施工合同

【推荐】施工合同范文集锦八篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的施工合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工合同 篇1

　　发包人： （以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿 、公平和诚信的原则，为把金富国际项目1#栋大理石干挂工程按时、按质完成任务，甲方将本工程承包给乙方施工，经甲、乙双方充分协商，达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、工程量及价款

　　本工程以包工不包料进行承包，工程量大约包价为人民币 平方米，结算以实际施工量进行结算。

　　三、付款方式

　　甲方按工程进度支付乙方相应工程量款项的 %，乙方进场时只先预付贰—伍万元给乙方用于伙食、购易耗品等开支。余款待工程全部竣工，经验收评定达标后，付总工程款的%，剩下的作为质保金待工程竣工验收合格后一年内全部付清。

　　四、施工质量要求

　　1、质量等级为优良。

　　2、安装必须按设计图纸要求固定龙骨、黏胶、密鏠、防水进行施工。

　　由于安装不稳造成缩水、倒塌等质量问题，甲方有权扣除乙方余额作为赔偿。如果造成相关法律责任概由乙方承担一切责任。

　　3、乙方施工时注意安全，做好防护工作，所有进场施工人员必须佩戴好安全帽。工程完工，做到文明施工，职工施工用电需由电工按驳不得随便乱接乱用。

　　五、施工工期

　　施工日期自进场时开始计算，以甲方提前一个礼拜的通知为准， 误一天罚地示 元。如遇下雨天气不能施工竣工，竣工工期顺延；如果由于甲方材料原因造成停工，竣工工期顺延，停工超过5天以上，由甲方给予乙方元/人/天所有补偿。从工程款中扣除。如果按期竣工，由甲方奖励 元。

　　六、双方责任

　　一、甲方权利义务

　　1、甲方负责监督工程进度，检查工程质量；

　　2、提供现场钢管外脚手架和运输电梯；

　　3、负责对乙方施工技术交底，安排乙方施工工期目标及乙方施工员要求；

　　4、检查乙方施工质量，对存在问题的部位提出整改方案及整改期限。

　　二、乙方权利义务

　　1、乙方必须无条件接受甲方现场项目部人员指挥，工班长必须长驻施工现场，不得随意旷工；

　　2、乙方必须按照甲方要求组织好每天施工所需人数；

　　3、乙方自带施工所需要的一切工具设备及机械，所有施工设备、易耗品概由乙方自带自备；

　　4、乙方自行解决工人伙食，一切费用自理，不得在施工场地内生火或住宿，负责劳工工资、医疗卫生、车费及工人劳保安全用品。乙方在施工过程中，无论发生任何大小安全事故，均与甲方无关，由乙方自行负责。

　　七、其他

　　1、乙方施工人员必须严格遵守甲方场地的.管理要求，不得损坏和偷盗甲方土地的材料、机械设备，一经发现双倍罚款，严重者移交公安机关处理。

　　发包公司： 承包公司： 经办人：经办人： 电话： 电话：

　　年月日

施工合同 篇2

　　承包方（乙方）：

　　发包方（甲方）：

　　本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期顺利地完成施工任务，明确双方职责、相互配合，双方达成如下条款，望共同信守。

　　一、工程项目名称：奚若中学办公楼、宿舍楼外墙刮槽工程。

　　二、工程施工工期：自_______年____月____日至_______年____月____日，工期为______天竣工。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

　　1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。

　　2、甲方要求变更工程内容或增加项目。

　　三、承包方式：由乙方包工不包料的形式自行组织施工。按每平方米17.50元，一次性包断。

　　四、工程质量及法律法规：严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)标准验收。

　　合同依据法律法规：

　　1、《中华人民共和国合同法》；

　　2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx；

　　3、国家及地方有关施工管理及规章。

　　五、工程拨款方式：乙方包工不包料，完工后按实际完成工作量展开计算并按实结算。该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后年后付清。

　　六、安全文明竣工要求：

　　1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

　　2、乙方有权拒绝不合格的.原材料;

　　3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

　　4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

　　七、甲方、乙方责任范围

　　（一）甲方责任

　　1、甲方提供主材、水泥、砂子、用水、用电，甲方承担由此费用。

　　2、负责提供与施工相关的资料。

　　3、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

　　4、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。

　　5、合同生效后如变更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方损失的，赔偿乙方的经济损失。

　　6、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

　　（二）乙方责任

　　1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，保证质量，按时完工并交付使用。

　　2、施工吊篮、搅拌机以及附属工具乙方自理。（含吊篮检测）;

　　3、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

　　4、乙方委派___________为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。

　　5、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

　　6、乙方进场人员由专人管理并服从甲方质量及安全的统一管理。

　　7、做好文明施工、工完场清工作。

　　八、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

　　甲方： 代表人：

　　乙方： 代表人：

　　签订时间 年 月 日

施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。

　　一、工程名称：环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程

　　二、工程地点：环山中学宿舍楼和厨房后

　　三、工程内容：

　　护坡总体积为30.89m;

　　护坡总投资13900元。

　　宿舍后圳护坡长：42.2m×宽0.3m×高0.8 m = 10.13 m3

　　宿舍后圳边：长42.2m×宽0.5m×高0.24m = 5.06m3

　　厨房后圳边：长38.4m×宽0.5m×高0.3m = 5.76m3

　　厨房后圳护坡：长38.4m×宽0.3m×高0.8m = 9.22m3

　　伸进土中加宽脚：长0.3m×宽0.15m×高0.8m×20个 = 0.72m

　　30.89 m3×450元/ m3=13900元

　　四、合同工期

　　1、经双方协商确定工作日为20天，自20xx年11月18日起至20xx年12月8日。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　五、质量标准

　　1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，￥13900.00元。

　　2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。

　　4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后90日内全部支付。

　　六、甲方义务

　　1、 按时向承包人拨付工程款。

　　2、 工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。

　　七、乙方义务

　　1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。

　　2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。

　　3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。

　　八、施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的.责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　九、违约责任

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。

　　2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。

　　十、其他

　　本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　年月日：

施工合同 篇4

　　甲方：*************有限公司

　　乙方：有限公司

　　经甲、乙双方协商，甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。

　　第一条：工程名称及承包方式

　　1、工程名称：####项目。

　　2、工程地址：

　　3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。

　　4、工程规模及特征：

　　（1）基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。

　　（2）基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。

　　第二条：工程期限

　　本工程工期为 日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。

　　第三条、款项及付款方式

　　1、基坑支护工程价款、支付及结算

　　（1）基坑支护###元/㎡。

　　（2）付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的75%，基坑支护全部完成付已完工程造价的75%，回填完成付至结算总金额的95%，余5%质保金一年内付清。

　　（3）承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审查论证费及备案费和税金等所有相关费用。

　　2、降水井使用时间及费用结算

　　（1）成井费85元/m，运行费100元/天/眼，封井费825元/眼，四周排水600mmPVC管60元/m，以上均包含电费，电费每度按 0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。

　　（2）付款方式：成井完成付已完工程造价的50%，运行费用按月支付已完工程造价的80%，封井后一月内付清。

　　（3）本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、到自来水公司和节水办等主管部门办理相关手续所需的费用等所

　　有与本降水工程相关的费用。

　　3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。

　　4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件；甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。甲方的此项处理并不表明甲方已认可、追认乙方的非法分包、转包。

　　第四条：工程质量

　　乙方应严格按照经专家评审论证合格备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)、设计要求及现行的施工规范进行施工，确保本工程达到合格标准，确保基坑支护和其它工程的施工安全。

　　第五条：双方职责

　　1、甲方职责：

　　（1）负责三通一平，并承担费用。

　　（2）协调处理周边群众关系及市政、城建部门及有关管理部门事宜，保证施工不受外界干扰。

　　（3）负责施工资料的归纳整理（有关检测费乙方承担）。

　　2、乙方职责：

　　（1）负责施工组织，并做好方案。

　　（2）严格按方案施工，按期完成施工。

　　（3）因支护施工质量和不按操作规程施工原因造成边坡塌方及

　　安全事故一切责任损失由乙方承担。施工中若因乙方原因（乙方施工操作或施工质量等）发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害，由乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任，如甲方垫付的，乙方应及时偿还给甲方，甲方也有权直接从总承包价款中扣除。

　　（4）服从甲方管理，对施工人员作好安全教育工作，作到文明施工，造成安全事故责任由乙方自负，甲方概不承担任何责任。

　　（5）支护工程完工，甲方负责组织双方验收，乙方提供所有施工资料并及时办理竣工结算手续。

　　（6）施工中水电接入所需的管、线、电表、水表由施工单位自费购买与安装，水电费也由乙方承担。

　　（7）乙方所有进场材料需经监理及甲方人员验收合格后方可使用。施工中的每道施工程序，需经监理及甲方人员验收确认后方可进行下一道工序施工，乙方应严格执行报验制度并提供资料，配合甲方向政府相关部门提供申报备案及一切相关手续资料，参加基坑支护方案专家评审，并承担相关责任及所有相关费用。

　　（8）乙方进入施工现场后，必须服从甲方管理和监理单位的监督，及时签收甲方和监理单位下发的书面通知，否则对乙方按500元/次标准进行处罚。

　　（9）乙方依据相关的基坑支护规范设计支护方案，基坑支护设计施工方案必须达到郑州市建委主管部门要求。乙方应编制详细的'施工组织设计，经监理和甲方确认审批后进行施工。乙方对施工后至基坑回填前的基坑边坡质量与安全负责；施工方案的变更须征得监理和甲方同意，如果乙方单方面优化设计图纸造成质量安全问题，乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任；

　　（10）本工程施工所需的所有设备、材料、工具全部由乙方负责，并负责施工设备的安装、调试及维修，费用由乙方承担。

　　（11）乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收，并提交相关的技术资料：如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告，水泥、砂石实验报告，砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。

　　（12）乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同，另选施工单位，由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。

　　（13）乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。

　　（14）按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。

　　第六条：施工、变更与签证

　　1、施工图纸、说明和有关技术资料，均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况，可以组织设计交底或者图纸会审。

　　2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方，应及时向甲方提出书面意见。

　　3、施工过程中的一切变更，应当履行签证手续，否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证：

施工合同 篇5

　　工程名称：

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经双方友好协商，甲方委托乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：

　　一、 施工范围：

　　乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

　　二、 施工方案：

　　一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采用3㎜地暖复合膜，采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案，经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

　　三、 施工材料要求及材料供应

　　1、主要材料要求：

　　a、聚苯乙烯保温板：厚度20㎜。

　　b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，

　　c、地暖复合膜 3㎜

　　d、pe-xa管， “ 道诚 ”牌，de20×1.9㎜

　　盘管间距均采用250毫米（以设计图纸为准）

　　e、分水器为全铜，巨帆牌。

　　f、钢丝网：∮2×200mm×200mm,

　　2、辅助材料采用市面上通用材料。

　　四、 施工现场管理

　　1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

　　2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。

　　3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

　　五、 工程造价和结算方式

　　1、合同造价

　　该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。

　　地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的'房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间如果铺设地暖按全部面积计算。

　　2、结算方式、

　　乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。

　　工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。

　　六、 施工工期： 现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽误后续土建方施工为原则。

　　七、 质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责维修。

　　八、 合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。

　　九、 本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章）

　　签字： 签字：

　　年7月 6 日 年7月 6 日

施工合同 篇6

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、 工程概况：

　　工程名称： （以下简称：本工程）；

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准；

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、 合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、 质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　① 建设强制性条文；

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-xx；

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx；

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；

　　⑧ 省、市相关部门的各种规章制度；

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的'误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

　　六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、 施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（jgj59-86）。

　　3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。

　　5、XX市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、XX市治安管理处罚条例。

　　八、 合同生效：

　　1、本合同订立时间： 年 月 日。

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

施工合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将20xx年期间的部分零星维修工程（每次的.预算工程造价

　　在20xx元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：

　　一、工程地点： 随甲方指定的施工任务确定，在主城区范围。

　　二、工程内容：

　　三、工期 ： 。

　　四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至20xx年12月31

　　日止。

　　五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。

　　执行现行国家规范、标准。

　　六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。

　　七、付款方式：

　　施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。

　　双方责任：

　　（一）、甲方责任：

　　1、协调工作由甲方负责。

　　2、按时支付工程款。

　　（二）、乙方责任：

　　1、按照双方确定的维修方案，按时完成施工任务；工程保修期1年（如法律法规规定保修期超过一年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。

　　2、 按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育和监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。

　　3、乙方全权委托： 履行本合同。

　　八、违约责任：按《合同法》有关规定执行。

　　九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。

　　甲方：乙方：

　　法人代表： 法人代表：

　　经办人：经办人：

　　年月日年月日

施工合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　1、黄竹镇昌兴大道KO+480—KO+968.486标段水泥砼路面工程，全长488.486 米，路面宽 12 米。总面积 5861 平方米。

　　2、水泥混凝土路面标准C30，厚24厘米，使用42.5水泥。

　　二、 工程造价

　　道路工程按每平方米 元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。

　　三、 工程款拨付

　　工程款由甲方负责筹措，水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%，经竣工验收合格后支付总价款的45%，剩余5%保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由此发生的费用由乙方承担。

　　四、 施工技术及质量

　　1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、海南省相关技术标准、规范

　　2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。

　　3、质量标准：合格

　　五、 工期

　　总工期： 天（具备施工条件的有效工作日），开工日期：20xx年 月日，如因不可抗力因素不能按时开工，工期顺延

　　六、 安全文明施工

　　1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。

　　七、 双方责任

　　甲 方：

　　1、 甲方向乙方进行技术交底，负责工程施工用电、机械（搅拌机、装载机）、材料的采购、运输、供应。

　　2、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的`各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。

　　3、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　乙 方：

　　1、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。

　　2、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

　　八、 违约责任

　　甲方违约：

　　因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　乙方违约：

　　1.因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

　　九、 其 他

　　1、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。

　　2、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。

　　3、甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止

　　甲 方：

　　乙 方：

　　年 月 日

　　年 月 日

【施工合同】相关文章：

施工施工合同04-21

施工总承包施工合同04-08

班组施工合同(施工队)11-27

施工的合同 11-23

施工合同10-25

小型施工合同09-28

关于施工的合同09-28

大型施工合同09-28

私人施工合同09-28

关于施工合同09-28