汽车买卖合同

时间：2023-06-25 17:25:10 买卖合同我要投稿

汽车买卖合同(合集15篇)

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同的地位越来越不容忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的汽车买卖合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

汽车买卖合同(合集15篇)

汽车买卖合同1

　　甲方（出卖人）：

　　身份证号码：

　　住所：

　　乙方（买受人）：

　　身份证号码：

　　住所：

　　甲乙双方经过平等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：

　　第一条基本情况

　　甲方自愿将其享有所有权的车辆有偿转让给乙方。车辆信息如下：

　　车主名称：xx；号牌号码：xx；厂牌型号：xx；发动机号：xx；车架号：xx

　　第二条购车款项的约定

　　购车款为xxxx元（大写：xxxx）。

　　第三条购车款的支付

　　乙方于xx月同甲方当面验收车辆及车辆相关手续，如果乙方需要办理车辆过户、转籍手续，那么甲方接到乙方通知后，应无条件协助乙方办理车辆过户。车辆过户过程中发生的费用由xx承担。

　　第四条甲乙方责任

　　1、车辆在xx月时之前发生的.'交通事故及违章都由甲方负责。

　　2、车辆在xx月之后发生的交通事故、违章以及一切与xxx车辆有关事宜都由乙方负责。

　　第五条其他

　　1、本合同一式两份。本合同在双方签字后生效。

　　2、车款一次付清，卖方提供车辆过户手续。

　　甲方：

　　乙方：

汽车买卖合同2

　　出卖方：

　　身份证号：

　　（以下简称甲方）

　　买受方：

　　身份证号：

　　（以下简称乙方）

　　经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌sx3315nr___重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为陕a___，发动机号为1611d110___，车辆识别代号为lzgcr2r66bx054___。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。

　　一、标的

　　甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌sx3315nr___重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整（￥215000元）。

　　二、付款方式

　　车款由乙方于20__年4月17日付款壹拾捌万元整（￥180000元），其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。

　　三、证照手续的'过户与办理

　　车辆行驶证的车主姓名为王某某。现双方同意车辆行驶证的车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。

　　四、标的车辆的交付使用和相关费用的承担

　　车辆及其手续（行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等）的交付期限为20__年4月17日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用（包括交通违章罚款和扣分）由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。

　　五、违约责任

　　1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失；

　　2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失（包括车辆停运损失和驾驶员的误工费）。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。

　　七、合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方（签名）：乙方（签名）：

汽车买卖合同3

　　甲方：________________地址：________________身份号：________________

　　乙方：________________地址：________________身份号：________________

　　甲乙双方经协商，就买卖车辆一事，达成如下协议，双方必须恪守信誉，不得违约，否则将依法承担相应的责任。

　　一、甲方自愿将车辆一辆给乙方，发动机号：________________，车架号：________________营运证号：________________。

　　二、付款方式为现金支付，在买卖成交后双方即双方即时结算，不得拖延，此车售价为（大写）人民币：________（________元），交款方式以收据为凭证，甲方收款后即时将车辆交付乙方，并将随车手续一起移交乙方（移交内容详见清单）。

　　三、车辆交付前所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由甲方自己承担全部责任，乙方自接车后所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由乙方自行承担，任何一方不得推卸责任。

　　四、乙方在接收车辆之时应当对车辆的质量和必备品等等一次性验收过后，甲方将在其后不负责任何责任。

　　五、乙方购车辆后，甲方应无条件配俣乙方办理车辆过户手续。

　　六、甲方的营运手续必须正规、真实，是出租车公司以及交管部门批准的正规手续，如发现套牌、套营运手续及假车手续等违纪违法行为所产生的.相关法律责任及所有损失等经济费用均由甲方承担，与乙方无关。

　　七、甲方自出售车辆后所产生任何有关燃油补贴等费用均由乙方领取。

　　八、此合同，甲乙双方签字后即日生效，受法律保护，若任何一方违约付给对方的违约金。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　附：移效清单：________________备注：________________

　　甲方：________________电话：________________

　　乙方：________________电话________________

　　________年________月________日

汽车买卖合同4

　　分配单号：__________共_____页第____页合同号：（）字____________号签订地点：___________________________

　　买受人

　　出卖人

　　买受人

　　收货人

　　付款人

　　单位名称

　　法定代表人

　　联系人

　　法定代表

　　联系人

　　邮政编码

　　电挂

　　邮政编码

　　电挂

　　通讯地址

　　开户行

　　电话

　　帐号

　　电话

　　开户行

　　银行帐号

　　付款方式

　　付款期限

　　中转、联运(港)

　　序号

　　型号

　　产品名称及规格

　　代码

　　数量(辆)

　　单价(元)

　　总金额(元)

　　交货进度

　　交货方式

　　代运到站

　　验交货地点

　　一季

　　二季

　　三季

　　四季

　　其??他??条??款一、结算方式：1．买受人自提车及公路代运，按交货期款到后发车。2．出卖人代运，以出卖人委托铁路起运日为交货期、货款及运杂费等发车后买受人方办理托收承付。二、出卖人为买卖人代运和代押运的'汽车，出卖人除向需方核收运费和运输保险费外，每辆另收厂内吊装费和押运费______元/辆。三、产品质量：按出卖人规定的出厂检验标准，如发生质量问题，按出卖人有关规定实行“三包”。四、单价内不含车辆购置附加费。五、违约责任：出卖人逾期交货（铁路运输等不可抗拒原因除外）应向买受人付违约金____元/辆。买受人方逾期提货，按到期合同货款的_____%向出卖人方付违约金元/辆，并付____%利息（月息）。合同签订后双方必须全面履行，如需要改或终止，应经双方协商一致签具修订或撤消的协议书。因故要求合同变更，应在交货期前45天以函（电）向对方协商。本合同未尽事宜，由双方协商解决，不能达成一致意见时按《中华人民共和国合同法》有关条款规定执行。

　　六、本合同正本一式两份，双方各执一份，其余为副本（副本三份）。

　　七、其他约定事项：____________________

　　买受人签字：______________________出卖人签字：______________________签订日期：_______年______月_____日

汽车买卖合同5

　　出卖人：

　　合同编号：

　　买受人：

　　签订地点：

　　签订日期：年月日

　　一、汽车型号及金额：

　　二、交车地点、方式：

　　交车地点：交车时间：

　　付款方式：付款时间：

　　三、质量、维修：

　　1、出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。

　　2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。

　　3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

　　4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售发票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；

　　（5）随车工具及备胎。

　　（以上3、4、5项如没有，售前应说明）

　　5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的'车辆证件、手续是否齐全。

　　6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7、汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。

　　9、如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任（双方协商）：

　　五、争议的解决方式：

　　凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存一份（市场留存期一年）。

　　七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。

　　买受人：出卖人：

　　买受人姓名（章）：出卖人姓名（章）：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

汽车买卖合同6

　　卖方：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　卖方共有人：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　买方：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　（卖方及卖方共有人以下统称甲方，买方以下统称乙方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方的______汽车库事宜，订立本合同。双方共同遵守，并作为汽车库归属的凭证。

　　第一条、甲方的汽车库位于成去路205弄______号下的______号汽车库，记建筑面积______平方米。

　　第二条、乙方购买汽车库根据建筑面积，合计价格为人民币______元，（大写______）______拾______万______千______佰______拾______元。签本合同时，乙方支付全部转让款计人民币______元，（大写）______。

　　第三条、甲方须提供有效凭证,包括初次购汽车库原始发票或收据和合同书。甲方承担在汽车库交付前一切有可能产生的或与其有关的费用，甲方对汽车库设施完整及保证无任何债务纠份，如有任何未尽纠纷均与乙方无关,由甲方负全责。甲方承担汽车库买卖合同签定日期前的所有与汽车库有关的水电费、物业费以及采暖费等费用。汽车库在买卖之前的所有破损，维修费用应由甲方承担。

　　第四条、汽车库于本合同签订之日由甲方交付给乙方；汽车库及汽车库钥匙由甲方交付乙方。甲方的原合同书及甲方购买汽车库的.交款凭证及相关票据由甲方交付给乙方。

　　第五条、甲方应保证对出卖的汽车库有权处置该汽车库，甲方及第三人没有在该汽车库上设定抵押，法院等机关没有对该汽车库采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给乙方造成损失，甲方对乙方的应当以汽车库购买价格的20%予以赔偿。

　　第六条、因该汽车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本汽车库与开发商有产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该汽车库产权及使用权。

　　第七条、1、乙方必须按期向甲方付款，如逾期，应向甲方偿付购汽车库款的5%的违约金。2、甲方必须按期将汽车库交付乙方使用，如逾期，应向乙方偿付购汽车库款的5%的违约金。

　　第八条、合同生效后，汽车库所有权归乙方所有，乙方拥有完全使用权、租赁权和转让权。使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关。甲方在出卖汽车库后不得以任何理由要求出售后的汽车库相关受益。

　　第九条、本合同未尽事宜，由甲、乙双方再行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力（附件四）。

　　第十条、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该汽车库所在地人民法院起诉。

　　第十一条、本合同共________页。本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。

　　甲方（签字）：________

　　乙方（签字）：________

　　甲方（签字）：________

　　乙方（签字）：________

　　______年______月______日

汽车买卖合同7

　　甲方（卖方）：

　　身份证号：

　　乙方（买方）：

　　身份证号：

　　经双方协商达成以下协议：

　　一、甲方将_____车____辆，车号为____；产地：______；型号：_______；发动机号码为_____；车架号为__________；颜色为______；卖给乙方，价格为_________（大写：___________）。

　　二、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款。

　　三、付款方式：乙方首付购车款_____元整，剩余_____元在________年____月_____日前一次性付清购车款。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。

　　四、从________年____月_____日前该车所出现的.欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担；自________年____月_____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　五、甲方应于_______年_______月_______日交付给乙方该车以及该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。甲方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

　　六、甲方在________年____月_____日前出现事故由甲方负责，在________年____月_____日之后由乙方负责。

　　七、乙方违反本合同，定金不予退还；甲方违反本合同，应向乙方支付相当于定金数额的违约金。

　　八、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。

　　甲方：（签字）

　　住址：

　　联系电话：

　　乙方：（签字）

　　住址：

　　联系电话：

　　______年______月______日

汽车买卖合同8

　　甲方（卖方）___________身份证号：_________________

　　乙方（买方）___________身份证号：_________________

　　经双方协商达成以下协议：_________________

　　一、甲方将___________车，车号为___________卖给乙方，发动机号码为___________，车架号为_________________，颜色为，价格为___________（￥___________元）

　　三、付款方式：_________________乙方首付购车款___________元整，剩余___________元在__________年___________月___________日前一次性付清购车款。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。

　　四、从__________年__________月___________日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担；自_____________年___________月__________日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　五、甲方在__________年__________月__________日前出现事故由甲方负责，在__________年__________月__________日之后由乙方负责。

　　七、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。

　　甲方（签字）________________

　　乙方（签字）________________

　　________年____月____日

汽车买卖合同9

　　买方_______(以下简称甲方)

　　卖方_______(以下简称乙方)

　　保证人_______(以下简称丙方)

　　上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：

　　第一条甲方就其约定，将其所有的轿车售予乙方，乙方买受。

　　第二条后记轿车的买卖总金额为人民币 _______元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。

　　(1) 本日(订约日)先交付定金____________元。

　　(2) 余款____________元(中期款)于申请过户的同时支付。

　　(3) 余款_______元，可分十次支付，自_______年______月______日至______月止，每月______日前支付____________元，乙方应于过户时，将相当于上述期满金额的支票汇出交付。

　　第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：

　　前条第(3)项的支票于过户的同一日支付。

　　第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。

　　第五条乙方若无法履行第二条第(3)款项中任何一期的分期付款，则必须将余款一次付清。

　　第六条甲方须保证后记轿车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，则只限于交付日后三个月以内，往后即不负一切责任。

　　第七条后记轿车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。

　　第八条丙方须对甲方保证，乙方确实履行本契约按期支付价金，并负连带赔偿责任。

　　本契约一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。

　　卖方(甲方)：_____________ 住址：__________________

　　身份证号码：__________________

　　买方(乙方)：_____________ 住址：__________________

　　身份证号码：__________________

　　见证人(丙方)：_____________ 住址：__________________

　　身份证号码：____________

　　签订日期：____________ 签订地点：____________

　　汽车分期付款买卖合同

　　出卖方(甲方)：_____________业务电话：_____________

　　买受方(乙方)：_____________

　　1、_____________ ，户籍地：_____________ ，现在居住地：_____________ ，

　　身份证号码：_____________ ，联系电话： _____________。

　　乙方采取分期付款的形式向甲方购车，为此，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》以及相关的法律、法规，订立本合同。

　　第一条汽车品牌、型号、颜色、数量

　　乙方按自己的意愿选购 ____产 __________牌，车型_____，发动机号为 _______，底盘号 __________，功率 kw_____，车架号 _____，外观为____ 颜色的汽车壹辆。

　　第二条汽车价格和付款方式

　　1、汽车价格：

　　汽车总价款为人民币(大写) _____________元/辆(小写￥：_____________元)，以上价格仅为提货的裸购车款，并不含汽车因上牌、上路、营运等其他费用。

　　2、付款方式：应乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式购买汽车，具体如下：

　　①首期付款：乙方于本合同签订之日，向甲方足额支付汽车总价的 ___%的首付款，即人民币(大写) ____ 拾____万___仠佰元整(小写￥：_____________元)。

　　②后续付款：乙方除首付款外的尚余购车款人民币(大写) 拾___万___仟___佰___元整(小写￥：_____元)，分个月支付，自 ___年 ___月 ___日起每月支付金额元直至乙方将尚余购车款付清为止，每月 __日前交至甲方。

　　3、由于乙方尚未支付的购车款，占用甲方资金按照有偿的原则，乙方应向甲方支付资金占用费，资金占用费按每月 %的比例结算。即按乙方未付购车款总额乘以占用天数计付给甲方。

　　4、甲方收取乙方交付的款项，采取先结资金占用费再还购车款的结算方式，乙方提前交付购车款的，甲方应予以准许，资金占用费结算至乙方付清购车款的当月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的购车款和资金占用费。

　　第三条乙方在下列程序完成后提车

　　1、乙方携带本人、配偶的居民身份证及结婚证复印件(复印件须由甲方与原件核对)，以及甲方认为需要的其他材料。

　　2、甲方审查上述材料的真实性并经核实后，甲乙双方方签订合同，乙方签署有关法律文书。

　　3、乙方付清首期车款、上牌税费、分期付款期间的保险费用等应付税费。

　　4、汽车所有的移动，包括提车途中、定制车箱、装修等工作均应由乙方负责，在此期间的风险责任(含交通事故)，由乙方承担。

　　第四条汽车的质量、验收和交付方式

　　1、甲方向乙方出售的汽车，以生产厂家符合国家的全新整车技术质量标准，包括厂家产品出厂前对汽车的部分技术数据和结构变动未作声明的其他技术指标为准。乙方在收车单签字时未提出质量异议的，即视为乙方对汽车质量验收合格和交付。

　　2、乙方如购买已上牌使用的汽车，其质量和其他技术指标以实物为准。

　　3、汽车交付乙方后，不得再对该车的车况、配置、部分改装、规费标准收取等提出异议，也不得以此为由拒绝履行本合同或者相关合同的义务，汽车的灭失、毁损或等风险责任由乙方承担。

　　4、汽车的售后服务，按生产厂家的规定执行，甲方不承担售后服务的任何费用。

　　第五条担保

　　为确保乙方履行本合同规定之义务，双方约定采取如下( )种担保形式：

　　1、保证。乙方特请为其提供连带责任保证。保证范围为：乙方尚欠购车款、应付资金占用费或利息、应付税收、保险费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的诉讼费、财产保全费、律师代理费、执行费、评估、拍卖等甲方为实现债权的全部费用。保证期间为：自本合同签订之日起至乙方最后一笔应付款到期后的四年。

　　2、抵押：乙方提供本人或所有的_____________财产为乙方全部债务提供抵押，当乙方未按本合同的约定及时支付购车款和资金占用费或利息以及各种税收、保险费用时，甲方有权以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押范围为：乙方尚欠购车款、应付资金占用费或利息、应付税收、保险费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的诉讼费、财产保全费、律师代理费、执行费、评估、拍卖等甲方为实现债权的全部费用。抵押需办理登记的，所发生的费用由乙方承担，并随上牌税费一次性向甲方缴清。抵押担保期限为：自本合同签订之日起至乙方最后一笔应付款到期后的四年。

　　3、乙方如要求甲方为其购车提供担保时，甲方有权要求乙方提供反担保，并另行签订书面反担保合同。

　　4、担保人在本合同签字或盖章的，即视担保或保证合同成立并生效。

　　第六条汽车所有权归属和所有权的转移

　　1、分期付款期间，乙方未全部付清购车款和其他税费前，甲方保留汽车的所有权，本合同项下的汽车所有权必须登记在甲方名下，乙方享使用、经营和收益的权利。若乙方与他人有诉讼之争，也与该财产无关。

　　2、乙方在未付清全部购车款之前，有义务向他方声明所使用的汽车的所有权属于甲方的情况。乙方在使用和经营汽车时必须以自己的名义与他方建立动输合同关系，因使用汽车或者经营活动中发生的`任何亏损，或者造成第三方包括但不仅限于道路交通事故侵权损害，或者违法行为而被有关机关处罚等后果的，均由乙方独自承担全部法律责任。

　　3、乙方按合同付清全部车款及其他相关的费用后，汽车的所有权归乙方，乙方应当在次月(也可协商时间)将汽车转籍过户至乙方或乙方指定的单位或个人，所需费用由乙方承担。

　　第七条保险

　　分期付款期间，为减少意外所造成的损失，乙方汽车必须按照国家规定投保第三者强制险和第三者商业险，并必须积极与保险公司沟通，使第三者商业险的投保金额最大化，甲方予以积极协助配合。其他险种必须根据银行按揭贷款的要求足项、足额投保。投保手续由甲方在办理汽车保险入户时统一办理，保险费用由乙方承担。保险单由甲方统一保管并代办理赔手续。

　　第八条汽车转籍或转让

　　乙方在未付清全部购车款与汽车有关的各项费用之前，要将本合同项下的汽车转籍过户或者转让他人的，甲方有权提前收回部分或全部购车款及资金占用费。

　　第九条特别约定

　　有下列情况之一的，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有权采用自行或者委托他人或者通过法院等方式收回汽车，并授权甲方可将汽车进行任何的处置，处置汽车的价格均由甲方决定，乙方均予以认可。甲方处置汽车的所得的款项可用于直接偿付乙方未付清的购车款、各种税费(含收回汽车后发生的税费)和由此支出的所有费用包括但不仅限于因此造成汽车停运期间的任何损失和因收回、变卖汽车诉讼费、财产保全费、律师代理费、执行费、评估、拍卖等甲方为实现债权的全部费用，全部由乙方承担。乙方不得以任何理由提出异议。如有剩余，退还给乙方，不足部分，仍由乙方承担。

　　1、利用汽车从事违法活动的;

　　2、逾期支付购车款和与汽车有关的各项费用达60天的;

　　3、未按本合同约定投保第三者强制险和足额第三者商业险的;

　　4、未经甲方同意，擅自将汽车转让、转租、抵押等损害或可能损害甲方利益行为的;

　　5、乙方发生重大变故，致使合同难以履行的或其他严重影响甲方权益行为的;

　　6、乙方在未付清全部购车款和与汽车有关的各项费用之前，若造成汽车毁损责任事故，影响汽车价值或正常营运的。

　　第十条其他约定

　　1、乙方同意甲方以本合同的汽车作为抵押物向金融机构办理贷款，贷款由甲方负责偿还。乙方以接收汽车的单据及甲方出具给乙方的收费票据为凭，自愿承担与贷款有关的费用。

　　2、乙方同意在本合同项下的购车款及资金占用费付清和未作汽车过户登记之前，甲方对该汽车保留所有权，乙方只对该汽车拥有使用权和经营权。在此期间，乙方有义务向他方声明该情况，并以乙方的名义与他方建立动输合同关系，甲方与乙方仅发生汽车买卖关系，没有义务为乙方提供货运业务。双方也未就汽车的使用、经营进行任何合作、合伙等活动，没有从中收取任何利益。

　　3、在分期付款使用汽车期间，因乙方使用汽车发生意外事故致使汽车对第三人造成人身伤亡和财产损失的，由乙方承担法律和经济的责任，与甲方无关。但乙方应及时报告保险公司和甲方，甲方可以给予必要的协助。如乙方交通事故确需甲方派员处理，甲方可以予必要的配合，所需费用(含差旅费、律师代理费等)由乙方承担。

　　4、乙方在使用、经营汽车期间，汽车的保养、维修费用和营运中应交的税金、规费等全部由乙方承担。乙方使用汽车在营运中出现的货运纠纷，货物损失等问题，由乙方承担有关法律和经济的责任，与甲方无关。

　　5、当事人在本合同记载的通讯地址、联系电话为真实可靠。任何一方如通讯地址、联系电话发生变更的，应在变更后的三天内，以书面的方式通知相对方。在没有变动的书面通知之前，所有通知、函件均以本合同记载的通讯地址、联系电话为准，通知或函件一经到达通讯地址，不论何种情况即视为送达。

　　6、甲乙双方签订的与购车的有关合同，包括但不仅限于向银行按揭贷款、借款、车辆代管合同、协议及委托授权书等均作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力，甲方有权选择分别履行或者合并履行。

　　第十一条 乙方逾期支付购车款的，按逾期应付额(本金)×3‰×实际逾期天数向甲方支付滞纳金。乙方逾期支付购车款超过30天的，除应支付滞纳金外，还应从逾期支付之日起计算，每逾期一天，按1%比例支付违约金。

　　第十二条 在本合同履行过程中若发生纠纷，甲乙双方应本着有利于实现合同目的的方式协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖

　　第十三条 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，达成一致意见的，应另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　第十四条 本合同经甲乙双方签字或盖章后即生效。本合同一式份，甲方至少执两份，乙方执一份。本合同有效期自生效之日起至债权债务清偿完毕时终止。

　　甲方(公章)： _____________乙方(签章)：_____________

　　法定代表人(签章)：_____________ 乙方(签章)：_____________

　　委托代理人(签章)：_____________

　　担保人(签章)：_____________

　　财务登账盖章：_____________身份证号码：_____________

　　通讯地址：_____________ 电话：_____________

　　签订时间：年月日

汽车买卖合同10

　　买方：____________(以下简称甲方)

　　卖方：____________(以下简称乙方)

　　甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：____________

　　第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：

　　车号：____________

　　颜色：____________

　　产地：____________

　　型号：____________

　　发动机号码：____________(拓印粘贴)

　　底盘号码：____________(拓印粘贴)

　　第二条：甲方向乙方支付车款人民币________元。包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。

　　第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金________元，三日内再支付第一笔车款现金万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

　　第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证将该车全部所有权交付甲方，不得设置抵押，质押等，他人对该车无任何权利要求。如有瑕疵，依照第九条执行。

　　第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

　　第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的.证件以及缴税、费凭证。

　　第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

　　第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。

　　第九条：乙方违反本合同，应向甲方双倍返还定金。

　　第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(授权签字人)：____________

　　乙方(授权签字人)：____________

　　住址：____________

　　证件号码：____________

　　日期：____________

汽车买卖合同11

　　售车方(甲方)：_____身份证号：_____

　　购车方(乙方)：_____身份证号：_____

　　甲方将自己所有的一辆色牌汽车(车牌号：_____，发动机号：_____，车架号_____：，行驶证登记人：_____)于_____年____月_____日转让给乙方，乙方一次性支付甲方人民币_____万_____千_____百元整(￥______________)，经双方协商，达成以下一致协议：

　　(一)自协议签订，甲方向乙方转让车辆、乙方向甲方支付购车款起，该车所有权归乙方，乙方有使用、出售、转让及报废等权利。

　　(二)该汽车自本协议注明的'转让时间以后，所出现的一切问题与甲方无关。

　　(三)该汽车自本协议注明的转让日期时间以后，乙方使用时如发生交通意外而产生的本人及他人人身伤害、财产损失或其他法律纠纷与甲方无关;

　　(四)该汽车在本协议注明的转让时间之前，甲方使用时如发生交通意外造成他人人身伤害及财产损失或其他法律纠纷与乙方无关;

　　(五)双方约定于_____年_____月_____日前甲方协助乙方过户，车辆必须按合法的手续过户，如不过户，由乙方承担车辆转让之日起一切法律责任及相关后果。

　　(六)该车以后办理年审、保险等事宜由乙方承担。

　　(七)该协议书一式两份，甲乙双方各执一份，协议签订时间_____年_____月_____日，时间：_____年_____月_____日，双方签字后即时生效，双方均不得违背以上各条款。

　　售车方(甲方)签字：_____购车方(乙方)签字：_____联系电话：_____联系电话：_____

　　日期：_____年_____月_____日

　　见证人签字：_____

　　日期：_____年_____月_____日

汽车买卖合同12

　　买方(以下简称甲方)：

　　卖方(以下简称乙方)：

　　保证人(以下简称丙方)：

　　上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：

　　第一条甲方就其约定，将其所有的轿车售予乙方，乙方买受。

　　第二条后记轿车的买卖总金额为人民币元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。

　　(1)本日(订约日)先交付定金元。

　　(2)余款元(中期款)于某过户的同时支付。

　　(3)余款元，可分十次支付，自年月日至月止，每月日前支付元，乙方应于某时，将相当于某期满金额的支票汇出交付。

　　第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：前条第(3)项的支票于某的同一日支付。

　　第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。

　　第五条乙方若无法履行第二条第(3)款项中任何一期的'分期付款，则必须将余款一次付清。

　　第六条甲方须保证后记轿车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，则只限于某日后三个月以内，往后即不负一切责任。

　　第七条后记轿车交付之前，若因不可抗力之事由，致使轿车丢失或毁损，其责任由甲方负担。

　　第八条丙方须对甲方保证，乙方确实履行本契约按期支付价金，并负连带赔偿责任。

　　本契约一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。

　　卖方(甲方)：

　　住址：

　　身份证统一号码：

　　买方(乙方)：

　　住址：

　　身份证统一号码：

　　见证人(丙方)：

　　住址：

　　身份证统一号码：

　　附：轿车的标示

　　牌照号码：

　　颜色：

　　型式：

　　引擎号码：

汽车买卖合同13

　　甲方(卖方)：

　　身份证号：

　　乙方(买方)：

　　身份证号：

　　经双方协商达成以下协议：

　　一、甲方将_____车____辆，车号为____;产地：______;型号：_______;发动机号码为_____;车架号为__________;颜色为______;卖给乙方，价格为_________(大写：___________)。

　　四、从________年____月_____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担;自________年____月_____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　五、甲方应于_______年_______月_______日交付给乙方该车以及该车的'全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。甲方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

　　六、甲方在________年____月_____日前出现事故由甲方负责，在________年____月_____日之后由乙方负责。

　　七、乙方违反本合同，定金不予退还;甲方违反本合同，应向乙方支付相当于定金数额的违约金。

　　八、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

汽车买卖合同14

　　随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。

　　一、买卖合同的法律依据、特征

　　对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”

　　买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。

　　二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据

　　《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、

　　购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的诉讼请求。

　　原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十

　　八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠

　　纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。

　　原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的`证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7

　　日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费2000元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人