砌体：砖砌体 元/m,构造柱、过梁、地梁 元3

　　/m；（包括钢筋绑扎）。

　　（2）抹灰：内墙抹灰 元/㎡（包括二次收口费用），砌门窗洞收口 /m（门洞延长米）；

　　（3）地面：主楼地下室地面 元/㎡（含踢脚线、集水坑盖板预制安装），车库地面（含踢脚、集水坑盖板预制、安装）： 元/㎡，机房地面 元/㎡（含踢脚线）；水电井地面： 元/㎡

　　（4）卫生间：卫生间找平层、保护层 元/㎡/遍（带R角），炉渣回填 元/㎡；

　　（5）屋面（主楼屋面、塔楼屋面）：细石砼钢筋保护层分格压光： 元 /㎡（包括钢筋绑扎、浇筑砼、沥青砂灌缝），屋面排气道成品（包括砌筑、粉刷、盖板等） 元/个；

　　(6)楼梯粉刷：楼梯单坡元/层（包括踢脚线、休息平台、侧面、滴水线、安放钢筋防撞角）；

　　（7）飘窗粉刷：元/个

　　（8）室外砼暗散水： 元/㎡

　　注：未涉及到的工作内容双方协商确定。

　　四、劳务报酬与支付：

　　按月形象进度当月办理结算手续，次月25日前付上月结算人工费的70%，工程完工后次月付付至人工费的85%，分栋付款；3个月内付至人工费的95%，剩余5%作为保修金，

　　工程竣工验收后30日内无息返回保修金。

　　五、工期 天。

　　开工日期：20xx年月 日至20xx年 月 日止。

　　六、质量：

　　1、质量等级：优良

　　2、严格按照国家现行的施工验收规范及工程设计图纸、变更等要求进行施工。

　　3、严格执行工序之间交接制度和工程质量检查验收制度。做好自检工作，自检合格后报项目部验收。

　　七、双方责任：

　　甲方：1、负责施工现场的整体部署和调配。

　　2、负责工程质量的监督检查，发现问题有权勒令乙方停工或返工，并视情节轻重予以处罚。

　　3、保证施工现场资金、材料、机械按时到位。

　　4、负责技术资料的填写和整理，并向施工操作人员进行技术、安全交底。

　　5、提供机械设备的存放库房，保障施工正常运行。

　　6、施工放线指导由甲方负责。

　　7、乙方在工程质量不达标、进度滞后、不服从甲方管理，造成较大的安全隐患或发生较大的安全事故，甲方有权终止合同，损失一切费用由乙方负责。

　　8、与场为乙方提供一间办公室与一间仓库，仓库设于楼内且严禁住人。

　　乙方：

　　1、保证施工所用的劳动力数量（满足甲方工期要求），并做到技普搭配合同，操作熟练，主要人员必须具备上岗证书。

　　2、自觉遵守施工操作程，严格执行工序交接制度，上道工序有不合格现象时，不得进行下道工序。

　　3、接受甲方及各级质检部门的监督和管理，对工程中发现的质量问题，及时提出整改方案，报甲方同意后方可进行纠正工返工。

　　4、不得使用童工及不明身份的人员，现场所有人员应登记造册备案。

　　5、按甲方要求施工的时间，保证施工工人按时到场，如不按时发生的'费用均由乙方承担。

　　6、施工工具（铁锨、灰斗、灰斗车、砂筛、水管、线绳、照明等）由乙方配置。

　　7、墙线放线、弹线由乙方负责，甲方配合。

　　8、如有乙方未能达到国家现行质量验收标准，返工造成的材料浪费由乙方负责原价赔偿。

　　八、安全生产，文明施工：

　　1、甲乙双方必须严格执行国家有关安全规范，上岗人员接受安全培训，坚决杜绝一切安全事故的发生。

　　2、主要施工人员及特殊工种必须持证上岗机械设备设专人负责。

　　3、进入施工现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋，高跟鞋或赤脚并穿戴整洁。

　　4、进入施工现场的工人必须无条件服从甲方管理人员安排，如不服从管理罚款500.00元/次。

　　5、施工现场及时清理，材料按图示堆放整齐，做到工完料净场地清。

　　九、乙方不能擅自停工或未经允许离开工队，否则造成的一切经济损失由乙方自行承担。

　　本协议自双方签字之日起生效。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方:

　　年月日

施工合同 篇6

　　经市府基建办施工处批准，本工程于_____年_____月_____日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。

　　第一条 工程内容和承包范围

　　(一)单项或单位工程类别、结构形式：______;层/幢;______;建筑面积____________;建筑面积，道路：___________;给排水管道：____________;构筑物：____________。(二)承包范围：承包按 _____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

　　(三)承包金额内未包含的工程项目：

　　第二条 工程造价及承包方式

　　(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币______万元。

　　全部工程造价按下列办法办理：

　　(二)承包方式：

　　1. 按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。

　　2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。

　　3. 工程质量标准要求：

　　第三条 工期

　　(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。

　　(二)开工日期：__________________

　　竣工日期：__________________

　　(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。

　　1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;

　　2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

　　3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;

　　4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

　　5. 因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;

　　6. 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;

　　7. 甲方财力不足导致停工窝工者;

　　8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

　　第四条 材料、设备供应

　　(一) 工程全部建安材料、成品、半成品及设备由 方自行采购供应至 施工工地现场(仓库)。

　　(二) 工程 材料及 设备，由______方采购供应至 场地(仓库)。

　　(三) 工程 设备，由______方采购供应至____________向______方交货。

　　(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。

　　(五)购买三大材料所需的外汇由 _____方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由 _____方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。

　　(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的`一方负责，否则由供应方负担。

　　第五条 双方责任

　　(一) 甲方责任：

　　1. 办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽的障碍物资料;

施工合同 篇7

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：

　　总计：施工面积_________平方米;

　　2.施工内容：附《装潢施工内容单》和施工图。

　　4.委托方式：

　　5.工程开工日期：_______年_______月________日

　　6.工程竣工日期：_______年_______月________日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款:(金额大写)_______元，附《装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款__________________元2、人工费____________________元;

　　3、设计费__________________元4、施工清运费__________________元;

　　5、搬卸费__________________元6、管理费__________________元;

　　7、税金(5.72%)____________元8、其他费用(注明内容)_________元;

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。附《装潢工程材料决算清单》。

　　2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的'材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，按《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的___%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条： 付款方式

　　1.合同一经签订，甲方即应付___%工程材料款和施工工费的__%;当工期进度过半(__年__月__日)，甲方即第二次付施工工费的__%。剩余__%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)

施工合同 篇8

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　20xx年8.5洪灾，沿路路面损毁严重，边沟堵塞，坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便，经村两委研究决定，对此段路进行维修。《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的'全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　(一)工程名称：道路维修。

　　(二)工程地点： 。

　　(三)工程范围：全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复)

　　(四)工程总造价：经双方确定本合同工程造价暂定为人民币 万元，大写 万元整。

　　第二条：工程期限

　　根据双方协商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特殊情况，工期顺延。

　　第三条：工程质量

　　乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。

　　第四条：工程款结算及支付方式：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。

　　第五条：乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

　　第六条：其他约定

　　(一)本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　(二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各存一份。

　　发包方(签章)： 承包方(签章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日

施工合同 篇9

　　甲方：中国建筑第五工程局哈磴高速公路项目部(以下简称甲方)

　　乙方：桥二队 (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包

　　合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结合本工程具体情况，甲方将哈磴高速公路第18合同段的部分工程承包给乙方施工，经双方友好协商，达成如下协议：

　　第一条：工程概况。

　　1、 工程名称：哈磴高速公路第18合同段。

　　2、 建设单位：哈磴高速公路建设管理办公室

　　3、 工程地点：乌拉特前旗西小召镇

　　4、 工程内容：桥梁（下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括

　　的所有工程细目，以及施工过程中变更增加的项目）

　　5、 施工桩号：K878+618，K880+785，K878+395，K879+511，K879+909，K880+284

　　6、 开、竣工日期及要求：

　　开工日期：20xx年__月__日。

　　竣工日期：20xx年7月25日

　　具体为：20xx年度完成桩基础，预应力空心板形成生产能力，20xx年7月25日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然灾害(含地质变化)，工期顺延。

　　7、 乙方开工时必须进够不少于台钻机，其它配套设备、

　　人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求，甲方有权清退出场。

　　8、 工程质量等级：优良。

　　9、 工期损失金：因乙方自身原因造成的工期损失，每拖延

　　一天罚款

　　第二条：工程承包方式及结算方法。

　　1、 本工程一律不设预付款。

　　2、 甲方承包给乙方施工的工程，均采用甲乙双方协商的单

　　价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场，工棚等的临时征地费，工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用，人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险，个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，由乙方自负盈亏。

　　3、 乙方所承包施工的工程，在未得到监理单位及建设单位

　　计量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。

　　4、 经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后，甲

　　乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。

　　5、 工程变更部分的单价，如合同中有的，套用合同清单单

　　价，如超出合同清单之外的，按甲乙双方共同协商的单价。

　　6、 工程量清单是合同的组成部分，清单数量为暂定工程数

　　量，业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务，即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依据，也不能作为乙方拒绝施工的理由。

　　7、 施工过程中，乙方施工机械车辆所需油料，在甲方指定

　　的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。

　　8、 业主对甲方的有关工期、质量、进度、安全等方面的要

　　求同样适用于乙方。

　　第三条：工程计量及支付办法。

　　1、 乙方每月只能向甲方申请计量款一次，计量款的'支付时

　　间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款，甲方作相应延期。

　　2、 业主计量款只能付至甲方专用帐户上，乙方可在甲方帐

　　户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时，要求乙方提供帐号,支付时采用转帐的方式进行支付。

　　3、 乙方必须派专人办理计量款的支付手续，并提供其身份

　　证复印件给甲方财务部备案。否则，甲方有权拒绝支付。

　　4、乙方申请的计量项目及工程数量，必须符合业主要求的

　　手续，即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后，按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。

　　5、甲方支付乙方计量款时，以乙方实际完成工程量的80%

　　进行支付，并且要求乙方已完工程在质量、安全及文明施工方面，必须得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则，因乙方工程质量、安全及文明施工不符合要求时，甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。

　　6、 甲方拨付进度款时，予留20%作为工程质量、安全、合

　　同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书，，支付至乙方实际完成工程量的95%，余下5%作为工程质量保留金，保留金的期限以业主规定为准。

　　7、 保修期间发生的缺陷修复及费用，由乙方承担，如委托

　　甲方修复，修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金，扣除乙方承担的工程缺陷修复费用后，将余额返还给乙方。

　　8、 工程量具体计量程序及支付办法详见项目部编制的《施

　　工队工程计量及支付办法》。

　　第四条双方职责

　　甲方职责:

　　1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作，并协助乙方解决工程施工中的技术问题。

　　2、 乙方施工的工程质量，安全工作按照国家施工验收规

　　范，质量验评标准，安全规范和标准以及当地有关质

　　量、安全的规定进行指导、监督与检查，协助乙方处理好质量安全事故。

　　3、 甲方有权按照公司内部的管理制度对乙方施工作业 进行定期或不定期的质量、安全，文明施工，劳资等方面的检查并进行评定。根据评定结果进行奖、罚，对乙方达不到合同约定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍无改进者，甲方有权自行安排人员整改，其费用由乙方负责。

　　4、 甲方有权对乙方财务实行监督、审查，制止不合理的财务开支，以确保工程款专款专用。

　　5、 乙方承包工程的质量，进度不能满足甲方与建设单位签订的总承包合同要求时，甲方有权对乙方承包的工程量进行调整，并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改，费用由乙方负责。

　　6、 由于乙方施工质量达不到甲方要求，质量低劣且在整 改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方应立即退场并无权要求支付任何附加费。

　　乙方职责:

　　1、 乙方按照自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合

　　法经营。工程施工期间必须服从甲方的工程管理及财务监督。

　　2、 乙方进场7天内，应向甲方提交一份详细的施工进度表

施工合同 篇10

　　发包人(全称)：（以下简称甲方）

　　承包人(全称)： (以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1 工程名称：信丰县橙乡文化城市市政道路(桃江路)工程

　　1.2 工程地点： 信丰水东

　　1.3 工程内容：道路、排水、交通、照明及绿化等工程

　　1.4 承包范围：

　　1.5 承包方式： 施工图规定以及甲方认定的内容 包工包料

　　二、合同文件及解释顺序

　　1.本合同条款;

　　2.标准、规范及有关技术文件;3.图纸; 4.工程量清单;5.工程报价单或预算书;6.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。

　　三、双方一般权利和义务

　　3.1 发包人工作

　　1.协助将施工所需水、电、在签订合同后从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要;

　　2.水准点与坐标控制点在签订合同后 2 日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验;

　　3.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;

　　4.负责向市政工程质量监督机构办理质量报监;

　　5.双方约定发包人应做的其它工作：_除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _

　　3.2 承包人工作

　　1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;

　　2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫;

　　3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定 。

　　4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人;

　　5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费;

　　6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用;

　　7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。

　　四、工期

　　4.1 工期

　　开工日期： 20xx 年 7 月 15 日，竣工日期： 20xx 年 10 月 30 日，合同工期：总日历天数 105 个有效日历天。

　　4.2 工期延误

　　承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件;

　　2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

　　3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　4.设计变更和工程量增加;

　　5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　6.不可抗力;

　　五、质量

　　5.1 工程质量

　　5.1.1 工程质量标准： 合格

　　5.1.2 工程施工和质量标准评定依据的标准、规范：

　　(1) 沥青路面施工及验收规范GB5009296

　　(2)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97

　　(3)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87

　　(4)市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90

　　(5)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90

　　(6)城市道路养护技术规范CJJ36-90

　　(7)城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91

　　(8)城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx

　　(9)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(建设部建城[20xx]221号)

　　5.2 隐蔽工程和中间验收

　　工程每一道工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可进行下一道工序。

　　5.3 工程试车

　　工程试车要求及费用的承担：___________承包方5.4 竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定， 7 天内向发包人提供 一 套完整竣工资料及竣工验收报告、 一 套竣工图。

　　5.5 质量保修

　　具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件《工程质量保修书》中约定，质量保修书作为本合同的附件。

　　六、合同价款确定与支付

　　6.1 合同价款及调整

　　6.1.1 本工程合同价款：暂定壹仟贰佰万元(小写：12000000元)。

　　6.1.2 本工程按甲方认定的工程量数据计算，执行20xx年江西省市政工程消耗量定额及单位估价计取综合管理费率22%计算，材差不计取管理费只计取营业3.413%;市政道路管网按施工图计算套用标准取费。

　　其它说明：所有有关工程结算的资料签证按甲方的规定程序办理签字、盖章等。所有现场签证、零星点工(普工按100元/工日，技工按150元/工日计)、设计变更及甲方工程部下发的工程修改通知等按本条第1款执行。

　　6.1.3 因工程变更、索赔等原因引起的价款变更、追加，承包人提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

　　(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

　　(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人审核确认后执行。

　　6.2 工程款(进度款)支付 1、乙方在订立合同时自愿交纳200万元人民币作为工程履约保证金，保证金于乙方正式施工后15日内返回乙方。不计任何利息。

　　2、本工程工程总价款的70%以桃江龙城小区5#楼房屋价款抵扣，余下的30%(含以下涉及的`5%质量保证金在内)于本工程量过半后根据甲乙双方协商按适当比例付进度款。抵扣单价按本公司售楼明示的销售价，具体抵扣房号详见附表。

　　3、承包方所抵房屋，目前统一在销售部销售，销售款由发包方待工程进度返还给承包方。所有工程款必须开具有效建安税票。

　　6.3 竣工结算

　　6.3.1 工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人按照本合同约定的合同价款调整内容、要求，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。

　　6.3.2 发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，以结算价款的 5 %作为质量保修金，余款经 双方确定工程竣工扫尾工作正式完成 确定后二个月内结清支付。

　　6.3.3 质量保修金的返还按本工程质量保修书协议约定内容执行。

　　七、违约、索赔和争议

　　7.1 违约

　　7.1.1 发包人违约，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　7.1.2 承包人违约，赔偿因其违约给发包人造成的损失，工期不予顺延。

　　7.2 索赔

　　合同当事人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给对方造成损失的，被损害方可在事件发生28天内向对方提出索赔。索赔报告和有关资料送达对方28天内未予答复或未对索赔方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

　　7.3 争议

　　双方在履行合同发生争议时，请 有关法定部门 调解;调解失败，共同约定向人民法院提起诉讼。

　　八、其它

　　8.1 合同解除

　　8.1.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

　　8.1.2 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　8.2 合同生效与终止

　　合同订立时间： 20xx 年 月 日

　　合同订立地点：江西XX房地产开发有限公司工程部

　　本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

　　8.3 合同份数

　　本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【施工合同】相关文章：

施工施工合同04-21

施工总承包施工合同04-08

班组施工合同(施工队)11-27

施工的合同 11-23

施工合同10-25

球场施工合同10-13

弱电施工合同10-13

建房施工合同12-26

关于施工的合同09-28

大型施工合同09-28