【精华】施工合同8篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,很多场合都离不了合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的施工合同8篇,欢迎大家分享。
施工合同 篇1
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)大连通罗科技有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,共同遵守。
工程概况
工程名称:
建设地点:
第二条 工程内容及承包范围
工程内容:计算机网络安装工程、集团电话安装工程、卫星电视安装工程、安防监控安装工程。
承包范围:按甲方要求完成方案设计、设备材料及辅材供货、安装、调试、验收和培训。
设备安装开工和竣工期限
本承包工程的开工日期为甲乙双方签订合同之日起,竣工日期为工程开工后21日内结束。
遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做调整。
重大设计变更(指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变)造成的工期变化,并经甲方书面确认;
甲方书面通知的计划工期改变;
不可抗力;
第四条 承包方式、造价及造价调整
承包方式:采取包料、包工期、包质量、包材料差价及各系统的工艺设计,并达到甲方要求,若因甲方功能要求发生的重大变更造成价格大幅度增减将以补充协议形式办理。不包含室外安装立杆。
2、 本工程总造价:
人民币(大写) (详见方案)
3、 发生下列情况之一时,经乙方提出甲方认可后可调整本合同造价:
(1) 由于甲方通知的设计变更引起的增加/减少工作内容;
(2) 应甲方要求单项设计变更增减费用在¥20xx元(不含20xx元)以上;
(3) 不可抗力;
发生以上情况时,乙方应在3个工作日内,及时将调整的原因、金额以书面的形式(附有详细估算和甲方的指示)报送甲方,甲方应在收到报告后5个工作日内给予答复。
(4)除合同另有说明外,本工程发生的任何直接费用及与本工程有关的其他费用(如税金)均已包括在本合同造价内。
第五条 双方责任
甲方责任:
1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
3、开工前向乙方进行现场情况交底,提供施工场地的有关情况,以便乙方进行施工工作。
4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。
5、审核乙方报送的'施工组织设计和工程进度计划,组织工程竣工验收。
6、负责现场的协调管理,定期召开生产协调会。
7、负责甲方验收移交后的成品保护。
乙方责任:
1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划,书面报甲方审核确认后严格执行。
2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人,根据合同规定处理现场有关事宜,项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会,并代表乙方做出决定。
3、工程未经验收、交付业主使用之前,做好成品保护工作。
4、自全部工程竣工验收合格之日起,乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证,如发生任何质量问题,由乙方全权负责。
5、乙方未履行上述各项义务,造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。
6、不得损坏其他单位的施工内容,如有损坏乙方负责赔偿。
施工合同 篇2
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:___________________。
1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务
4.1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
4.2提供施工期间的水源、电源;
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务
5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)。
第七条工期延误
7.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的'其他情况。
7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
7.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第八条质量标准
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第九条工程验收和保修
9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单9.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。
9.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。
第十条工程款支付方式
10.1双方约定按以下第____种方式支付工程款:
1
0.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
第十一条:合同生效
11.1本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
11.2补充合同与本合同具有同等的法律效力。
11.3本合同(包括合同附件、补充合同)一式____份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主):____(签章)乙方:____(签章)
住所地址:____ 企业地址:____
工作单位:____ 法人代表:____
委托代理人:____ 委托代理人:____
联系电话:____ 联系电话:____
签约日期___
施工合同 篇3
装 修 合 同
甲方(委托人): 乙方(承包人):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修,为保证工程顺利进行,签定以下合同双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程地址:XXX宿舍三单元101室。 2、居室规格:三室两厅
3、主要装修范围为室内所有工程,包括地砖、墙砖、卫生间顶、客厅、卧室吊顶、铝塑板柱、木质地板、电视背景、刮瓷、门套、防盗窗、窗套、床、卫浴、推拉门、橱房餐柜。
4、委托方式:以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限:2个月,开工日期为20xx年4月8日,竣工日期为20xx年6月8日。
二、质量要求
1、工程使用材料的品种、规格、质量经双方认定。 2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加费用,应另签订补充合同。
三、委托人义务
1、开工前几天,应为承接人入场施工创造条件,把影响施工的物品清理。
2、提供施工期间的水源、电源。 3、负责做好保卫、消防等项工作。 4、参与工程质量和施工进度的.监督。 四、承包人义务 1、按期保质完成工程。 2、竣工后负责清扫施工现场。
五、合同价款:本合同工程总合计造价174880.00元(大写人民币壹拾柒万肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人费用,一次性到位。
1、合同生效后,委托人将施工前三日首付给承包人24880.00元(大写人民币贰万肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大写人民币壹拾伍万元整)于装修工程完工,双方验收合作后一次性付清给乙方。最迟可延迟到10月底付清尾款,如违约,将赔付承包商一定的违约金。
2、包修期限为20xx年6月8日至20xx年6月8日止。 六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。合同履行完毕后终止。
附:装饰工程预算表
甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):
年月日
装饰工程预算表
施工合同 篇4
建设方: (以下简称甲方)
总包方: (以下简称乙方)
分包方: (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任, 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期:
根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为天(日历天),自年月日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款:
合同定价(大写):暂定人民币 元整
(小写): 元,工程款按最后实际工程量结算下浮%结算。
六、决算依据:
本工程套用《XX省市政工程预算定额》(20xx版)、《XX省建设工程施工取费定额》(20xx版);材料价格执行 年 月《XX建设工程造价信息》(XX栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整:
设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付:
待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的'报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件:
1、本工程合同书;
2、施工图纸;
3、工程预算书;
4、规范、标准及其它技术文件;
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项:
丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作,当发生意外事故均由丙方自行负责,与甲、乙方无涉。
未尽事宜,由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日
总包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日
分包方(签章) :
法人代表(或授权委托人)签署:年 月 日
签订地点:
签订日期:年 月 日
施工合同 篇5
委托方(以下简称甲方): 联系地址: 联系电话:
施工方(以下简称乙方): 联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律法规,结合本工程具体情况,本着自愿 平等的原则,经双方协商一致签订本合同,具体条款如下:
第一条:工程概况
1:工程名称:
2:工程地址:
3:承揽方式:
4:工程内容及承包范围:
5:工程总量:预计工程量约为最终
结算按实际工作量。
第二条:工程期限
1:本工程总工期为
2:本工程开工日期日;竣工日期 年 月 日。
第三条:技术质量要求
1:工程质量要求标准:按国家现行有关施工及验收规范,达到优良标准。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术 质量交底资料精心组织施工作业,达到甲方建设 设计 监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现质量问题必须服从甲方整改意见限期整改 修补 打磨。
2:建设单位验收合格(耐磨面层不脱层、不起砂、表面光感一致)
第四条:合同价款及付款方式:
1:单价 人民币(大写): : 元)
2:根据预计工程量,合同总价为人民币(大写) ( : 元)。最后结算以实际工作量乘以合同单价计算。
3:付款方式与期限
⑴本合同工程完工一次性付100000元作进度款。
⑵剩余工程尾款于20xx年9月1日前全部结清。
⑶甲方以现金支票或银行电汇的方式向乙方支付工程款,工程款请汇入以下账户:开户行:中国农业银行景鸿支行
第五条:双方责任
1:甲方
⑴ 提供现场,协调乙方与工程现场总包单位的协作关系,以保障进度的顺利实施;
⑵ 按合同规定按时付款结算。
⑶ 提供安全的'作业环境,设备机械用具(设备机具如有丢失需照价赔偿)及水电接入点。
⑷ 提供临时住宿。
2:乙方
⑴ 负责提交进度计划和有关资料,严格按照操作规程和施工方案进行施工,保质按期完成施工。
⑵ 遵守现场安全文明施工的管理规定,如因乙方的责任造成的费用和罚款,由乙方承担。
3:乙方不履行上款各项义务,造成延误和甲方损失,应对甲方的损失给予赔偿。
第六条:违约责任和仲裁
一、合同生效后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,因由乙方赔偿甲方支付合同总价20%的违约金,并赔偿由此给对方造成的经济损失;如甲方不经乙方同意,单方解除合同时,应由甲方赔偿乙方支付合同总价的20%的违约金,并赔偿由此给对方造成的经济损失。
二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价的万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。需双方协商决定。
四、实行合理化建设奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。
五、甲、乙双方在履行合同时发生争议,首先应本着友好态度协商解决,若经协商不能解决,可向工程所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁,对仲裁结果不服,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条:竣工验收
1:本地坪工程全部完成后,乙方通知甲方按本合同第三条规定的技术质量要求验收。
2:遵守施工现场安全生产,文明施工的规定服从甲方的合法指令,否则均视为乙方违约。
第八条:保修服务
施工完毕后一年内,由于乙方施工所引起的工程质量问题,由乙方提供免费修补。因人力不可抗拒因素或第三方引起的质量问题,不属于保修范围,但乙方应提供服务,费用另议;保修期满后,乙方保证继续提供服务,费用另议。
第六条:其他条款
一:本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。
二:本合同一式贰份。
三:本合同自双方签订之日生效,结算全部款项后本合同自然终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇6
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就嘉兴思途汽车零部件有限公司标准篮球场施工,订立本合同。
第一条 项目概况
1.1 施工地点: 嘉兴思途厂区内
1.2 施工区域: 宿舍楼东侧
1.3 项目及价款
1.3.1 应管理部要求,思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下:
1、 篮球场场地几何尺寸为20*37M。划线区域几何尺寸为18*25M。
2、基础处理:200厚塘渣垫层、150厚三渣稳定层、50厚粗粒沥青混凝土、30厚细粒沥青混凝土。高出外围路面150,四周围堰用C25混凝土浇筑。场地长向各设置明沟一条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板。
3、球场周围用76mm*3mm焊接钢管做立柱、60*3焊接钢管做上下横档,焊接成2.5M高的围网框架,内填45*45*3.2mmPE空包胶铁丝网。用50mm钢管和包胶铁丝网做2400*1400铁门一扇。
4、全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。
5、用114mm*4mm钢管做6M高灯柱8根,76mm钢管做灯臂悬挑1200mm,安装1000W金属卤化灯具8套。
6、预埋25mm-40mmPVC管线,布装电线接通至控制箱。
7、安装80A防水防漏电配电控制箱一只。
8、面层铺设采用美国德克瑞丙烯酸面层涂料。分三步施工,找平层用沥青基础涂料反复找平不平整处厚度约1mm、粘合层在沥青底基上铺涂粘合层涂料二层厚度约1mm、纹理层厚度约0.7mm、色彩层厚度约0.3mm。
9、篮球场两侧各做28m长、宽40cm的钢制长凳。凳面用80*40*2.0扁钢管制作,凳腿用30*30*2.0方管制作。凳面并同围栏立管连接。
10、 篮球架属于甲指材料需甲方指定品牌、价格,工程完工后在结算中予以调整。
第二条 合同价款
2.1 本合同为固定总价:328561元人民币叁拾贰万捌仟伍佰陆拾壹元整(安装所用的其他机械设备架子等均由乙方自备,费用包含在合同总价中。)
2.2 增加工程量需有甲方签证单。
2.2 提供建筑业统一发票。
第三条 施工期限
3.1开、竣工时间:自甲方发出进场通知起30日,每延误一天扣除500元工程款。施工期间服从甲方现场进度安排。
第四条 质量保证
4.1 保证本工程施工质量,甲方按照验收统一标准核验施工质量,场地排水流畅
4.2 此工程保修期为一年,至工程完工双方验收合格之日起,一年内如因乙方原因导致的问题,由乙方负责无偿返修到合格。
第五条 工程验收
5.1 在工程完成后10个工作日内,甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊情况需延期的通知乙方,经乙方同意后延迟,最多不超过十天。
5.2 如有下列情形之一,应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格。
5.2.1 甲方超过规定的时间不做验收的。
5.2.2乙方的作业区域已经被投入使用且未对施工质量提出疑义的'。
第六条 付款方式
6.1合同签订乙方进场付合同总价的30%预付款,工程完工验收合格后付至结算价的95%,余款保修期满后28天内,一次性付清(保修期为一年)。
第七条 违约与争议
7.1 如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同,应负违约责任,按照违约额的30%支付对方违约金。
7.2 如甲方不按照合同规定的进度支付合同款,甲方未提供正常的工作作业面,乙方有权停止施工,所造成的误工损失由甲方承担。
7.3 因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成通过仲、诉讼方式解决。
第八条 合同生效与终止
8.1 本合同自双方盖章之日起生效。
8.2 双方办理验收结算后,本合同即告终止(保修条款除外)。
第九条 附则
9.1 未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行,或双方协商解决。
9.2 本合同壹式肆份,由甲乙双方各持贰份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇7
委托方(甲方):____________
承接方(乙方):____________
工程项目:室内装饰工程、施工、安装。
经甲乙双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑安装工程承包合同条例》,《中华人民共和国消费者权益保护法》,《中华人民共和国价格法》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜签定本合同。为使本项工程能顺利圆满完成,本着互惠互利的原则,明确规定双方的权利义务如下,双方应共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:佛山市机场路28号嘉禾新城美丽家园海圣阁601房
2、施工内容:详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》和本合同附件(二)《装饰工程设计图纸》。
3、委托方式:乙方负责设计、施工、安装、包工包料(部分材料甲方自购)
4、工程开工日期:______年______月______日
5、工程竣工日期:______年______月______日
6、工程总天数:________天
第二条:工程价款
1、工程预算总造价(金额大写)肆万伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》。
2、工程量的增减价款,按实际工程量增减。新增工程项目,需先设计并报价,以本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》为依据。
3、在以本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》为依据的情况下,如没有另增新的工程项目,则结算时工程价款不得超过预算工程价款的2%。
第三条:质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》中“使用材料及工艺要求”一栏。
2、工程施工标准,乙方严格按照工程设计图纸及本合同附件(三)《装饰工程施工及验收标准》进行施工,做好各项质量检查记录。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。以本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》为依据。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备等产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,乙方必须做出改正返工,工期不变,对工程造成的'损失由乙方负责。
3、乙方提供的材料必须要由甲方验收合格后方可施工。乙方应确保提供的材料在甲方验收前包装完好无缺,未有开封现象,并在产品标定保质期内。如发现乙方提供的材料存在伪劣冒牌,或与本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》所注明品牌,型号、规格不符等现象,可视为违约。
3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1、工程开工前三天,甲方向乙方支付本合同总金额的30%,计人民币壹万叁仟陆佰壹拾捌元整;
2、泥、水、电三道工序基本完工且木工制作开工和材料进场并经检验合格后三天内,甲方向乙方支付本合同总金额的40%,计人民币壹万捌仟壹佰伍拾捌元整;
3、木制作及油漆基本完工且扇灰材料进场并经检验合格后三天内,甲方向乙方支付本同总金额的10%,计人民币肆仟伍佰肆拾元整;
4、工程竣工并经甲方验收合格后三天内,甲方向乙方支付本合同总金额的(20%-20xx元),计人民币柒仟零捌拾元整;
5、余额人民币20xx元,作为质量保证金,在竣工验收后六个月内,装修无质量问题,甲方一次性支付给乙方;
6、如有甲方增加项目和按实际结算项目,根据甲方签名认可的单价,本合同附件(一)《装饰工程报价预算表》,经甲乙双方确定的数量,计算出准确金额,扣除质量保证金后,按上述比例支付给乙方;
7、如有甲方减少项目,则从本合同金额中扣除相关金额,并按调整后的金额进行工程款支付。如已存在甲方超前支付,则超出部分从下一笔工程款中扣除;
8、甲方工程款必须交给乙方指定或委托收款人员,同时必须收到乙方财务专用收据方可付款,否则出现问题,责任由甲方承担。
9、甲方付清扣除质量保证金后工程款,(以乙方开具财务收款票据为准),乙方与甲方办理移交并发放装饰工程保修卡;
10、甲方在应付款日期不付款(包括增加项目工程款)是违约行为,乙方有权停止施工,造成影响由甲方负责。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。甲方在未结算前擅自动用,视甲方验收合格,同意与乙方结算付清余款。
第六条:工程工期
1、如果因乙方原因而延迟完工,每日按合同总金额的1‰作为违约金罚款支付给甲方,直至合同总金额扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1‰作为误工费支付给乙方,直至合同总金额扣完为止。
2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担;由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用;如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。如因乙方设计失误造成更改方案,已经施工部份由乙方承担费用。
5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程验收
1、工程质量验收标准,详见本合同附件(三)《装饰工程施工及验收标准》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。
4、若在验收中发现有不符合验收要求的项目,施工方应进行整改,整改后对不合格项次进行复验,直至达到要求
第八条:其他事项
(1)甲方
1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。
3、甲方有权要求乙方无条件更换施工人员及乙方工地代表。
(2)乙方
1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2、指派(姓名)__________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
3、负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。施工过程中不得对室内承重结构进行任何改造、破坏。一切对承重结构破坏行为均由乙方负全责。
4、乙方指派安装水电改造工程的电工发须出示电工资格证。
5、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。
6、在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为24个月。
第九条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条:争议解决
1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或向本市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或法院判决。
第十一条:合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条:合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式二份,甲乙双方及各执壹份。
甲方(业主):(签章)乙方:(签章)
住所地址:____________企业地址:____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
代理人:____________代理人:____________
施工合同 篇8
发包人甲方(全称):
承包人乙方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
工程名称:生产厂房
工程地点:
工程内容:建筑面积20xxm2,2层框架结构。
二、工程承包方式及范围:
承包方式:包工包料,除钢筋甲供;承包范围:施工图纸内的所有土建工程,除涂料工程。
1、甲供盘圆钢筋,承包人应按规范要求调直(二级钢控制在3%以内,三级钢控制在1%以内),费用不计。
2、甲供钢筋,承包人应负责卸料,并堆放至钢筋场内,费用不计。
3、甲供钢筋数量按投标书中钢筋材料消耗量供应,由于投标人失误造成钢筋工程量少算、漏算或者实际施工过程中钢筋损耗量过大造成钢筋缺少,甲方不予增加钢筋量,且缺少部分由施工单位按甲方确认的品牌(沙钢、永钢)采购,费用自理。
4、涂料工程采用专业分包,外墙涂料工程所使用的脚手架可利用土建单位外墙砌墙外脚手架,承包人应给予分包人免费使用。内墙涂料脚手架由分包人自行考虑,费用包括在分包价款中。
5、由于涂料工程采用专业分包,因此土建承包人应保证提供的墙面、柱面、梁面、天棚面粉刷的平整度。由于承包人提供的上述工作面平整度不符合规范要求,土建承包人应进行修正,修正应达到规范要求。
三、合同工期:
开工日期:20xx 年9月15日(具体开竣工日期以开竣工报告为准)
竣工日期:20xx 年12月14日,工期: 90日历天。
四、质量标准
工程质量标准:合格
五、合同价款及调整方式:
1、经对外招标,本工程承包价为人民币 万元 ;金额(大写):壹佰壹拾捌万伍仟圆(人民币)。(注:竣工结算开票价为 万+钢筋材料款,钢筋材料款发票由甲方提供)
2、本工程合同价采用施工图总价承包方式。(注:承包造价中不包括甲供钢筋材料款、不包括涂料工程款)
3、工程施工图所包含的施工项目的工程量无论是漏算、少算,结算均不调整。
4、施工图中包括的内容,但经甲方确认不要求施工的,应从合同价款中扣除相应价款。
5、工程由于设计变更、签证等新增加的子目(原合同无相应单价的),工程量按实计算,单价套用09费用定额、04计价表,措施费以费率计取的按投标费率计算,其他措施费按实际发生计取,总价按协商价与投标预算价比值下浮,即总价下浮17.62%(1-159/193)。地材单价按施工期间信息价格执行,无信息价的由施工单位报价经甲方确认后计算。
六、付款方式:基础完成至±0.00,经甲方验收合格支付合同价款的10%;一层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;二层结构完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;建筑砌体、二次结构、屋面完成经甲方验收合格支付合同价款的10%;建筑装饰完成后经甲方验收合格支付合同价款的10%;工程完工经甲方验收合格后支付合同价款的10%,并返还工程履约金2万元人民币。工程验收合格后承包人在15日提交完整的竣工结算资料,经甲方审核确认后作为结算款。竣工结算款确认之日起两年内分期支付尾款(第一年支付50%,第二年支付40%,尾款的10%作为保修金,第三年付清),尾款不计利息。
七、工程施工要求:
1、工,确保达到质量合格。甲方如果发现乙方不按照招标登记表(品牌、规格等),有偷工减料现象及出现施工错误,甲方有权拒付工程款并要求乙方按建筑施工规范及招标要求予以改正。由此产生的.一切费用由乙方自行承担。造成工期延长的按每拖延一天处1000元的罚款支付给甲方。
2、本工程保修办法按建设部规定的建筑工程质量保修办法执行。
八、施工期间所有工地安全责任由乙方负全责,与甲方无关,甲方不承担任何责任。施工单位应办理相关保险,费用由乙方承担。
乙方必须做好工程施工过程所有的手续材料,提供甲方存档备案,并协助甲方办理相关手续。
九、违约责任:
1、确定中标人后,中标人无故放弃合同,投标保证金将不予返还。
2、本合同经过双方确认签字盖章后生效,乙方如违反合同约定,无故拖延工期,投标保证金将不予返还并且甲方有权向承包人要求由于工期延长的经济损失。每拖延一天按1000元/天,支付违约金。
十、本合同是在邀请招标登记表要求的基础上签定的,合同内容如有未尽事宜,参照邀请招标登记表要求执行;其他未尽事宜,双方另行协商,协商不成按诉讼程序解决。本协议一式四份。
甲方:(盖章)
代表人:
乙方:(盖章)
代表人:
签订日期:20xx年9月 日
【施工合同】相关文章:
施工施工合同04-21
施工总承包施工合同04-08
班组施工合同(施工队)11-27
施工合同10-25
施工的合同 11-23
建筑施工合同02-25
防水施工合同09-12
煤矿施工合同09-22
建房施工合同12-26
广告施工合同02-02