施工合同

【热门】施工合同模板汇编七篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的施工合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工合同 篇1

　　甲方(业主)：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

　　装饰工程施工地点：_________

　　施工内容：_________

　　承包方式：_________

　　合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。

　　合同总价款(金额大写)：_________

　　其中：人工费_________元，材料费_________元。(见附表一)

　　1.甲方工作

　　1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

　　2.2 乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

　　2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　1.工期延误

　　1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1)甲方不能按约定提供开工条件。

　　(2)设计变更和工程量变化。

　　(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。

　　1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。

　　开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元;

　　工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元;

　　验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。

　　1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的`，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　1.工程质量

　　1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

　　2.1 工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。

　　2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________。

　　2.3 双方约定的保修项目内容期限为：_________。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)

　　1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

施工合同 篇2

　　甲方：东海县山左口乡人民政府

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山左口乡中心幼儿园

　　2、工程地点：消防站南侧

　　3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。

　　二、开工及竣工期限

　　1、工程开工日期：20xx年3月*日

　　2、工程竣工日期：20xx年11月*日

　　三、工程质量标准：合格

　　四、工程承包方式：包工包料

　　五、甲方的权利及义务

　　1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。

　　2、根据乙方的施工进展及质量情况，给付工程款。

　　3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如发现乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。

　　4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由乙方承担。

　　六、乙方的权利及义务

　　1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。

　　2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。

　　3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。

　　4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。

　　七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题

　　1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的`，施工期限应顺延。

　　2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。

　　3、关于隐蔽工程的验收：乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。

　　八、工程款及支付办法

　　1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价***元/平方米，总计人民币（小写）****元，大写：****

　　2、工程完成一半时，付工程款的***％；工程验收合格后付总造价的****％；20xx年6月底前分**次付清全部工程款。

　　九、关于质量保修问题

　　1、范围：水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。

　　2、保修期：自竣工验收之日起1年。

　　十、违约责任

　　1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方

　　偿付违约金***万元。

　　2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取总工程款2‰的违约金。如乙方因质量问题造成损失的，甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。

　　十一、附则

　　1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　3、本合同附有施工要求，本要求与合同具有同等法律效力。

　　4、本合同未尽事宜，甲乙双方可自行协商解决，或诉至东海县人民法院。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　项目负责人：项目经理：

　　见 证 机 关： 见证员：

　　20xx年月日

　　附件：

　　山左口中心幼儿园用料及施工要求

　　1、钢筋标准：国标

　　2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。

　　3、窗为塑钢窗，使用玻璃为普通单层玻璃。

　　4、楼面、地面地砖为普通水磨石；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为***米，规格为*****；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。

　　5、外墙乳胶漆按效果图施工。

　　6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内，由乙方承担。

　　7、基础工程量按实际发生的工程量决算。

　　8、施工所用材料必须为合格以上产品，经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方能进场。

　　9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的，必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。

　　10、所有材料价格不作为变更内容。

　　11、其他：按照图纸和施工规范施工。

施工合同 篇3

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和有关规定，经甲、乙双方多方友好协商，本着平等互利的原则，签定本合同。

　　一、 工程概况

　　1.1 工程名称：中国电力投资集团华北分公司视频会议系统

　　二、 工程承包范围和内容

　　2.1 工程安装设备：

　　本工程系统：详见《工程设备配置清单》

　　2.2 工程具体内容包括：

　　1)、工程系统的布线安装调试;

　　2)、工程系统的设备安装调试;

　　三、工程造价

　　3.1 本工程预算总价为： 壹万柒仟玖佰肆柒(：17947 )。

　　四、 施工和保修

　　4.1 本工程地址： 内蒙古呼和浩特市 。

　　4.2 施工中，因甲方变更设计造成项目工程费用增加或减少的，可参照合同中设备单价进行对应变更，合同中没有列明的'双方另行议价;

　　4.3 本工程保修期为：壹年;

　　4.4本工程保修期的内容：如非人为因素及自然因素而造成的工程质量问题，乙方负责免费保修服务。

　　五、 工程款支付方式

　　5.1 乙方将所有设备安装调试完毕，甲方在三日内向乙方支付工程全款，人民币17947 。

　　六、 工程施工和验收

　　6.1 乙方在本合同签字生效后肆日内准备好工程设备及材料进甲方场地进行施工;

　　6.2本工程完工后，乙方提供竣工资料和决算书，通知甲方验收和工程决算审核，甲方应在完工后伍 日内验收审核完毕，逾期不审计视为认定乙方的工程决算书;

　　6.3 工程内容和质量符合要求时，双方签字盖章。双方责任

　　七、合同生效、延迟工期及违约

　　7.1 合同自双方签字盖章之日起生效，即具法律效力;

　　八、争议的解决

　　本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，可向甲方所在地法院提出起诉。

　　九、本合同壹式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰份，双方签字盖章生效。

　　甲方名称： 乙方名称：

　　代 表： 代 表：

　　单位盖章： 单位盖章：

　　日 期： 日 期：

施工合同 篇4

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：杭州梵星装饰设计工程有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》和《湖北省室内装饰管理办法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协调一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式：

　　二、工程期限

　　1、开工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日

　　3、合同工期总日历数天

　　三、合同价款

　　本合同工程总造价为人民币￥ 元

　　四、施工图纸

　　1、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式两份，各执一份。（详见装饰装修工程设计图纸）。

　　五、甲方工作

　　1、指派

　　2、为乙方提供规定和必要的施工条件。

　　3、监督按审查通过的施工组织设计，施工方案和进度计划。

　　4、协调与其他专业施工单位和装饰办、城管等各部门的关系及支付相关费用。

　　5、按合同约定，按时拨付工程款。

　　六、乙方工作

　　1、编制施工组织计划、施工方案和施工进度，交甲方审查认可。在施工过程中如施工图纸与现场不符时，乙方必须在两天内把补充图纸交付甲方使用。

　　2、严格按施工图及审定通过的施工组织设计、施工方案及进度计划组织施工。保证工程按合同规定的时间和质量等级如期完工及交付使用。

　　3、负责安全保卫工作，教育要求施工人员执行甲方的有关规章制度，对自身原因造成的损失和伤害负责。

　　4、接受甲方监理人员的检查和现场监督，并及时按其所提出的要求进行改正。

　　5、制定、执行完善的安全措施，保证安全文明施工。

　　6、负责已完工工程交工前的保管，如有损坏和丢失，确保修复和赔偿。

　　7、指派为本项目的项目经理，服从甲方的协调，负责本项目的.内部协调、施工进度、工程质量及施工现场组织等所有与本项目有关的工作。

　　七、工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协调一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（详见装饰装修工程变更单）。

　　八、工期延误

　　对以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　1、工程量变化或设计变更；

　　2、不可抗力；

　　3、甲方未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款；

　　4、因停电停水每达8小时，按一天顺延；

　　5、甲方未按合同约定完成其应负责完成的工作，工期顺延；

　　6、材料未及时到施工现场；

　　7、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　九、质量标准

　　1、双方约定本工程施工质量应达到国家的质量检验评定标准规定的合格条件。

　　2、双方对工程质量有争议，有双方同意的工程质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　十、工程质量

　　本工程所有施工内容都必须按施工图和国家的相关规范进行施工。

　　1、隐藏工程必须提前24小时通知甲方代表进行验收，合格后方可进行下道工序施工。如有违反，乙方承担全部责任和损失。

　　十一、工程款支付方式

　　1、合同一经签订，甲方以甲，乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：

　　2、乙方进场前，计（大写）；

　　3、当木工材料进场后一至三天内付总工程款的，计 （大写）。

　　4当油漆材料进场后一至三天内付总工程款的，计（大写）。

　　5剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算，计 （大写）

　　6工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方，甲方结清尾款。

　　十二、合同生效

　　本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（章） 乙方：（章）

　　现场代表： 现场代表：

　　合同订立时间： 年月 日

施工合同 篇5

　　解除合同通知书

　　坤宇建筑机电工程有限公司：

　　本公司与贵公司签订的《工程项目工程委托建设合同》，贵公司因未能按期完工，严重违反合同约定。按照相关规定，本公司现依法解除与贵公司签订的上述合同，并请贵公司将我公司预付款XX元（XXX）于收到本通知书后X日汇入我公司下述账户。

　　单位名称：开户行：

　　账号：

　　特此通知。

　　XXXXXXX

　　20xx年 9 月 9 日

施工合同 篇6

　　发包人（全称）：_______（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：______（以下简称乙方）

　　本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程

　　1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园

　　1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。

　　具体内容见附件1

　　2、工程承包范围

　　2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

　　2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　3、工期

　　3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。

　　3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。

　　4、质量与验收

　　4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。

　　4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。

　　5、安全施工

　　5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。

　　5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）执行。

　　6、合同价款与支付

　　6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。

　　6.2 采用固定总价方式确定。工程价款（大写）：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元（人民币），￥：785919。00元。

　　6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担

　　6.4 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。

　　7。承包人采购材料设备

　　7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的.材料按规定送市工程质量检测中心检测（检测费由承包方负责），质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。

　　7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

　　8。争议

　　双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。

　　9。保险

　　承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

　　10。合同份数

　　双方约定份数：陆份，双方各执叁份

　　11。 增加工程项目名称

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇7

　　建设单位：宝清县技工学校

　　施工单位：

　　一、施工项目：技工学校院内地面铺花砖

　　二、施工规模：总面积1700平方米

　　三、施工质量要求：院面竣工后达到观感合格，院内不存水，可行驶小型车。

　　四、工程造价：建设单位以每平方50.00元承包给施工单位，工程总造价8,5000.00元。

　　五、付款方式：工程完工后，经建设单位验收合格后，三日内一次性付清。

　　六、工期：20xx年8月10日至20xx年8月30日。

　　建设单位：施工单位：

　　负责人：负责人：