钢结构施工合同

时间：2025-08-27 10:04:08 施工合同我要投稿

钢结构施工合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编收集整理的钢结构施工合同，欢迎大家分享。

钢结构施工合同

钢结构施工合同1

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　经甲、乙双方现场勘查、协商，在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下，就钢结构拆除工程，双方达成以下协议：

　　第一条：工程概况

　　拆除工程于山大兴隆校区教学楼5号楼顶，面积约500平方米，楼顶钢结构简易棚。

　　第二条：工程承包范围

　　屋面钢结构支撑、外部钢平台附属物。

　　第三条：工期

　　1、合同工期：7日历天（雨天顺延）

　　2、开工日期：年月日；

　　3、完工日期：年月日；

　　第四条：质量标准

　　1、乙方必须按照甲方的要求，将拆除下的钢结构进行拆解，并按甲方要求码放到指定地点。

　　2、乙方应文明施工，最大程度的保护屋面完整性做好安全防护；

　　第五条：工程价款及付款方式

　　1、工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死，合同总价约为：元（万元。价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金、税金费用以及因拆除损坏的屋面地面等修复费用。

　　2、施工前交付施工管理押金5000元。

　　3、拆除工程完工后，经甲方现场管理人员验收合格后一周内结清施工押金。

　　4、施工管理费：1000元

　　第六条：甲方责任和义务

　　甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作；

　　第七条：乙方责任和义务

　　1、乙方进场后，必须听从甲方管理人员的协调指挥；

　　2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底；

　　3、乙方必须指派有经验的.专职安全员做好安全拆除施工监督，确保拆除施工在安全状态下进行；

　　4、乙方人员应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用；

　　第八条：合同争议、解决方式

　　1、双方如有争议，双方应友好协商解决，协商解决不成时，应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民法院起诉。

　　第九条：其他

　　合同自双方签字起生效，合同一式两份，甲乙双方各持一份。如单方违约，违约方承担一切责任。

　　甲方：

　　乙方：

　　代理人签字：

　　年月日

钢结构施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建筑施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　工程内容：

　　工程建筑面积：

　　二、合同价款

　　工程每平方米造价：元。

　　工程总造价：元，以实际建筑面积结算。

　　三、付款方式：

　　1、乙方带材料进入工地，甲方付相应材料费用及施工费用。约：钢架 C型檩条%;彩瓦%。

　　2、工程完工验收合格后一周内付清。

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、应为乙方提供水电以及施工中需要帮助的解决问题。乙方责任：

　　1、乙方严格按照预定方案进行制作、安装，保证工程质量。

　　2、在施工中，乙方保证人身安全，若出现意外事故，由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。

　　3、乙方使用材料应为：国标、63角钢、4号角钢。铁板为18mm，彩瓦0.426;C型檩条：160×60×20×2.5 120×50×20×2.5

　　五、质保范围及期限：

　　1、属乙方施工质量问题，质保期内由乙方无偿保修，属甲方使用不当或意外损坏，由乙方提供有偿维修。

　　2、质保期为壹年。

　　3、质保金为合同价款的.3%。

　　六、由单方面原因造成的违约，有违约方承担一切损失。

　　七、本合同自签定之日起生效，至质保金结束止。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

钢结构施工合同3

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲、乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则，经甲、乙双方协商同意，在乙方(厂房用地的所有权归乙方所有)所在地笔架山乡上新桥村一字墙小组宅基地南边竹村建造编织袋加工厂。为明确双方的责任和义务，共同制定如下协议，以便双方共同遵守执行。

　　第一条：本协议的履行地点是笔架山乡上新桥村。双方出资总额为人民币叁拾肆万元整。双方协商的出资情况如下：

　　1、甲乙双方共同立据向______(身份证号码：______)借款人民币贰拾万元整，按肆年分期还清全部借款，即每年底还借款人民币伍万元整。另甲乙双方各出资现金人民币柒万元整。

　　2、乙方负责提供厂房用地，配套设施的完善，以及周边关系的处理，厂房建设及以后所产生的费用由双方共同平均承担。

　　3、乙方负责提供工厂用电源生活用水、协商协调当地社会关系，保证工厂能够正常生产经营，不受外界非法干扰。该项所需费用由甲乙双方共同承担。

　　双方一致同意，甲方本条1a项中的义务于___年___月______日毕。

　　双方一致同意：各方投入的资产为甲乙双方各50%，各方投入的物权无论协议期间或协议期满，仍然由双方所有，但物权的行使需不违反本协议的约定。

　　第二条：利益分配及风险承担

　　甲乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资经营的利润，分担共同投资经营的`亏损，投资人的出资形成的权益及其附加值为投资的共同财产，由共同投资人按其出资比例共有。在本编织袋厂偿还完建厂初期所借得的周转资金，预备好所需的生产资金(金额数量甲乙双方另行决定)后，剩余利润一季度分配一次，当产生利润较大时，一月分配一次。

　　第三条：事务执行

　　1、委托乙方执行日常事务，即工厂员工管理、生产、质一检查、收货、发货，乙方负责每日员工生产数量定额的记载，做到帐目清楚明细。

　　2、委托甲方负责工厂所需生产的定单、资金的管理。所有资金的进项存入编织袋厂专用帐户，支出需甲乙双方共同签字，资金往来在完全透明的操作下运作。

　　第四条：投资人向投资人以外的人转让其在投资中的全部或部分出资额时，须经另一投资人同意。

　　第五条：本厂成立后，任一投资人不得擅自抽回出资额，本厂不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各投资人的出资比例分担。

　　第六条：如遇国家政策调整或重林建设需征用所建厂房用地，土地补偿金归乙方所有，厂房补偿金按投资人出资比例分配。

　　第七条：违约责任，如任何一方不履行本协议，违约一方应当向对方支付出资总额百分之百的惩罚性违约金，并赔偿对方出资比例的百分之百经济损失。

　　第八条：双方协商同意，双方的合作期限为壹拾伍年，合作期内如遇国家政策调整，不能实现合同目的，双方协商解决，合作期满，双方根据实际情况另行协商。

　　第九条：其它，本协议未尽事宜，另行签订补充协议，本协议经投资人签字盖章后生效，本协议一式两份，投资人各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　______年______月______日

钢结构施工合同4

　　甲方：身份证号码：

　　乙方：身份证号码：

　　甲方承揽钢结构项目，委托乙方进行本项目成套钢结构安装。为明确双方职责，紧密配合，共同完成安装任务，经双方协商，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　二、开竣工时间

　　1、开工日期：年月日(以实际开工日期为准)。

　　2、竣工日期：以建设单位合同为准，在天气等自然条件或不可抗力的因素影响施工，经建设方代表签证认可，工期顺延。

　　3、本工程总工期为天。

　　三、工程内容：

　　四、合同价款及结算方式：

　　合同价款为：

　　1、钢构件进场三天内，支取合同总额的，计：(￥：元)。

　　2、主钢构件吊装完毕，支取合同总额的，计：(￥：元)。

　　3、屋面板安装完毕，支取合同总额的，计：(￥：元)。

　　4、完成总工作量的'100%时，通过甲方或业主验收签字后(完工二个月如不验收，甲方应视为验收合格)，支取合同总额的，计：(￥：元)。

　　5、余款3%作为保修金，质保期为完工后一年，期满一次性付清。

　　五、物资供应：

　　甲方：负责提供主构件和次构件、标准件、油漆、并准时运输到施工现场。乙方：

　　1、设备构件到施工现场，乙方应按标准验收，遇有缺陷、缺件、损坏应及时和甲方取得联系，由甲方进行协调解决。

　　2、安装过程使用工具由乙方自行解决，甲方不给予配备，甲方只负责所有施工所需材料的及时配备。

　　六、安全

　　甲方：

　　1、负责安全监督检查、考核，发现问题填写问题通知单，督促乙方整改。乙方：

　　1、必须做到文明施工(含工作服、安全帽统一)，做到工完料尽场地清。

　　2、遵守安全操作规程，认真遵守公司制订安全生产施工纪律，严格按施工安全措施进行施工。

　　3、乙方施工人员进场时必须给安装工人办工伤保险。

　　七、质量等级为合格：

　　甲方：

　　1、提供本工程的质量等级要求。

　　2、提供本工程相关的质检资料，对施工过程进行全方面监督。并及时反馈给乙方，提出整改意见。

　　乙方：

　　1、严格按图施工，严格按质量等级的要求，及钢结构工程施工验收规范(GB50205—20xx)精工细作，不得擅自修改设计，如确需变更得征得甲方同意，工程变更应先办理签证后再施工，否则，由此产生的一切费用由乙方承担。

　　2、工程质保期内，发现安装质量问题乙方应在接到通知两日内无条件维修，逾期或不处理，甲方派人处理所有一切费用均在其质保金中扣除。

　　八、施工管理：

　　1、甲方提供施工图纸，负责外协事宜。

　　2、乙方施工队应按照合同，按期进入承包项目工地进行施工。

　　3、加强工作中联系，使工程顺利进行，乙方应做到通讯畅通无阻。

　　4、工程施工过程中，甲方须承担图纸以外的增加部分和设计变更的各项额外工程的施工费用。

　　5、乙方必须服从甲方现场工程师的合理安排，如不服从将给予适当的经济处罚。

　　九、竣工验收

　　工程完工后，乙方协助甲方整理好竣工验收资料，直至验收完毕。

　　十、其他

　　11.1本合同经双方代表签字盖章后生效，工程交工验收合格、结清工程款，保修期满后自动失效。

　　11.2本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成交给当地仲裁委员会裁决或向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　11.3本合同一式两份，甲乙双方各一份;具同等法律效应。

　　甲方：签约日期：

　　乙方：签约日期：

钢结构施工合同5

　　发包人：________（以下简称甲方）

　　承包人：________（以下简称乙方）

　　日期：年________月________日

　　经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国劳动法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿平等、互惠互利原则，双方就本工程建施施工事项达成共识，具体内容如下：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：黑龙江中储粮甘南直属库兴隆分库扩建储备项目

　　2、工程地点：齐齐哈尔市甘南现兴隆乡

　　3、工程内容及承包范围：________钢结构工程、彩钢屋盖及钢结构配套

　　4、质量等级：合格________（合格标准________遵循国家、省市相关规范。）

　　5、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。

　　6、承包方式：本工程钢结构部分，包工不包料、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。

　　第二条施工准备

　　1、工程所需钢结构构件由甲方提供，乙方负责加工制作。

　　2、安装所需设备由甲方提供，进场后乙方负责指挥协调。

　　3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

　　第三条双方主要责任

　　1、甲方责任

　　（1）甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。

　　（2）甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

　　（3）安排指定现场的施工人员的生活区位置。

　　（4）统一审核工程竣工结算。

　　2、乙方责任

　　（1）确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

　　（2）进场后七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

　　（3）进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

　　（4）及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方检查指导。

　　（5）如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担；在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并由乙方承担一切经济损失。

　　第四条工程工期

　　开工日期以实际开工日为准，各部分分项工程的工期安排详见总包单位定制的施工进度计划，协议签署后乙方应在3日进驻现场，并按照约定时间开工。

　　3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及总包、监理单位可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划。（加班时间不内超出法律、法规规定的作业时间标准。）

　　第五条工程质量

　　1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工________验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》及相关工程规范、精心组织施工，确保工程达到合格。

　　2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责；达到合格等级，不奖不罚。

　　3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

　　4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。

　　5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范。标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　6、施工过程中质量不符合要求时，甲方或总包及监理有权要求乙方停工整顿或返工处理，情节严重的给予每次1000—20000元处罚，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

　　7、乙方在施工中，为确保工期、质量、安全，必须使用符合安全标准的施工机械，对危及生产安全的机械一律不得进入现场施工，对甲方要求施工危及生产安全工具施工时，乙方有权拒绝，否则出现任何问题及损失均由乙方负责。

　　8、施工中及施工现场出现的'一切安全事故由乙方负责。

　　第六条文明、安全生产

　　1、施工现场必须满足省市、国家有关安全文明施工规定。

　　2、文明施工要求建筑工地所在地建筑工地文明施工检查评分细则执行。

　　3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。

　　第七条工程款的支付与结算

　　1、固定劳务报酬（含管理费）：________万元（本协议涉及金额均为人民币）

　　第八条付款方式

　　1、工程验收合格后，付工程款。

　　2、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程审核人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方、总包单位验收合格后，付工程款（大写）________，备案完成后付工程款________（大写）。

　　3、余留按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。保修自工程竣工验收合格后开始，第个月后结束维修。（如发生保修期内乙方拒不维修情况，本保修期视情况增加5至8个月。）

　　第九条材料

　　1、工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方及总包单位，由甲方协调总包单位进行购买。

　　第十条付款违约条款

　　1、工程完工后，甲讲话合同书约定支付工程款的，甲乙双方协商解决办法，如协商不成，乙方有权申请人民法院进行依法解决。

　　第十一条质量保修

　　质量保修期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处由乙方补足

　　第十二条违约责任

　　1、协议签署后即时生效，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方面原因造成对方终止协议的，应承担本项工程造价的10％的违约金。

　　2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳条元/每天的违约金。

　　3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料；逾期提交的，乙方向甲方交纳________元/每天的违约金。

　　第十三条其他

　　1、乙方负责按时清理施工生产的建筑垃圾，及生活区垃圾。

　　2、本协议一式3份，甲方三份、乙方一份，双方签字后生效。工程款付清后自行作废。

　　3、如有争议，双方友好协商解决，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

　　甲方：________

　　法定代表人：________

　　身份证号：________

　　委托代表人：________

　　身份证号：________

　　乙方：________

　　法定代表人：________

　　身份证号：________

　　委托代表人：________

　　身份证号：________

　　日期：________年________月________日

钢结构施工合同6

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构工程(主要施工内容包括：灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料)，基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。

　　一、承包范围

　　甲方提供施工图纸，但不提供施工机具，乙方包工包料施工(包括施工机械、辅料)。乙方施工范围包括灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋架(包括紧固件、连接件、配件、辅料)，基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。至工程完工验收，交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调关系(包括甲方提出的临时系统方案等)。

　　二、承包价款 73.8(柒拾叁万捌仟圆整)万元，乙方进场之日起，主体施工工期为15天(主体包括钢结构、岩棉夹芯板围护)，至合同全部内容施工完毕工期为20天，不能按时完成罚款5000元。

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：大、小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料；劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)；安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)；文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)；承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；原材料送检试验费用。

　　本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

　　三、开工日期自乙方进场开始计算，工期为15天。乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的'进度计划)。

　　四、付款方式

　　工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程进行验收，工程质量达到现行国家工程验收标准合格后，运行正常。签合同后付乙方首付款5万，乙方工程材料进入灌浆站施工现场后甲方付乙方工程款50%。工程验收合格后，甲方付给乙方工程款95﹪，剩余5﹪作为质保金，一年后付清。

　　五、甲方责任

　　1、甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资料、文件。甲方提供临舍，其它生活设施和人工费用均由乙方负责。

　　2、甲方监督乙方使用合格施工材料。

　　3、甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底，监督检查乙方在施工中存在的问题。

　　4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　6、协助乙方办理现场施工人员出入证件(到当地派出所办理暂住证，其费用由乙方自理)。

　　六、乙方责任

　　1、乙方应严格按图施工，确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

　　2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符之处，应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工，一切由乙方承担。

　　3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律，文明、安全施工。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关。

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

　　7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和50岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，禁止使用回族人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　8、乙方必须确保施工时的规范用电，晚上加班必须派专人值班。

　　9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施工，在施工现场不打架、斗殴。

　　10 、乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。

　　11、质量缺陷的经济责任

　　12、凡乙方所承包的工程项目，出现质量不合格或质量缺陷，均由乙方负责返工或修复工作，其费用(人工、材料、机械)由乙方承担。

　　13、乙方四个工种的作业队带班长，参与项目部安全质量责任制考核并进行同样的奖惩，享受同样的福利待遇；具体考核情况，见相关责任考核制度。

　　七、施工验收

　　1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　八、工程保修

　　1.保修范围、期限：____壹年____

　　2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　九、保险

　　1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

　　十、争议

　　1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

　　2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

　　2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

　　2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　2.3 仲裁机构要求停止合同工作；

　　2.4 法院要求停止合同工作。

　　十一、不可抗力

　　1.按照标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

　　2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

　　4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　十二、合同解除

　　1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

　　2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。十三、合同终止

　　双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

　　十四、本合同一式三份，甲方两份、乙方一份具有同等法律效力。

　　十五、合同生效

　　本合同双方约定签字后生效。

　　合同签订时间：______________ 合同签订地点：______________

　　甲方(盖章)：______________ 乙方(盖章)：______________

　　甲方电话：______________ 乙方电话：______________

钢结构施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下协议。

　　一、工程内容：

　　xxxx小区东热力泵房及消防泵房地下钢结构楼梯的制作及安装

　　二、工期：

　　经甲乙双方协商，本工程从20xx年_____月______日至20xx年_____月______日，制作及安装总工期为_____天。

　　三、工程总造价及付款方式

　　经甲乙双方协商，东西两个热力泵房及消防泵房钢结构楼梯的制作安装总价为人民币___________元整。

　　本工程安装结束______日内，付工程款__________元，余下的_______元待整体验收合格后给付。

　　四、质量及技术标准

　　所有材料必须达到合格，由乙方质检人员现场检测，施工质量达到国家标准。

　　五、双方责任

　　1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时与乙方沟通。甲方提供原材料堆放场地，提供电源，配合乙方解决施工中出现的问题。

　　2、乙方按照图集及图纸设计要求，按图施工，工程质量确保合格。

　　六、安全施工

　　乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品，佩戴安全帽，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如果发生安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

　　七、工程质量

　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的.材料、制作的构件质量负责。

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

　　3、本工程喷涂中灰防锈漆两道。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

钢结构施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《民法典》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

　　一、工程内容：钢结构及复合板，钢结构除锈刷漆。

　　二、承包方式：全包（包工包料、包工期、包安全、包质量、包文明施工）

　　二、工期：

　　经甲乙双方协商，本工程从年月日始至年月日结束。总工期为天，其中制作工期为天，安装工期为天，如遇不可抗力因素，（地震、雨天等）工期顺延。

　　三、质量及技术标准：

　　所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。

　　四、双方责任：

　　1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地，配合乙方解决施工中出现的问题。

　　2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供各单项目的`材料报告，如需现场复查，可联系沟通，在施工过程中，乙方要尊守国家的法律法规，工程质量确保合格。

　　3、乙方提供公司资质及上岗人员的上岗证，材料力学性能检测报告单以及工程施工验收资料。

　　五、付款方式:

　　1、工程价格：工程总价为万元，（大写）

　　2、本合同订立生效后，乙方自备材料款。

　　3、施工完成后5%作为质保金，12个月后屋面无渗漏结构无变形等质量问题，一次性付给乙方。

　　4、所有工程款，乙方出具收款、收据证明，否则甲方不予支付。

　　六、安全施工:

　　乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

　　七、开工及延期开工：

　　（1）乙方应按合同约定的工期开工。

　　（2）因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工，甲方应在合同约定的开工日期前2天，以书面形式通知乙方，推迟开工日期；并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方，给乙方造成的开工损失由甲方承担。

　　八、工程质量：

　　1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。

　　3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。

　　4、工程保修期为一年。在质保期内，如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

　　九、争议：

　　本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。

　　本合同一式二份，甲乙双方各持壹份。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

钢结构施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1.乙方必须认真做好安全文明施工，严格按照安全操作规程作业，订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。

　　2.乙方必须严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必须持上岗证。

　　二、工程款支付原则

　　1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。

　　2.工程款支付：

　　1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的` %。

　　2)钢架结构结顶后，支付总价的 %。

　　3)竣工验收合格后，支付总价的 %;根据计划工期，延误天暂扣进度款 %，延误天，暂扣 %，以此类推。

　　4)总价的 %做为保证金。

　　三、其他事项

　　1.在施工中如质量经常出现问题或返工，特别是主体工程质量严格不合格，管理无程序可视为无施工能力，作为违约责任。甲方有权终止合同，另选施工单位。

　　2.工程进度：工期进度完不成，视为违约，负违约责任。

　　四、补充条款

　　五、合同生效

　　1.本合同自双方签字盖章后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

　　2.本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：

钢结构施工合同10

　　发包方：_________

　　承包方：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：______园区标准厂房c栋钢结构工程

　　二、工程地点：______业园区

　　三、承包范围和内容：钢结构的设计与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。

　　四、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（_________）元整，每平米_________元整

　　五、建筑面积：_________平方米

　　第二条施工准备

　　一、发包方：

　　1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。

　　2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。

　　3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐蔽工程验收，办理中间工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。

　　4、按合同规定及时付款。

　　二、承包方：

　　1、负责办理应由承包方办理的各项手续。

　　2、按照《钢结构设计规范》（gb50017—_________）的要求完成本工程的钢结构施工图纸设计；

　　3、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》（gb50300—_________）及《钢结构工程施工质量验收规范》（gb50205—_________）《建筑钢结构焊接技术规程》（gjg81—_________）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。

　　4、编制施工组织设计，并送交发包人批准，检查、做好各项施工准备工作，并严格按审批的施工组织设计施工。

　　5、施工过程中，如发现设计有误，应迅速通知发包人处理，承包人无权擅自变更设计。

　　6、工程竣工后向发包人提供三套竣工资料（包括调整后的施工图、隐蔽工程记录和工程竣工验收备案所需备案材料）

　　7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证（合格证等）

　　第三条工程期限

　　一、本工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日止，共_________天（日历天）

　　二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、发包方未在合同约定开工日期之前提供具备施工条件（通水、通电）的施工场地，影响进场施工；

　　2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　3、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

　　5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　第四条安全施工

　　1、应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

　　2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

　　3、按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承担。

　　4、在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。

　　5、必须为本工程和参与本工程施工作业的.人员上保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承担。

　　6、安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。

　　7、已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

　　8、负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

　　第五条工程质量

　　一、本工程质量达到以下标准、规范的要求：

　　1、《建设工程施工质量验收统一标准》（gb50300—_________）；

　　2、《钢结构工程施工质量验收规范》（gb50205—_________）；

　　3、《钢结构设计规范》（gb50017—_________）；

　　4、《建筑钢结构焊接技术规程》（gjg81—_________）

　　5、国家、湖南相关法律法规、规范、标准；达合格等级。

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、湖南颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

　　2、隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定，并及时将工程质量评定结果送发包方。工程结构完工时，应会同发包方、监理进行结构中间验收；

　　4、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起（一年）

　　5、承包方供应的材料，必须附有产品合格证才能用于工程，发包方认为承包人提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由发包方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由承包方承担。

　　发包方：_________

　　日期：_________

　　承包方：_________

　　日期：_________

钢结构施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方委托乙方完成墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程内容：

　　2、工程地点：

　　二、工程工期：工期共计7天

　　三、工程总价

　　该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：16420元)该价格包括为完成本项工程所发生的工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。

　　四、付款方式

　　乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭税票支付全额款项。

　　五、解决争议的方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院诉讼。

　　六、其他

　　1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的.变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章)后方能生效。

　　2、本合同从甲、乙双方签字（盖章)之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。

　　甲方签章：_______________　　乙方签章：_______________

　　代表人：_______________　　代表人：_______________

　　_____年___月___日　　_____年___月___日

钢结构施工合同12

　　合同

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法相关条例》，经甲乙双方友好协商，现将湖西B8-1005店面包给乙方做楼梯及砌墙，现将有关事宜签订如下：（共计壹万元整）

　　一、楼梯主体捌仟元（含水泥、钢筋、沙、卵石和人工工资）

　　二、甲方要求主筋为直径10的铁16公分一档，主筋2根直径12的铁加固，负筋30公分一根。

　　三、砌楼梯墙和卫生间（包粉刷、包材料）贰仟元，装修工程不管。

　　四、模板到现场付贰仟元，模板装好再付伍仟元，砖到工地再付贰仟元（注：水泥标砖）

　　五、模板撤完付清。

　　此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日

钢结构施工合同13

　　发包方：______________

　　承包方：______________

　　发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一、工程概况

　　(一)名称：绿城翡翠湖玫瑰园3#楼钢结构梁柱工程

　　(二)工程地点：经济技术开发区

　　(三)工程形式及内容：

　　工程形式：地下室至17层所有钢结构坚心梁柱

　　第二、工程合同范围

　　(一)工程合同范围：

　　钢结构梁柱的制作、运输、安装、检测,以及预埋件的制作安装等工程。

　　(二)本合同不包括内容：

　　1、照明设施，水、电、暖气、通风、土建工程;

　　2、钢结构防火涂料及施工。

　　第三、施工准备

　　(一)发包方：

　　1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责;

　　2、负责对基础、预埋件埋设工程的施工及质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满足施工用水，用电量的需要。做好施工场地构件运输进场的平整，拆迁障碍物，便于承包方进场施工;现场的垂直运输塔吊费用由发包方承担，发包方要合理调配好塔吊，配合好承包方的现场施工。

　　(二)承包方：

　　1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地，编制钢结构部分专项施工组织设计或施工方案、施工进度计划;

　　2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

　　3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底;

　　4、协助发包方做好施工场地周围下管线和邻近建筑物的保护，费用由发包方负责。

　　第四、材料、设备供应：

　　(一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供;

　　(二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的建筑材料、设

　　备、钢构配件等，用于本工程。否则，造成一切后果及经济责任，均由承包方承担。

　　第五、工程期限：

　　(一)本工程合同工期为按照土建进度要求工期同步进行。

　　(二)开工前七天，发包方向承包方发出开工通知书，承包方收到开工通知书六天后进入施工现场。

　　(三)如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响现场施工。

　　2、不属于系数范围内的重大设计变更，设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

　　3、在施工中如因停电、停水8小时以上或边连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

　　4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。

　　5、如遇外力不可抗拒的因素(如自然灾害等)而延误工期。

　　第六、工程质量及验收

　　(一)承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。

　　(二)工程竣工后承包方向发包方提交主体竣工验收通知书及验收资料，发包方应在十五日内组织验收，如十五日内不组织验收或进入下道工序施工视为合格。

　　(三)发包方按施工图及说明和国家的.有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，承包方提供质保单。工程验收合格后，发包方方可使用，未经验收投入使用视为合格工程。

　　(四)工程保修期为一年，保修期内发包方正常使用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方承担，如发包方原因造成工程损坏，发包方应承担材料及人工费用。

　　第七、工程造价

　　(一)本工程为包工包料，钢构部分按照每吨钢结构综合单价8096元/吨结算。全部工程总造价为暂定人民币3500000.00元整(大写叁佰伍拾万元整)，采用固定综合单价结算，工程量按图纸及现场签证部分实际发生量进行理论计算决算(综合单价包括材料费、制作费、运输费、安装费、检测费、图纸深化费)。

　　(二)该工程开具的发票，70%为材料发票，30%为人工劳务费。

　　(三)发包方不得向承包方收取现场施工配套费及其他管理费用。

　　(四)现场水电由发包方向承包无偿提供使用。

　　第八、风险责任

　　(一)本工程承包方从原材料、运输过程中的风险责任即施工中的安全责任，均由承包方承担。

　　(二)在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。

　　(三)承包方负责图纸深化设计,深化设计费用包含在综合单价内,承包方对其所深化设计的图纸负全责。

　　第九、付款及结算方式：

　　(一)合同签定后三天内，发包方向承包方支付合同总额40﹪的工程预付款。

　　(二)钢结构进场施工时且主构件制作完成50%时，付合同价款的30%。

　　(三)全部构件制作完成付合同价款的15%，)。

　　(四)全部安装完成7日内付至决算价款的95%，

　　(五)发包方预留决算后总额的3%为质保金，此款在主体结构验收合格之日起一年内付清。

　　发包方：______________

　　承包方：______________

　　签字：______________

　　电话：______________

　　签订日期：______________

钢结构施工合同14

　　甲方：_________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　委托代理人：______________

　　乙方：______________，系受害人_______________之(夫)妻或其他第二顺序继承人。

　　现乙方受受害人供养的.全体亲属委托处理：死亡的相关善后事宜。乙方居民身份证号码：______________

　　甲方单位职工_______________，因工作原因于_____年_____月_____日在某处受伤，经抢救无效死亡。因公死亡的善后事宜，

　　依据中华人民共和国劳动法》、《工伤保险条例》等有关法律法规，现甲、乙双方就赔偿问题双方在平等协商的基础上，自愿达成如下协议：

　　一、甲方赔偿乙方丧葬补助金_______________元;

　　二、甲方一次性赔偿死亡补助金_______________元;

　　三、供养亲属(子女不满18岁，父母为无收入或者已办理退职、退休)一次性补偿费用_______________元;

　　四、其他费用：_________________在上述款项基础上，甲方自愿另行一次性赔偿乙方供养亲属补助金_______________元。

　　上述一、二、三、四项合计人民币_______________元(大写人民币_______________元整)。

　　甲方:_________________

　　乙方:_________________

　　________年____月____日

钢结构施工合同15

　　建设方（以下简称甲方）：

　　承揽方（以下简称乙方）：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、钢结构工程概况

　　（1）工程名称：

　　（2）工程地点：

　　（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。

　　（4）建筑外包面积：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　　（1）开工日期：______年___月___日；

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的.日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　（2）竣工日期：______年___月___日；

　　（3）合同工期总日历天数_________天。

　　三、工程合同造价及结算

　　（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

　　（2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______ ％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。

　　（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

　　（5）本合同造价结算方式：____________。

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　五、甲方的义务责任

　　（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；

　　（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

　　（3）提供施工所需的水、电源。

　　六、乙方的义务责任

　　（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；

　　（2）在施工过程中，乙方应文明施工；

　　（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

　　七、安全责任

　　乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　八、材料的提供

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　九、工程验收

　　（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

　　（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　十、维修期限

　　承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

　　保修期为：______年___月___日—______年___月___日。

　　风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　十一、违约责任

　　（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

　　（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；

　　（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人。

　　十二、争议解决

　　若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

　　十三、其他

　　（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

　　（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　（3）本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

　　（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

【钢结构施工合同】相关文章：