当前位置:范文网>合同范文>施工合同>施工合同

施工合同

时间:2023-01-26 01:55:45 施工合同 我要投稿

【实用】施工合同模板集合6篇

  随着时间的推移,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家收集的施工合同6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

【实用】施工合同模板集合6篇

施工合同 篇1

  建设单位:(以下简称甲方)施工单位: (以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将____市华XX地下车库堵漏工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则

  1、 工程名称:地下车库。

  2、 工程地点:____市

  3、工程内容:地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托XX公司修堵漏水。

  二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工期:整个工期为20—11—10至20—9—30。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵,待明年雨季再一次进行修堵。

  四、工程造价:经甲乙双方确定包死价共计费用 元整。

  五、质量标准:乙方根据甲方要求认真组织施工,确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。

  六、双方责任:

  1、 甲方责任:

  (1)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输。

  (2)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、 乙方责任:

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及____省建设部门颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用。

  (2)按甲方提出的'施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。

  七、付款方式:本工程无预付工程款,现将华XX车库有漏水处堵完,经甲方验收合格后支付工程款 元,待________年雨季后出现漏水再次进行堵漏,工程全部完工验收合格后________年____月____日前付至总工程款95%,余款5%作为工程质量保证金,________年后无质量问题一次性付清。

  八、其它:本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待________年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):________年____月____日 ________年____月____日

施工合同 篇2

  一、专业工程承包单位的资质

  20xx年7月1日起实行的、由建设部颁布的《建筑企业资质管理规定》,规定了专业承包序列企业的资质设二至三个等级,60各资质类别。

  二、工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务

  1.分包人对总包合同的了解:承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅,分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。

  3.承包人的工作:

  1、向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地;

  2、组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底;

  3、提供合同专用条款中约定的'设备和设施,并承担因此发生的费用;

  4、随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;

  5、负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

  三、专业工程分包人的主要责任和义务:

  2.分包人与发包人的关系

  未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。

  4.分包人的工作

  (3)在合同约定的时间内,向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应的进度统计报表;

  (4)在合同约定的时间内,向承包人提供详细的施工组织设计,承包人应在专业条款约定的时间内批准,分包人方可执行;

  P268 2.分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

施工合同 篇3

  建设单位: (以下简称甲方)

  总包单位: (以下简称乙方)

  分包单位: (以下简称丙方)

  经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将xx防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  四、工程造价:约xx万元,x元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。

  五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。

  六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

  七、质量:符合国家现行规范标准要求。

  八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。

  九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。

  十、工程款支付方式:(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。

  经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

  十一、双方的权利和义务

  1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的`行为进行处罚。

  2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。

  3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

  4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。

  5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。

  6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

  十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。

  十三:违约责任:

  1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。

  2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

  十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

  十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。

  十六、本协议一式三份,三方各执壹份。

  十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

  甲方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  乙方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  丙方:(盖章) 法定代表人

  (或委托代理人)

  年 月 日

施工合同 篇4

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就甲方委托乙方制作、安装、维护xx楼楼顶广告牌有关事宜达成一致,特订立此合同.

  第一条委托项目

  1.1制作、安装、维护x市x·xx楼楼顶广告牌,具体规格、型号见图纸,具体位置按甲方提供的结构预埋件定位。

  第二条:合同价款

  2.1制作、安装、维护x市x·xx楼楼顶广告牌按乙方报价包干,暂定工程总价款为人民币…………..整(………元),双方同意按实结算,该包干单价为包制作、包安装、包工包料、包维护、包施工水电费、包税费、包保险费等的全包方式。在施工过程中如有设计变更,乙方应予以执行,仍按包干单价计费。

  第三条:付款方式

  3.1乙方材料进场经验收合格后七天内,甲方向乙方支付暂定工程总价款的70%;

  3.2工程完工经甲方验收合格且完成结算后十天内,甲方向乙方支付至合同结算总价款的90%;

  3.3保修期满三年,经甲方确认无质量问题或有质量问题已履行维修义务,甲方向乙方支付完剩余款项;注(三年保修:保广告外露发光字三年,广告牌钢结构保修一年,钢结构过保后防锈由甲方自行维护)

  3.4乙方在甲方付款前应按甲方财务部门和当地税务的要求出具合法、有效的发票。

  第四条广告牌制作安装完成时间及验收:

  4.1乙方应自开工之日起xx个日历天完成制作和安装,达到验收合格的条件。

  第五条、双方权利与义务:

  5.1甲方的权利和义务:

  5.1.1按时按量向乙方支付合同中规定的费用;

  5.1.2此工程施工期间,由甲方免费提供升降架把材料运到楼顶,由甲方免费提供施工电源;铁架底部与楼板连接部分防水处理由甲方负责;

  5.2乙方的权利和义务:

  5.2.2本工程如需报建,乙方应全力予以配合;

  5.2.3施工人员、工具、器材及其财产的安全、保险由乙方自行负责,否则造成一切损失由乙方负责赔偿;

  5.2.4乙方应文明施工,不得在现场乱堆、乱搭、乱涂、乱接水电,如违反当地的环境管理规定,造成损失或罚款,由乙方自行承担;

  5.2.5遵守当地政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪间以及环境保护和安全生产等的管理规定,乙方应按规定办理有关手续和承担因此发生的费用;

  5.2.6在尚未办理移交给甲方前,乙方负责已完工程的保护工作,在保护期间发生损毁,乙方自费予以修复;

  第六条、材料的要求:

  乙方用于本工程的.材料设备均由乙方自行购买,在使用前,必须送审各主要材料样板,所使用材料均为优等品,经甲方认可后才进行制作(即材料的品牌须经甲方确认),不合格产品不得使用,如发现使用不符合甲方确认标准要求的材料设备,乙方负责重新购买及重新施工。

  第七条、质量及验收:

  1、验收标准:按国家相关行业的验收

  2、工程完成后乙方先行自检合格后,书面报请甲方要求进行验收,并需达到双方约定的质量标准。

  3、如验收不合要求,乙方自行返工并负担返工费用至达到规定的标准为止。

  4、乙方不得随意对原设计进行修改或变量,如因在施工过程中发现设计文件或图纸有错误或特殊情况须作变更时,须以书面提出要求,经甲方确认,如发生增加工程的,乙方可以在合同价款外追加增加工程所需款项。

  第八条、质量保修期:

  1、保修期限以工程竣工验收合格日起计算,期限为三年。在保修期间内,发生以下情况不作保修:人为破坏,自然灾害如地震或台风在八级以上(含八级)等不可抗拒因素;

  2、保修责任范围包括凡因乙方施工质量、采购材料设备质量原因造成的损坏均属保修责任范围。

  3、保修期内出现质量问题,广告字牌平常小问题由甲方自行维修,如遇复杂或比较有难度的问题由乙方安排技术人员到现场维修,乙方在接到甲方通知之日起48小时进场维修,乙方逾期进场维修的,甲方有权自行维修,所需款项将直接从保修金中扣除或甲方向乙方追偿。

  第九条、违约责任:

  乙方未按本合同第三条约定完工的,每逾期一天,应向甲方承担人民币500元的违约金。

  第十条、其它约定

  10.1本合同中提到的通知、《验收书》等均应以书面形式出现一并作为合同中的附件,与本合同具有同等法律效力;

  10.2本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充合同,补充合同作为本合同附件;

  10.3本合同一式贰份,自双方签字盖章之日起生效,双方各执一份均具同等法律效力;

  10.4在本合同履行期内,双方应尽量通过友好协商的方式解决,协商不成的,双方均可向x市有管辖权的人民法院起诉。

  甲方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

施工合同 篇5

  发包方(以下简称甲方):_________ 委托代理人(姓名):_________ 单位:_________ 住所地址:_________ 联系电话:_________ 手机号:_________ 承包方(以下简称乙方):_________ 单位名称:_________ 资质等级:_________ 营业执照号:_________ 注册地址:_________ 法定代理人:_________ 联系电话:_________ 委托代表人:_________ 联系电话:_________ 本工程设计人:_________ 联系电话:_________ 施工队负责人:_________ 联系电话:_________

  2、施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装交付使用。

  3、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。 第十五条 其它约定条款_________. 第十六条 附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后,经房地产管理部门鉴证之日起生效。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

  4、合同履行完后自动终止。 甲方(签章):_________乙方(签章):_________ ________年____月____日________年____月____日 附件 附表

  一: 装饰装修工程施工项目确认表 附表

  二: 住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表 附表

  三: 住宅室内装饰装修工程报价表 附表

  四: 甲方提供装饰装修材料明细表 附表

  五: 乙方提供装饰装修材料明细表 附表

  六: 住宅室内装饰装修工程设计图 纸附表

  七: 装饰装修工程变更单 附表

  八: 工程验收单 附表

  九: 工程结算单 附表

  十: 工程保修单 附件十

  一:____市住宅装饰装修验收标准

  1、此合同文本适用本市行政区域内的住宅室内装饰装修工程;

  2、工程承包方(乙方),应具备工商行政管理部门核发的营业执照,并具有承揽住宅室内装饰装修工程的相应资格;

  3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的.,应一式两份,双方当事人各执一份;凡在本市住宅装饰装修市场内签订此合同的,应一式三份(甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份

  甲方(签名):时间:

  乙方(签名):时间:

施工合同 篇6

  乙方:以下简称乙方甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等,尊循平等自愿、公平和诚实信用的原则,使工程能安全、保质、高效、按期的完成,经双方协商订立条款如下:

  一、工程概况

  1、结构类型:框架结构

  2、施工面积约:完工后按实际铺贴的地面面积计算。

  二、承包工程内容采用:包工包料(人工、主材、辅耗材,防水材料铺贴、一切施工工具,包括所有地面、墙体上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保护等所有与防水相关的工作内容,以及所有直接、间接的费用),甲方不再承担任何费用。

  三、合同工期

  开工日期20xx年xx月xx日完工日期20xx年xx月xx日按甲方工程进度工期,工期每延迟一天罚款1000元。拖延工期在三天以上,甲方有权要求乙方无条件退场。

  四、合同价款支付

  1、合同价款:聚乙烯丙纶防水卷材(SBC)400g材料、人工等单价(一切相关费用)每平米38元按实际完工地面的面积计算,单价包括但不限于(墙体、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工,附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费)。

  2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所承担的各项工作必须达到规范及合同的要求,未能达到要求的按合同单价60%给予结算。并承担返工的材料费及延误工期的罚款。

  3、按实际完工的工程量计算,乙方所有的材料都进场,甲方付8万元人民币,基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的95﹪;余款5﹪作为本工程的质量保修金,保修期满1个月内付清。

  五、质量与检验

  1、承包工程质量标准:施工工艺、流程等见方案。

  2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。

  3、甲方提供乙方技术交底及相关事项。

  4、承包工程质量应达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

  5、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

  六、工程验收收与结算

  1、工程具备验收条件,甲方在三个工作日内验收,并由甲乙双方共同测量工程量。

  2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效,逾期视为同意并结算工程款。

  3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他原因影响整体工程计划以及造成直接经济损失由乙方承担一切责任。

  七、质量保修

  1、乙方应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定,对交付甲方的分项工程在质量保证期内承担质量保修责任,并承担由此产生的一切费用(材料费、人工费)。

  2、质量保修期为

  3、质量保修金双方约定为总工程款的'5%,质量保修期满后一个月内付清。

  八、安全施工

  1、乙方进场的施工人员必须服从甲方管理和指挥,食住自理。

  2、对自已的施工人员的安全负责,并承担由此发生的一切工伤、医药等其它费用。

  3、做到活完下脚料清,离场时所有材料、拉圾的清理运输有乙方负责。

  九、违约和争议

  本合同在履行过程中发生的违约和争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向当地人民法院提起公诉。

  十、其它如有未尽事宜,双方可协商增加补充合同,补充合同并具有同等法律效力。

  十一、本合同一式四份,甲方保留三份,乙方保留一份,自签订之日起生效,原有合同作废,质量保修期满、承包工程余款付清后,本合同即告终止,随之失效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  代表人(签字):乙方代表人(签字):

  合同订立时间20xx年xx月xx日