当前位置：简易施工合同
现今社会公众的法律意识不断增强，合同的类型越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编精心整理的简易施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
简易施工合同1
甲方：陕西省安康公路局
乙方：陕西省安康市公路局机修厂
为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：
1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。
2、工程总价： 元（大写 元）。
3、工程工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工
期17天。
4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。
5、工程安全及法规制度
①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。
②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。
③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的'过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。
④、爆破人员必须持有公安机关核发的爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。
⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。
⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承担。
6、工程结算及支付
①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款
的60%。
②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。
7、其它：
①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。
②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。
③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。
④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。
8、附件：施工图纸及及材料供应。
8.1、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输和保管，甲方不承担任何费用，对进场的材料应按照规范要求分批抽检，合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。
甲方：陕西省安康公路管理局
法定代表：
乙方：陕西省安康市公路局机修厂
法定代表：
简易施工合同2
建设单位（甲方）:
施工单位（乙方）:
鉴于甲方修建 组道路工程，为确保通组道路建设质量，经甲乙双方共同协商，现就通组道路建设的相关事宜达成如下协议。
一、工程建设规模
通组道路长 米，水泥混凝土路面厚度为厘米，水泥混凝土抗弯拉强度为3.5Mpa，工程造价（大写） 。
二、工程质量
乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工，加强施工原材料和施工质量控制，强化工程施工现场管理，主动接受区交通局和镇政府或街办管理人员的监督，确保工程质量通过区交通局验收合格。
工程施工结束，乙方必须完善工程建设资料，并装订成册，以备验收
工程质量保修期2年，保修期间所发生的维修费用由乙方自行承担。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延误，每延期一天处罚1000元，直至工程结束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具体为
五、安全责任
乙方应加强安全生产管理，施工现场应设置明显的施工警告，做到文明施工。施工期间若发生一切安全责任事故，由乙方负责处理，与甲方无关。
六、廉政责任
甲、乙双方应共同自觉遵守国家有关廉洁自律的相关规定，按章办事。
甲方工作人员不得接受乙方的.礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。
七、合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
八、本合同一式四份，双方各执二份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表签字：
日期： 乙方代表签字： 日期：
简易施工合同3
一、合同双方
甲方：_____
地址：_____
联系电话：_____
统一社会信用代码：_____
乙方：_____
地址：_____
联系电话：_____
统一社会信用代码：_____
二、合同目的
甲方与乙方在平等互利的基础上，达成本施工合同，甲方委托乙方在合同约定的时间内进行工程施工。
三、工程范围
1、工程名称：_____
2、工程地址：_____
3、工程规模：_____
4、建筑面积：_____
5、工程内容：_____
6、工程期限：_____
7、施工方式：_____
8、质量要求：_____
9、合同价款：_____
四、施工责任
1、甲方的责任：
（1）按规定及时向有关单位报备本工程的验收及备案手续；
（2）向乙方提供合理的场地、通信、供水、供电、消防等配套设施；
（3）按合同约定及时支付乙方的工程款项。
2、乙方的责任：
（1）按照合同规定完成本工程的设计和施工任务；
（2）保证工程建设质量，担负工程质量问题的追究责任；
（3）按照合同约定完成工程，并按时交工。
五、合同约定
1、付款方式：
甲方根据施工进度向乙方逐步支付工程款项，约定方式如下：
（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的.20%；
（2）工程完成50%及验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；
（3）工程全部完成并经验收合格，甲方支付合同总价款的20%。
2、保证金：
甲方应预付总价款的10%作为乙方履约保证金。保证金在施工完成并验收合格后，甲方无任何赔款要求，乙方完全履行合同义务后，保证金应当退还。
六、违约责任
1、甲方违约：
（1）未按照约定时间付款的，应加付违约金；
（2）未向乙方提供必要的配套设施和场地的，应承担由此产生的损失。
2、乙方违约：
（1）不按合同约定的质量标准施工，则应承担返工的全部费用；
（2）未按合同约定的工期完工，则应按规定支付迟延违约金。
七、法律适用与争议解决
本合同的解释、效力、执行与争议解决，均适用中华人民共和国的法律。双方协商不能解决的争议，可根据另行约定的仲裁规则进行仲裁。
八、补充协议与合同变更
本合同的补充协议和变更，必须由双方协商和签署书面协议，具有法律效力，成为本合同的补充和变更。
九、合同效力
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）_____________________
乙方：（盖章）_____________________
签订日期：_______年_______月_______日
简易施工合同4
第一章 总则
本合同是由甲方与乙方签订的，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，对建筑项目的设计、施工工程等各个方面进行约定和规定。
第二章 合同内容
1、 工程承包范围
本工程承包包括：设计、施工、建设中所使用的设备、器具等的购买、维护等；
2、 工程质量
本工程的设计、施工、材料等要符合国家有关法律法规和工程规范的规定，保证工程的质量符合施工合同及相关标准要求。
3、 工程价格
本工程总价为_______万元人民币，支付方式为预付款和进度付款，预付款在签订合同时支付，进度款按照合同规定的进度及时支付。
4、 工程进度和计划
工程进度按照合同的.要求和规定执行，甲方有权利对其进行监督、检查。
5、 工程安全
在工程施工期间，若出现工程安全事故，由双方共同承担相应的责任；
6、 工程保修
工程验收合格后，乙方承诺对工程在保修期内所发生的质量问题负责修复，保修期为一年。
第三章 合同变更、解除和终止
1、 合同变更
本合同如需变更，双方需经过协商、一致同意和签订书面变更协议。
2、 合同解除
（1）双方一致协商解除合同；
（2）本合同约定的条件不符合法律、法规规定；
（3）其中一方违约，对方有权解除合同。
3、 合同终止
本合同终止时，乙方应在合同签订之日起5日内向甲方交还担保金和其他有关文件资料，双方解除合同。
第四章 合同的效力和争议解决
1、 合同效力
本合同自双方签订之日起生效，对双方具有法律约束力。
2、 合同争议解决
双方一致同意在合同签订地的人民法院解决本合同相关争议。
第五章 其他事项
本合同附件
1、 工程设计方案
2、 工程建设计划
3、 工程材料和设备清单
4、 工程质量验收标准
甲方：_______
签章：_______
日期：_______
乙方：_______
签章：_______
日期：_______
以上为本合同正文，本合同生效后甲乙双方应在________号前完成施工并竣工验收，合同终止时自动解除。如有未尽事宜，可另行协商约定。
简易施工合同5
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点： 麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条 工程期限
一、合同工期总日历天数 10 天
第三条 工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的`确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条 甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条 安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条 奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 附 则
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
简易施工合同6
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点： 麻城宋埠
三、承包方式：包工、包机械、包安全
第二条 工程期限
一、合同工期总日历天数 10 天
第三条 工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的'确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条 甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条 安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条 奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条 附 则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
简易施工合同7
发包人（全称）：_
承包人（全称）：_
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______
工程地点：______
工程内容：结构加固
工程立项批准文号（或教育主管部门项目审批文号）：
资金来源：财政拨款
承包范围：包工包料
开工日期：______
竣工日期：______
合同工期总日历天数：______天。
工程质量标准：合格
合同价款：金额267865元（人民币大写）：贰拾陆万柒仟捌佰陆拾伍元整
二、专用条款
（一）、合同文件组成及解释顺序：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）招投标文件及其附件；
（4）标准、规范及有关技术文件；
（5）图纸；
（6）工程量清单；
（7）工程报价单或预算书；
（8）双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
（二）、施工组织设计及双方派驻现场的工程师
1、承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
工程师确认的时间：______
2、发包人派驻现场的人员姓名：______
职务：______
联系电话：______
职权：代表发包人，对施工现场的工程管理全面负责。承包人项目经理是______，职务：项目负责人
建造师证书编号：______
联系电话：______
职权：负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。项目经理必须驻施工现场，未经发包人允许不得替换。
（三）、工程变更
工程联系单先审核，后施工。提出方申报工程变更联系单需发包方和设计单位共同会签，经教育基建中心审核，并统一编号；由设计单位主动签发的联系单，须由发包方、监理方签发，经教育基建中心审核，并统一编号。否则该联系单无效。
（四）、质量与验收
本工程质量应达到国家质量评定合格标准。隐蔽工程和中间验收部位：按有关规定执行。
（五）、安全施工
承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全和非夜间施工照明。发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。
承包人存在安全施工措施不当或缺失的，应自行承担费用并采取一切必要合理的措施立即予以纠正，而造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿，全部由承包人承担。
（六）、工程款支付和结算
本工程采用固定总价合同，即按中标价一次性包干，今后无论政策调整、材料价格等影响工程造价的因素如何变动，合同造价均不予调整。投标单位必须在投标报价时考虑其可能存在的风险因素。
1、按中标价结算。
2、若清单中工程量单项误差≥5%的，招标人和中标单位在发出中标通知书3天内一次性提出，核对属实后按第3条进行调整，逾期不予受理。
3、经教育基建中心审核后的变更项目，凭联系单按 《浙江省建筑工程预算定额》（20__版）及相关政策性文件进行结算，按三类工程取费，市场信息价按__年月的`信息价计价，最后下浮 15 %。无相应定额子目的新增项目，按市场价组价，并经双方协商确认后计入结算，不再下浮。
4、工程款支付办法：签订合同生效，进场施工预付20%，竣工验收后付至50%，办理结算经财政审核后支付至95%，剩余5%做为维修保证金，保修期满后一次性付清（不计息）。由于其他零星项目和设计变更所需增加的支付款项，统一在结算时支付。
（七）、竣工验收与保修
1、承包人应在合同规定的工程竣工日的28天前，免费向发包人提交两套符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（包括相片）及两套光盘，壹套报教育基建中心备案。竣工资料壹套必须是原件。如因资料不符合要求，而产生的资料整理费用，由承包人承担。
2、本项目保修期执行《建设工程质量管理条例》及浙江省、温州市相关保修规定。在保修期内承包人应无偿对项目进行修理。
三、其他
1、工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行保护，费用由承包人承担。
2、本工程投保由承包人投保并承担费用，投保内容按法律法规办理。
3、本工程双方约定担保事项如下：
（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：提供保证金。担保额度：合同总价______ %。
（2）双方约定的其他担保事项：
a、履约担保
承包人应在签订合同后的7天内，按招标文件规定的格式和金额向发包人提交中标金额______%的履约保证金。履约担保内容包括：工期担保为履约担保的30%，质量担保为履约担保的50%，安全等其他综合担保为履约担保的20%。
b、履约担保的有效期：履约担保从签订本合同至工程竣工验收合格后28天内有效。
四、合同生效
合同订立时间：_____年____月____日
合同订立地点：
本合同双方约定：一式五份，正本贰份，副本叁份，经双方签字盖章，并经教育基建中心相关职能科室鉴证后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
简易施工合同8
建筑工程施工合同 （以下简称甲方） 甲方： 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称： 地点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的'工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表: 代表：
年 月 日
简易施工合同9
甲方__________________(以下简称甲方)
乙方：__________(以下简称乙方)
根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：____________________
二、地点：____________________
三、承包方式：______________________________
四、工程承包内容：______________________________
五、合同价款：______________________________
六、付款方式：______________________________
七、总工期要求__________个工作日。
八、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
九、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款_______元。
十、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的.工程质量负责保修一年。
十一、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十二、本合同一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，双方签字盖章后生效。
甲方代表：__________乙方代表：__________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
简易施工合同10
第一部分：本合同的双方
本合同由以下双方签订：
甲方：___________________（以下简称“业主”），住址：____________________，联系电话：___________________；
乙方：___________________（以下简称“承包商”），住址：____________________，联系电话：___________________。
第二部分：工作的描述
业主要求承包商在业主的物业上进行以下工作：_________________________________。 （可包括施工、翻新、维修、建筑等活动的详细描述）
该工作必须在以下时间内完成：___________________。
第三部分：价格和支付条款
1、 承包商同意将该工作完成的`总费用定为___________________。
2、 支付方式：___________________。
3、 折扣和罚款：___________________。
第四部分：性能保证
承包商同意完成该工作，同时确认其完成所使用的所有材料和零件均为高品质，并将其在工作时保持在最优状态，直到该项目完整交付业主。
第五部分：违约和纠纷解决
1、 如不可避免地违反了本合同的任何一方，另一方有权利延迟支付或重新考虑适当的罚款和损失。
2、 在任何违约或争议情况下，双方同意，首先尽力平静解决纠纷；如果无法达成共同协议，则将该纠纷提交国际仲裁机构解决，仲裁庭由双方共同决定。
第六部分：其他条款
1、 该合同一经签署生效，且在任何一方未能得到签署前并不生效。
2、 双方确认，已仔细阅读并了解了本合同的所有条款，包括所有“其他”或未经签字的条款。
3、 本合同是通过双方意见的书面表达而订立的完全协议；该协议代替双方订立的所有其他书面或口头协议以及双方在订立本协议之前可能达成的任何宣传或表达形式，包括与此有关的电子邮件。
4、 本合同不得转让，而且不得修改，并且仅可为完成此项目而执行。当本合同过期或工作完成时，双方同意销毁所有相关文件，如有必要，包括手写版本和电子版本。
双方确认已经仔细阅读并同意遵守以上所有条款和条件，并签署本合同以作为有效的证据。
业主签字：_____________________________日期：________________
承包商签字：___________________________日期：________________
简易施工合同11
工程名称：
工程地点：
发包人：
承包人：
发包人：(全称)
承包人：(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____天。拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价(大写)：_____元;(小写)：_____元。项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的'文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义按有关规定执行。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：_____年_____月_____日
本合同订立地点：
发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。
本合同共六份，双方各执三分。
发包人：(公章)承包人：(公章)
简易施工合同12
甲方：
乙方：
为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺利完成，按双方平等、互利的原则，经协商同意甲方的路面工程施工任务分包给乙方施工，为了明确和维护双方权益，特订立如下协议，希双方共同遵守。
一、 工程施工项目：
1. 垫层铺碎石20cm厚
2. 铺设15cm厚水泥稳定层
3. 浇捣24cm砼路面及钢模安装，切割(包括切割片)，灌沥青。以上项目由乙方承包施工，乙方的机械设备维修由乙方负责。
4. 路面采用商品砼，由甲方提供。
二、 工程承包方式：
工程采取包工不包料的.方式，乙方负责前后台施工所需要的机械设备排插一台，摊铺机一台，场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机，水电费由甲方提供)。
三、 双方责任：
1. 甲方负责提供料场搅拌场地，提供水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。
2. 乙方应按照施工技术规范要求及安全生产技术规程进行施工，若未按照规范要求施工，所造成的损失均由乙方承担。
3. 甲方应协商好当地居民关系，维护好乙方人员的正常施工和合法权益。
4. 乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度，按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。
5. 工程计量按乙方施工实际工程量计算，甲方按乙方完成的路面工程为依据，每平方米为玖元捌角(小写￥9.8元)单价计算结算给乙方。
6. 甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。
7. 不在合同内的工程项目，甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算，付清项目工程款。
四、 付款方式：
1. 乙方开工后按进度每完成500米工程进度，甲方应付给乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一个月内付清。
2. 若因甲方工程进度未按时到位，造成乙方停工，乙方有权退场，并赔偿工人误工费。
五、 安全施工：
1. 乙方应按照安全规程进行施工作业，树立“安全第一、预防为主”的安全方针，本着“谁承包，谁负责“的安全职责，在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。
2. 本协议经甲、乙双方代表签字后生效，如违约造成损失，应由违约方赔偿另一方的损失，付清工程款后本合同自行失效。
本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
简易施工合同13
发包方，甲方：
承包方，乙方：
第一条工程概况
1、在甲方的指定地点至维修整治m长的毛面公路，其中的新挖里面，新挖有效路面宽度为6米，须用块石铺垫路面，压路机碾压。
2、边沟清理（路边边沟两边计量为一边）
3、手摆片石（平均填坑厚度为米、宽度为米）
4、使用35碎石（用碎石+花泥调平）。
5、乙方必须保证建设施工及村道公路硬化工程施工的公路运输通畅。
第二条承包方式及双方工作职责
采用固定单价法双包，即包工、包料。
甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的'购买、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承担。
新开挖路段（ ）的弃土不得向外及越溪河内倾倒，向外倾倒所导致的经济损失一切由乙方负责。
乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。辆及行人的安全负责。
涉及农民占地补偿及附作物的赔偿全部由乙方承担；地段的占地及附作物的处理由乙方联系协调。
第三条安全施工及工程日期
乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对车公平合理，互惠互利的原则，签订毛面公路施工协议（注：所有工程管理费用和税收一并在内）；甲乙双方共同达成如下协议：
由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。
按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20—年3月10日完工（其中：新开挖路段必须在签订合同后六天内完成）。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。
第四条验收及付款方式
甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共服务文件知道精神付款，工程总费用为：万元整（￥元）；开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。
第五条违约责任
如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。
本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。
发包方：
承包方：
法人代表：
法人代表：
年月日：
简易施工合同14
甲方：（委托方）_____________________
乙方：（承揽方）_____________________
一、合同目的
为完成乙方接受甲方委托，按照甲方要求从事工程建设取得的利益，特制订此合同。
二、施工内容
1、施工项目：______________________
2、工程地点：______________________
3、合同价款：______________________
4、施工期限：______________________
三、合同约定
1、双方应本着诚信、公正原则进行合作。
2、甲方应按照工程进度和工程质量及时支付价款。
3、乙方应按照合同内容及工程规范进行施工。
4、双方应根据工程实际情况及时协商解决工程变更、材料变更、工程质量意见和工程付款等疑问。
5、为保证工程获得最终验收，双方应在工程竣工验收前根据实际情况进行协商。
四、违约责任
1、如甲方未按照合同约定及时支付价款，应承担逾期付款的利息和违约金。
2、如乙方未按照合同约定进行施工，应承担违约金或补偿甲方因违约而产生的损失。
3、如因双方协商而导致工程延期或出现其他损失的，责任由双方共同承担。
五、合同变更
如因工期或其他因素需要变更合同内容，须经双方协商并签署书面变更协议，方可具备法律效力。
六、争议解决
1、因合同执行产生的争议，应优先通过协商解决。
2、协商未果时可以向施工目的`地所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1、此合同一式两份，双方各执一份。
2、此合同自签署之日起生效，在工程竣工验收之日终止。
3、双方对本合同的解释标准是按照中华人民共和国法律规定执行。
甲方：（盖章）_____________________
乙方：（盖章）_____________________
签订日期：_______年_______月_______日
简易施工合同15
本合同由甲方和乙方签订，依据中国现行法律法规、有关部门规定，根据双方的协商达成以下约定：
第一条 合同名称和工程名称
本合同名称为_____，工程名称为_____（填写工程名称）。
第二条 甲方和乙方的基本情况
甲方：_____（填写甲方名称、住所、法定代表人等信息）
乙方：_____（填写乙方名称、住所、法定代表人等信息）
第三条 工程概况
本工程的业主为甲方，施工单位为乙方。本工程涉及的具体项为：_____（填写该工程的构造、规模、工作地点、施工内容等信息）。
第四条 工程报价
1、本工程总价款为人民币（数字大写）_____万元整，甲方应在签订合同后在（指定账户）向乙方打入预付款（数字大写）_____万元整，作为工程的预付款。
2、本工程应付款项分为两期，预付款为第一期（数字大写）_____万元整，设立完工验收后付款为第二期（数字大写）_____万元整。在合同期限内，甲方应在每期的约定时间内按约定支付相应的施工费用。
第五条 工期约定
1、本工程的施工期限自（填写工程开始时间）起，至（填写工程受理时间）终止。
2、工期以夏季作业时间为标准计算，合同签订后，施工期延误的天数每天按工程款总额3%的比例进行罚款。
3、若乙方因甲方原因而延误工期，甲方应按每天千分之五付给乙方相应的`赔偿金。
第六条 工程质量保证和验收标准
1、本工程应符合国家建设标准，质量要求文明施工，采用安全、先进的施工方法。施工过程中应按照《建筑施工安全标准规范》的要求开展安全工作。
2、乙方对本工程的质量和工期负责，必须出具相关的付款证明，交甲方验收合格后，方可进行下一步施工。
3、验收标准：工程全部完工以后，由甲方组成验收小组进行验收。通过验收合格后方可予以竣工，并由双方签署竣工验收书。
第七条 翻修、保养等
1、乙方在施工期间，应对已经施工完成及正在施工的部位进行必要的保护措施，不得对其进行损坏或破坏行为。
2、乙方应对工程的防水、保温、防腐、防火等重要区域及时处理，必要时需要检修、更换等。
第八条 违约责任
1、若乙方未按照本合同要求进行施工，影响工程质量，甲方有权要求其改正；或若乙方未按照工程合同要求完成工程，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、乙方未按照合同约定完成工程，逾期未完工的，每逾期一天需要向甲方支付相应合同总价金额3%的违约金。
第九条 合同变更和解除
1、本合同经双方协商一致，可作出合同变更，变更后的内容须出具书面文件，并加盖双方公章予以确认。
2、若因不可抗拒因素，造成本合同无法履行的情况，双方共同经协商后可解除合同，变更或解除合同应经双方书面确认，有效。
第十条 争议解决
本合同涉及的争议应当协商解决。协商不成的，双方应提交至有权部门最终解决。
第十一条 其他
1、本合同为工程项目的主要合同，所有其他与本合同相关的合同，并未规定约定权的，均以本合同为依据。
2、本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，每方各保留一份原件。
甲方（盖章）：_____
乙方（盖章）：_____
日期：_____年_____月__________日
【简易施工合同】相关文章：
简易建筑施工合同02-24
工程简易施工合同02-26
工程简易施工合同范本01-02
简易工程施工合同范本01-15
简易借款合同07-03
简易购房合同12-28
简易购房合同02-11
简易工程合同01-01
简易借款合同12-03
简易的房屋租赁合同04-12