施工合同

【推荐】施工合同模板集合5篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的施工合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工合同 篇1

　　甲方（发包方）：

　　乙承（承包方）：

　　为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据中华人民共和国《合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：

　　一、工程名称：

　　二、工程内容及要求：1、室内、内墙挂灰，“基层处理”，首先找平、打磨、再找平打磨，直到基层达到垂直，平整。特别在施工中要注意“阴、阳、角线条的处理”能进行下道工序施工为止；2、室内天棚基层挂灰及缝隙处理，施工时必须用防裂纹砂浆布贴每道缝隙，然后挂灰多遍，直到平整，无一点缺陷，达到能进行下道工序施工；3、室内天棚内墙乳胶漆，待基层处理好后能达到下道工序施工时，进行喷内墙乳胶漆二至三遍，直到验收合格。

　　三、承包方式：由乙方包工包料：1、内墙处理；2、室内天棚；

　　3、梯间斜板天棚。

　　四、工程价格：1、内墙面基层处理包工包料，按甲方要求施工，验收合格11元/㎡。2、室内天棚基层处理包工包料（包括喷乳胶漆在内）（乳胶漆材料由甲方提供）。按甲方要求施工，验收合格16元/㎡；3、工程竣工后按实际收方结算。

　　五、付款方式：在施工期间可预借25%的工程款，其余部分待工程竣工经验收合格后结算70%（扣除总结算款的`5%作为保质金）。

　　六、工程期限：本工程从 20xx 年3月 26 日开工至 20xx 年 5 月 26 日竣工。

　　七、甲方责任：甲方协调各方面的关系，配合其他班组，不影响施工。平时汇同乙方对工程进行收方，工程完工后验收结算。

　　八、乙方责任：1、乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，做到墙面平整，墙漆均匀，不漏水、不掉粉、不泛黄、不脱块、不开裂 。如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。2、安全责任由乙方全部承担，造成安全事故一切责任由乙方负责。

　　九、本工程保修期为 1年，保质期满后无质量问题甲方一次性付清保质金（不计息）。

　　十、未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持壹份，签字后生效，并具有法律效力。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　代表（签名）： 代表（签名）：

　　签订时间： 年月 日 年月 日

　　合同签订地： 康县子寅房地产开发有限公司办公室

施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将部分挖掘机工程交由乙方施工，经双方友好协商，制定本协议，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　挖掘机施工

　　二、承包方式：

　　乙方负责挖掘机及燃油、维修、维护等费用。

　　三、承包价格：

　　型挖掘机按 元/小时计算。

　　四、结算方式：

　　施工费每累计至壹万元（￥10000元）结算一次。

　　五、质量与施工要求：

　　严格按甲方要求进行施工。

　　六、安全要求：

　　1、开工前、乙方应做好施工人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。

　　2、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的.监督管理。

　　3、因甲方对现场不了解未进行交底或指挥不当情况下安排乙方施工造成的事故损失由甲方承担。

　　七、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　甲方： 乙方：

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

施工合同 篇3

　　委托方（以下简称甲方）：

　　施工方（以下简称乙方）：

　　甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程地址：

　　二、工程内容：

　　三、委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的`委托方式。（）人工采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。（）材料+人工

　　四、工程工期：

　　1、开工日期：，（以乙方工人开工算起）。

　　2、竣工日期：，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。

　　五、工程总造价：（人民币）

　　六、甲方的权利和义务：

　　1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.

　　2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。

　　4.甲方应配合乙方施工人员的工作。

　　七、乙方的权利和义务：

　　1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

　　2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

　　3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

　　4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。

　　八、付款方式：

　　工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即（人民币）

　　变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

　　九、饰后保修承诺：

　　1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期（）年。

　　2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。

　　3.保修内容均采用修复形式。

　　4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

　　十、违约责任：

　　1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

　　2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

　　十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

　　十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　盖章：代表：

　　联系方式：联系方式：

　　签订日期：签订日期：

施工合同 篇4

　　发包方(全称)：_____________________项目部(以下简称甲方)

　　承包方(全称)：_____________________(以下简称乙方)

　　依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的________公园市政道路工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关_______市政道路工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_____________________________

　　2、工程地点：_____________________________

　　3.建设单位：_____________________________

　　二、工程承包方式、范围和内容

　　1、工程承包方式为包工包料、包机械(含进出场)、包安全、文明施工、包质量、包工期。

　　2、工程承包范围为甲方负责施工的_________市政道路工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和建设单位、甲方认定的市政道路工程量为准。

　　3、工程承包内容为_________市政道路工程的材料供应、材料检验和施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容。

　　三、工程造价及计价依据

　　1、工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单等为依据，工程价款的结算、支付违约按照_________建筑工程有限公司和_________股份有限公司于______年____月____日签订的________建设工程施工补充合同有关约定计算工程价款，工程价款结算以甲方和建设单位共同认定的工程价款为准；工程价款的支付和违约处理按建设单位对甲方的支付和违约处理情况，同步执行。乙方按甲方和建设单位共同认定的决算工程总价(不包括税金)再下浮_____%向甲方结算工程价款，工程价款的税金由乙方负责承担。

　　乙方根据其工程价款，开具工程材料正式发票和员工工资表给甲方(可冲抵结算工程款发票)。

　　2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税金、施工和员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。

　　四、工程工期

　　1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按______元处罚，罚款最多不超过工程造价的'5%。

　　2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。

　　五、工程质量

　　甲乙双方约定的市政道路工程质量为按现行有关质量验收标准验收(包括材料)，必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现由于乙方提供的材料或乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。

　　六、甲乙双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。

　　(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。

　　(3)及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在3天内报送建设单位并协助督促建设单位签复。

　　(4)负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。

　　(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。

　　(7)甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源，乙方员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方负责承担。

　　2、乙方责任

　　(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

　　(2)服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。

　　(3)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

　　(4)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。

　　(5)因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增

　　加费用。

　　(6)进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。

　　(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。

　　(8)工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

　　(9)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

　　(10)严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。

　　(11)施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。

　　(12)乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。

　　(13)发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。

　　(14)积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

　　(15)乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政道路工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。

　　(16)积极配合各项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。

　　(17)乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位，并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。

　　七、安全生产、文明施工

　　乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，设置专

　　职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

　　八、材料供应

　　本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用的材料按照甲方与建设单位施工协议的有关约定要求，由乙方按设计、建设单位和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料质量必须由甲方、监理(建设方)按有关质量检验标准，会同乙方随机抽样且经法定部门检验合格后方可使用，及时做好进场材料台帐资料。

　　九、质量验收

　　工程具备质量验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，积极协助乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。

　　十、工程款支付

　　1.乙方在订立合同时自愿交纳______万元人民币作为工程质量、安全、文明施工保证金，其中______万元保证金于乙方正式施工后3个月内返回乙方，另外______万元保证金于乙方正式施工后6个月内返回乙方，不计任何利息。

　　2、乙方市政道路工程价款必须纳入甲方财务的统一管理。乙方应在每月25日前向甲方上报其完成的市政道路工程价款，甲方应及时审核乙方上报的当月完成的工程价款，并督促建设方及时审核每月工程价款，随建设单位支付给甲方的工程款情况，按甲乙双方约定的工程价款所占比例，及时支付乙方的工程款，待工程竣工验收合格，乙方上交完整有效的全部技术资料后，除留存甲方与建设单位施工协议中规定的同比例质量保修金外，甲方应随建设单位付款情况按甲乙双方工程价款所占比例计算后，及时支付乙方的工程价款。其市政道路工程质量保修金，待保修期满后，给予全部结清。

　　3、乙方负责其施工的所有市政道路工程的质量保修，保修期限为两年如甲方工程竣工交付建设单位后，在保修期内甲方通知乙方关于其施工的市政道路工程质量保修，乙方未能在48小时内开展保修工作，或保修未能满足业主要求，甲方有权另行安排维修，所发生的费用甲方有权单方面在乙方留存的保修金中扣回，如乙方留存的保修金不足以支付甲方代为维修的费用，则甲方可向乙方索赔，并向其追究相关法律责任，乙方对此应无条件接受。

　　十一、附则

　　1、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方

　　有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。

　　2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

　　3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向工程建设所在地人民法院起诉。

　　4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方公司经营处、分公司各壹份。

　　5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字、按手印之日生效，工程款结算之日失效。

　　甲方经济责任人(签字)：乙方经济责任人(签字)：

　　身份证号：身份证号：

　　电话：电话：

　　手机：手机：

　　合同订立时间：______年____月____

施工合同 篇5

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的`主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　3、未尽事宜，双方另行协商。

　　4、附则：

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：

　　年 月 日 年 月 日