施工合同

【热门】施工合同锦集8篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的施工合同8篇，希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

　　甲方（发包人）：

　　负责人：

　　乙方（承包人）：

　　为了完善XX寺旅游风景区的功能，丰富人民的精神生活，创造和谐社会，甲、乙双方本着尊重历史，尊重宗教政策的原则，拟对位于XX寺旅游风景区内进行投资并承包经营管理：

　　一、XX寺的承包经营期限：15年，（从____年___月至____年___月止）。

　　二、XX寺的承包价款：元人民币。本合同生效后十日内，乙方向甲方支付 元，剩余 元在乙方经营满三年后的第一年度内支付 元，三年后的第二年度内支付 元，三年后的第三年度内支付 元。

　　三、XX寺的权属：

　　XX寺的产权归甲方所有，在承包期内，本合同项下的经营权归乙方所有。承包期满前两个月，再由甲、乙双方协商续签合同事宜。

　　四、承包经营范围：

　　XX寺内的香、蜡烛、佛珠、佛像、玉器、法器、手链等佛器、僧衣、僧帽、居士服、尼衣、尼帽等着装服饰，凡与佛教及寺庙有关的'商品均由乙方进行销售。

　　五、承包经营场所：

　　由甲、乙双方协商确定XX寺现有的__________房屋及仓库无偿归乙方经营使用，如后期再设店面进行经营，由乙方投资建设。建成的店面由乙方单独使用。

　　六、双方在承包期间的权责及义务

　　1、甲方的权利义务：

　　不得干涉乙方的日常经营管理工作，未经乙方同意不得转发包给第三方，保证乙方的用水用电。甲方在乙方允许的时间段内对乙方的财物进行监督管理，即所有的经营物品的购买、销售的账目纳入甲方的财物管理范围。乙方经营过程中因政策因素和主持的更替或不可抗力的原因导致乙方不能经营的，甲方承诺根据乙方的投资成本及利率标准在月息一分的基础上返还给乙方的投资和利息，并且乙方有权在甲方所有的经营收益中优先扣取上述费用。

　　2、乙方的权利义务：

　　承包期内，乙方享有本合同项下的物品经营的专有权、物品的管理权，乙方有权根据经营状况收回乙方的财物管理，由乙方自主对经营范围的账目和经营进行管理。所有的经营活动应当符合国家的法律法规。

　　七、违约责任：

　　1、乙方应当按照合同约定支付承包费，每逾期一日按逾期承包款的万分之一向甲方支付违约金。如逾期三个月未付清应付的承包款的，甲方有权解除本合同。

　　2、甲方非因不可抗力原因不得解除本合同。如因甲方主持更替及其他任何原因单方解除本合同的，应当向乙方支付违约金万元，并返还甲方已付的承包费。

　　八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

　　九、因本合同发生纠纷，经甲乙双方友好协商，协商不成的，有权向乙方所在地的人民法院起诉。

　　十、本合同一式俩份，双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。

　　甲方：XX寺

　　负责人：

　　年 月 日

　　乙方：年 月 日

施工合同 篇2

　　甲 方：_________

　　乙 方：_________

　　甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

　　乙方具体负责：

　　(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

　　(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试

　　(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；

　　(4) 整个弱电工程采购部分包括：

　　除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

　　2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的`百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________

　　地 址：_________地 址：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐 号：_________帐 号：_________

　　签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________

施工合同 篇3

　　甲方：XX实业发展有限公司

　　乙方：XX建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　一、工程造价：

　　1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至20xx年7月31日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

　　4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

　　6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的.施工现场经济签证为准。

　　8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：

　　1、甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付：

　　1、在20xx年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审核完毕，并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

　　2、20xx年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。

　　3、地下室工程完工出±0、00后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65%，其余的35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。

　　4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在7日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后5日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　5、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85%，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除5%保修款）。当结算时间超过2个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%，

　　四、本合同工程

　　凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后15日内办妥交给甲方。

　　五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

　　七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　代表：___________代表：___________

施工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程外墙瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，外墙采用 S 西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。

　　四、 承包方式合同价格：

　　本工程由甲方提供材料及外墙瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程外墙瓦人工费按实际铺贴面积计算，计￥ 元/平方米。

　　四、承包范围：

　　1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。

　　2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。

　　3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的.安排。

　　4、材料搬运由乙方负责。

　　五、付款方式：

　　乙方施工完成一栋外墙瓦后，铺第二栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后30日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。

　　六、工期要求：每栋铺贴时间 天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。

　　七、双方遵守责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。

　　2、按合同约定支付分包工程款。

　　3、甲方给乙方提供住宿及水电。

　　(二)乙方责任：

　　1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。

　　2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。

　　3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。

　　4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。

　　八、违约责任：

　　甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。

　　十、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同《四、2》条执行。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签订日期： 年 月 日

施工合同 篇5

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　施工单位（以下简称乙方）：

　　经甲、乙双方协商，本工程由乙方负责为甲方进行泰和·福地水岸项目园林绿化工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：泰和·福地水岸项目园林绿化工程

　　2、工程地点：保定市三丰东路泰和、福地水岸小区内

　　3、施工范围：沥青路面及园路铺装及室外照明工程，具体范围以中标清单及甲乙双方确定的.施工图范围为准。

　　二、工程内容和承包方式

　　1、工程内容包括：土方整理、沥青路面及园路铺装及室外照明等工程。

　　2、承包方式：采用大包干式承包。即包工、包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期。

　　3、乙方所使用的材料、数量、规格以配置方案以工程清单及图纸要求为准。

　　三、工程造价

　　1、本工程中标总价为3801862元（大写：叁佰捌拾万壹仟捌佰陆拾贰元）。

　　2、工程价款调整：依据工程量清单、图纸、暂估价材料认价单双方确认的工程变更资料，执行河北20xx年相关定额及其他相关文件。

　　四、付款方式

　　1、工程施工按月进度完成后，甲方支付当期所完工程量的80%工程款，每期付工程款乙方需提供正式发票。

　　2、工程完工后一周（七天）内组织竣工验收，验收合格后七日内甲方支付总工程量的95%工程款。同时进入质保期（一年）。

　　3、待质保期满，无质量问题，甲方支付尾款5%，合同终止。

　　五、工期

　　1、本工程总工期为180日历天。

　　2、开工日期为20xx年月日。

　　3、竣工日期为20xx年月日。

　　如遇以下情况，工期相应顺延。

　　1、开工前甲方不能按时提供施工场地，清理障碍，接通水电。

　　2、甲方原因或设计变更。

　　3、甲方应付款项不能按合同约定的期限支付。

　　六、施工验收

　　本工程施工质量要求达到国家有关规范合格标准。

　　七、双方责任

　　甲方责任

　　1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证。

　　2、组织工程施工并按合同规定办理结算。

　　3、为确保工程进度，应及时按合同约定付款。

　　乙方责任

　　1、按图纸及有关技术规范进行施工。

　　2、按图纸施工规范保质、保量，安全完成施工任务。在甲方验收合格后12个月内为质保期。

　　3、保证工程进度，严格按约定工期完工，如未按期完工，每拖延一天乙方需向甲方支付合同总价的2‰的违约金。

　　八、其他

　　1、本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　2、因不可抗力或第三方的原因造成合同无法履行，由双方协商解决。

　　3、本合同双方签字盖章后生效。

　　4、本合同一式陆份，具有同等效力，并自签订之日起执行。

　　建设单位盖章（章）：施工单位盖章（章）：

　　法人或法人或

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：

　　签约日期：联系电话：签约日期：

施工合同 篇6

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程内容：屋面保温聚氨酯喷涂

　　4.工程数量：预算面积约 2300 ㎡，竣工后按保温投影发生量计算。

　　5.工程单价： 50 元/㎡。

　　二、工程质量

　　按照国家GB10800-89标准进行施工，要求离火2-4秒自熄；喷涂保温厚度 50 mm（±3mm），密度≥32千克/㎡

　　三、工程工期

　　开工日期暂定为 年 月 日，施工日期为 8 个工作日。

　　四、工程造价及说明

　　1.工程总价款：按水平投影面积乘以工程单价，约为壹拾壹万伍仟元整 (￥115000元)；

　　2.本工程由乙方包工包料，一次性包干，不得以任何理由调整工程价款，经甲方代表签字确认增减工程量，其结算价格仍实行第一条第5款所列单价结算。

　　五、付款方式

　　1.合同签字生效后，甲方付 元作为合同定金；

　　该笔定金汇入原材料厂家

　　名称： ；

　　账号： ；

　　2.乙方人员、设备、部分材料进场后，甲方付工程总价款的50%；

　　3.乙方进场施工完成工程量80%后甲方付乙方工程总价款的40%；

　　4.竣工验收合格后在10日内支付完余额。

　　六、甲方责任

　　1.甲方免费提供乙方所需的水、电源;

　　2.甲方帮助乙方进场时协调与建设方的工作;

　　3.甲方应按合同规定的时间、金额向乙方付款。

　　七、乙方责任

　　1.乙方向甲方提供材料的有关产品合格证书及质检报告;

　　2.乙方应严格按照有关安全操作规定进行施工，否则所造成的人员、财产损失、人身伤害事故等责任均由乙方承担，甲方不负任何责任;

　　3.安全事故由乙方自行承担，与甲方无关。

　　八、违约责任

　　1.非乙方原因，甲方未按合同规定的日期和金额付款，视为违约，甲方承担乙方损失，逾期每日按总工程款的`1%支付违约金;

　　2.乙方在施工中无天气变化和甲方要求等原因不能按期竣工视为违约，乙方承担甲方损失，逾期每日按总工程款的1%支付违约金，由甲方在工程款中扣除;

　　3.本合同经双方签字即生效（不可抗力因素除外），任何一方终止或不履行合同规定，均视为违约，应向对方支付合同总价款的5%违约金。

　　九、竣工验收

　　1.甲方将按照国家GB10800-89标准进行验收；

　　2.保温层制作时，甲方可随时检查验收;

　　3.乙方施工竣工后，乙方可直接同建设方进行验收，建设单位验收合格后甲方视为工程合格；

　　4.因甲方未履行合同，乙方撤离现场后，工程出现任何质量问题乙方均不承担责任。

　　十、未尽事宜

　　1.双方协商解决，如达不成协议时，依法向争议地法院起诉；

　　2.本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，扫描或传真具有原件同等法律效力。

　　甲方：xx工程有限公司乙方：

　　地址：xx省xx县经济开发区xx号地址：

　　代表：代表：

　　手机号码：xx手机号码：

　　卡号：

施工合同 篇7

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　甲方将XXXXXX村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：

　　XXXXXX村内道路及周边环境景观绿化

　　二、工程总造价：。

　　三、工期：

　　乙方确保在 年月日开工，于 年月日完工，工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。

　　四、开工准备：

　　甲方前期为施工现场具备施工条件，甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。

　　五、工程款支付：

　　苗木栽植完毕，经初验合格后，支付合同价款的.40%；工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%； 年月再次验收合格后付清余款。

　　六、工程质量：

　　1、所栽苗木质量必须符合工程图纸设计要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；

　　2、施工过程中，乙方严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》要求施工，其费用由乙方全部承担；

　　3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

　　4、乙方要施工现场清洁，及时清理废弃物。

　　七、养护管理和质量要求：

　　1、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

　　2、栽植后及时封堰浇透水；

　　3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

　　4、苗木要及时防治病虫害；

　　5、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

　　6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木至年月底，养护标准达到苗木成活率100%，规格符合施工图要求。养护管理费用由乙方承担。

　　八、工程验收方法：

　　1、根据乙方申请，甲方组织XXXXXX村两委进行验收；

　　2、经验收合格由XXXXXX村两委签字后视为该段工程合格。

　　九、违约责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方接到乙方的验收通知书后，三日内组织验收，甲方推迟验收的，每推迟一天赔偿给乙方逾期违约金300元。

　　2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，每推迟一天按应付工程价款的万分之五偿付给乙方逾期违约金。

　　乙方责任：

　　1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求，负责无偿修补或及时返工。苗木成活率不达标，需补植的苗木，由乙方承担补植费用，还应赔偿甲方经济损失，损失计算标准以该类苗木的投标报价的两倍计算。

　　2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，不能按期完成的，每推迟一天承担1000元违约金。

　　3、本工程不得分包、转包，如出现上述行为，甲方有权扣除乙方履约保证金，并有权拒付相关工程款。

　　4、本工程在年月经验收不合格的，乙方无权要求支付工程余款，甲方可以另行处理。

　　十、本合同自双方签定后生效。本合同未尽事宜双方另行协商，并签定补充协议，具有同等效力。

　　十一、本合同一式四份，，甲、乙双方各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

　　甲方（盖章）

　　法定代表人（签字）：

　　联系电话：

　　乙方（签字） 联系电话：年 月 日

施工合同 篇8

　　甲 方：___________________________

　　乙 方：___________________________

　　甲方委托乙方 xx 套房装饰装修 工程，经双方友好协商，现签订以下合同条款：

　　一、 工程项目及内容：

　　铺贴地板、油墙、做柜、线路新装 等工程，详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。

　　二、 承包方式：包工包料。

　　三、 工程造价(￥_________元)为人民币

　　四、 工程款项结算方法：

　　乙方进场5天内，甲方应先预付给乙方50%工程款即(人民币元)，工程完工验收后，一个月之内付清余款(即人民币元整)。

　　五、 乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工，如属乙方因材料质量或不按图纸施工，而造成施工项目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间，甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目，更改所使用的.一切材料费、人工费均由甲方承担。

　　六、 甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的，必须经甲方负责人或技术员签字认可。

　　七、 交付使用日期：总施工期为 天，即由_________年____月____日至_________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。

　　八、 其它约定事项：

　　九、 本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书，具同等法律效力。

　　十、 本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，各执为据。

　　十一、 本合同自双方签字后即发生法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【施工合同】相关文章：

施工施工合同02-16

施工总承包施工合同10-04

施工的合同06-09

施工合同06-17

施工合同（实用）06-26

施工合同（精品）06-29

施工合同最新05-25

拆除施工合同05-20

外墙施工合同06-10

围墙施工合同05-31