当前位置：屋面维修施工合同
在人们越来越相信法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编整理的屋面维修施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
屋面维修施工合同1
（简称甲方）
（简称乙方）
本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：
一、工程概况：
1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处
2、工程名称：屋面防水维修工程
3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材
4、承包方式：包工、包料
5、承包价格：28200元
二、乙方职责：
1、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成
2、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的.安全事故，由乙方自己承担
3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）
三、甲方职责：
1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通
2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行
四、付款方法：
屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）
五、法律责任：
1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金
2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼
3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
屋面维修施工合同2
甲方：_________
乙方：_________
经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：
1、工程具体范围：________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单>，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为_________元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的'成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元，其余20%即_________元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方：________商贸有限公司乙方：_________
授权人签字：_________授权人签字：_________
____年____月____日
屋面维修施工合同3
甲方：
乙方：
一、合同要约
甲方将石桥小学综合楼屋顶防水工程及墙面维修工程承包给乙方施工，承包方式为包工包料，合同承包金额壹万陆仟元整，工期七天。
二、施工质量要求
1、屋顶施工
翻开屋顶石棉瓦，重做屋顶沥青防水油膏，解决屋面渗水问题及排水不畅问题，对破损石棉瓦予以更换。
2、墙面施工
对污损墙面重新粉刷，要求平整洁白。
3、施工完毕应净建筑垃圾清理干净。
三、乙方责任
1、乙方应规范施工，保证材料品质，施工期间确保施工人员安全。如发生安全责任事故，由乙方负全部责任。
2、在规定工期内完工，并通过质量验收。
3、保证施工完毕后三年内屋面不出现渗水情况，免费维护。
四、甲方责任
1、甲方应做好工程跟踪监理，确保工程质量。
2、为乙方提供水、电及饮食等必要的施工及生活条件。
3、及时给付工程款。
五、付款
1、开工前给付壹万元，保证乙方采购合格材料。
2、施工完毕通过验收，付伍仟元。
3、余下壹仟元，一年后如未出现质量问题付清。
六、未尽事宜，另行协商。
甲方(签盖)：
乙方(签字)：
年月日：
屋面维修施工合同4
甲方： 乙方：
就南昌新宇荣车辆修配有限公司屋面维修工程，经双方充分的友好协商签订本合同，共同遵守如下：
一、工程地点：南昌市洪都中大道158号鸿雁电子广场内。
二、工程项目内容：维修屋面南面整体维修，北面检修，漆房屋面整体维修。
三、工程期限：本工程自20______年12月9日至20______年12月22日完工。
四、工程造价为人民币：叁万陆仟元整。
五、付款方式：
1、合同签订后，材料进场，开工两天，甲方付乙方工程预付款壹万元整。
2、施工完成后，甲方付款贰万元整。
3、余款在第一次大雨后，待验收合格付清。
六、材料设备：本工程所需材料，设备由乙方负责采购，进场后材料需甲方认可通过，施工中产生的垃圾废物由施工方负责清理。
七、工程施工
1、乙方必须严格按照屋面维修的正规程序施工，如有违反所造面损失由乙方负责。
2、乙方应遵守施工技术规范，因乙方施工造成人身伤害，设施损坏，由施工方负责。
八、工程质量
1、由乙方提供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
2、由乙方原因造成的无法返工的.质量事故，一切后果由乙方负责。
3、屋面维修质量保修为壹年。
九、违约责任：
任何一方违反本合同的条款，所造成的损坏，均由违反方负责赔偿给守给方。
十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
屋面维修施工合同5
甲方：
乙方：
1、楼顶屋面维修;
2、旧油毡、细石砼去掉;
3、珍珠岩翻晒;
4、按正式工程建筑标准顶层上上防水层一次，下防水层一次;
5、重新修复完整后，重新上新油毡;
6、保质保量完工，保证六年以上不漏水，如发现质量出现问题，乙方应赔偿相应损失;
7、工程造价每平方150元;
8、工程开工预付50%材料款，工程完工后付45%，剩余部分5%工程款，作为保证金到时间后付清;
9、双方共同执行以上条款，本合同一式两份，双方各执一份，如任何一方违反本合同，后果自负。本合同双方遵守自愿平等、公平和诚信的原则，双方就本合同协商达成一致，特订立本合同。
10、施工首先以安全为主，如果发生伤亡事故，责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
甲方：(签字)
乙方：(签名)
年月日
屋面维修施工合同6
甲方(发包方)：
法人代表：
乙方(承建方)：
法人代表：
经双方共同协商，蜂岩镇人民政府(以下简称甲方)，现将蜂岩镇朱场村办公大楼维修发包给田远(以下简称乙方)承建，并达成如下协议：
一、房屋维修造价：共计8万元(捌万元整)预算见预算报告。
二、外墙清光240平方米单独计算。
三、维修标准
1、外墙清光刮漆、正面掏小方块。
2、房顶用小青瓦盖垛脊。
3、门窗刷漆、窗子用雕花窗。
四、付款方式：竣工验收合格后付款,预留300元质量保证金，一年质保过后，无问题全部付清。并由乙方承担国家有关税收。
四、安全责任：乙方在施工工程中，应安规范要求组织施工。施工安全由乙方全权负责，甲方不承担任何安全责任。
五、工程期限：20xx年月共计20天，不得无故拖延。
六、施工监督：乙方施工过程中，必须接受甲方委托的.监工人员的质量监督，对达不到技术标准的，必须重新返工。
七、其他说明：本合同未尽事宜，由双方共同协商。
本合同一式两份，甲乙双方各一份，合同自签字之日起生效，双方必须共同遵守。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
年月日：
屋面维修施工合同7
发包人(全称)：__________________(以下简称甲方)
承包人(全称)：__________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：__________________工程地点：__________________
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围：屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期：__________________竣工日期：__________________
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。
六、付款方式
竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.防水工程为年;
3.装修工程为年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5.供热与供冷系统为
6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的'责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间：__________________年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
屋面维修施工合同8
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)
二、工程承包范围
承包范围： 屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期： 竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准： 合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20______年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的'调整执行晋建标字(20______)89号文件。
六、付款方式
竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清。
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.防水工程为年;
3.装修工程为年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
5.供热与供冷系统为 6.给排水设施、道路等配套工程为 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项： 本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。 七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定 签字盖章 后生效
发 包 人(公章)：
____年____月____日
承包人：
____年____月____日
屋面维修施工合同9
甲方(发包方)：
法 人 代 表：
乙方(承建方)：
法 人 代 表：
经双方共同协商，蜂岩镇人民政府(以下简称甲方)， 现将蜂岩镇朱场村办公大楼维修发包给 田 远 (以下简称乙方)承建，并达成如下协议：
一、房屋维修造价：共计8万元(捌万元整)预算见预
二、外墙清光240平方米单独计算。
三、维修标准
1、外墙清光刮漆、正面掏小方块。
2、房顶用小青瓦盖垛脊。
3、门窗刷漆、窗子用雕花窗。
四、付款方式：竣工验收合格后付款,预留300元质量保证
四、安全责任：乙方在施工工程中，应安规范要求组织施
五、工程期限：20______年月共计20天，不得无故拖延。
六、施工监督：乙方施工过程中，必须接受甲方委托的监工人员的质量监督，对达不到技术标准的.，必须重新返工。
七、其他说明：本合同未尽事宜，由双方共同协商。
本合同一式两份，甲乙双方各一份，合同自签字之日起生效，双方必须共同遵守。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
屋面维修施工合同10
发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包人（全称）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、
一、工程概况
工程名称：工程地点：
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）
二、工程承包范围
承包范围：屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期：竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、
六、付款方式
竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的`该工程合理使用年限；
2、防水工程为年；
3、装修工程为年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5、供热与供冷系统为
6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、
八、合同生效
合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【屋面维修施工合同】相关文章：
屋面施工合同12-20
屋面防水施工合同08-11
屋面防水施工合同07-17
维修屋面请示12-19
屋面防水施工合同书11-29
屋面防水施工合同15篇11-03
屋面维修请示报告03-22
施工维修合同04-13
维修施工合同04-07