买卖合同

实用的买卖合同10篇

　　在当今不断发展的世界，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家收集的买卖合同10篇，希望对大家有所帮助。

买卖合同 篇1

　　原告:上海XX实业有限公司

　　法定代表人:钱XX,总经理。

　　联系方式:代理人曾镜同律师

　　被告:南宁XXX纸业有限公司

　　法定代表人:刘XX,董事长。

　　诉讼请求:

　　一、判决被告支付原告货款160000元,并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准支付原告自20xx年2月1日起至本案判决生效之日止的利息;

　　二、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实与理由:

　　20xx年5月15日,原告与被告签订了一份合同编号为JDX(NZ)1005046(SB)的《购销合同》,约定原告向被告供应合同总价格为360000元的流量开关、液位开关及转子流量计等设备。

　　《购销合同》约定发生纠纷向需方所在地人民法院提出起诉。

　　《购销合同》签订后,原告依约履行了合同义务,可是,被告只向原告支付100000元货款,尚欠原告货款260000元。

　　经原告多次向被告催讨, 20xx年10月23日,被告及广西XXX纸业有限公司向原告作出《付款计划》,内容为“经过三方详细核对,由南宁XXX纸业有限公司及广西XXX纸业有限公司欠你公司的货款分别为260000元及137902.76元,经三方友好协商,现计划如下的还款计划,所有货款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分别为两月每月还款15万元,最后一个月还款97902.76元”,可是,在《付款计划》作出后,被告仅向原告支付了100000元货款,到现在为止,被告仍欠原告货款160000元,而广西XXX纸业有限公司并没有向原告支付过货款。

　　依据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保护。”和《中华人民共和国民法通则》第一百零八条“债务应当清偿。暂时无力偿还的.,经债权人同意或者人民法院裁决,可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的,由人民法院判决强制偿还。”等法律之规定,原告特向人民法院提起诉讼,请人民法院公正审理,依法判决,维护原告的合法权益。

　　此致

　　横县人民法院

　　原告:上海XX实业有限公司

　　法定代表人:

　　年 月 日

买卖合同 篇2

　　签定地点：

　　签订时间：年月日

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、采购概况

　　采购内容：教学器材。

　　二、器材总价：5030000元

　　合同金额人民币二百零三万整（￥5030000元）。

　　本工程在学校仪器招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式，一次包干；超出学校招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按标准要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔

　　十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质

　　证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　四、技术标准及质量保证

　　（1）乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。

　　（2）乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品，且包装

　　为原包装。产品进场时提供供货证明，经甲方验收后进行施工。

　　五、交货期限：

　　合同签定后 日内交货（年 月 日交货， 年 月 日以前乙方按设计要求完成设备安装。并能投入正常使

　　用。）

　　六、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的'正常行课。

　　3、在验收合格后的三年内，如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课，则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿，直到扣完，所造成损失由乙方负责（每次售后服务，均要求有甲乙双方签字的书面记录）。

　　4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能

　　正确使用与维护本合同的设施、设备。

　　七、竣工验收及付款方式：

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起，10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。

　　八、其他约定事项

　　九、违约责任：

　　1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

　　2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如

　　有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。

　　十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产

　　品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

　　十二、本合同一式四份，由甲方执二份（存档一份，财务一份），乙方执一份，电教站备案一份。

　　十三、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。货款两清后，合同效力终止。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　经办人： 经办人：

　　年 月 日 年 月 日

　　篇六：音乐器材分类

　　音乐器材分类：

　　中国乐器:

　　（1） 吹奏乐器：如笙、芦笙、排笙、葫芦丝、笛、管子、巴乌、埙、唢呐、箫，等。

　　（2） 弹拨乐器：如琵琶、筝、扬琴、七弦琴(古琴)、热瓦普、冬不拉、阮、柳琴、三弦、月琴、弹布尔，等。

　　（3） 打击乐器：如堂鼓(大鼓)、碰铃、缸鼓、定音缸鼓、铜鼓、大锣小锣、小鼓、排鼓、达卜(手鼓)、大钹，等。

　　（4） 拉弦乐器：如二胡、板胡、革胡、马头琴、艾捷克、京胡、中胡、高胡，等。 西洋乐器：

　　（1）弦乐器

　　（2）木管乐器

　　（3）铜管乐器

　　（4）键盘乐器

　　（5）打击乐器

　　篇七：消防器材买卖合同

　　消防器材买卖合同：

　　甲方（需方）： 乙方（供方）：

　　供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　一、商品单价及合同总金额

　　二、商品质量标准

　　附商品样本，作为合同附件。 三、商品质量由双方议定。

　　四、包装方式及包装品处理（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

　　五、验收方法：由现场施工人员验收

　　六、付款方式：签定本合同即付30%货款，余款50待设备进入施工现场后即付，剩余20%待安装调试后付清。

　　七、违约责任

　　１．需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价2％的违约金。

　　２．供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值2％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值2％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

　　３．供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

　　４．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　5、当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

　　八、本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。

　　九、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

　　甲方：＿＿＿＿＿（盖章） 法定代表人：＿＿＿＿＿（盖章）

　　乙方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人：＿＿＿＿（盖章）

　　年月日

买卖合同 篇3

　　甲方：安徽xx生态旅游开发有限公司（以下简称甲方）

　　乙方：x店镇x平桥村 村民小组（以下简称乙方）

　　为了加快我镇生态旅游发展，根据x安区旅游发展总体规划和当前林业政策，以及《大别山养生公园——xx度假村规划设计方案》，经x店镇人民政府及x平桥村委会同意，经甲乙双方协商，就山场土地流转经营有关事宜达成如下协议：

　　一、山场土地流转范围及面积：

　　————、————山场，具体四至边界及面积由甲乙双方现场勘界确定，村民山场内部具体确界及补偿分配由村民小组具体自行负责。

　　二、流转经营期限：

　　自20xx年1月1日至20xx年12月31日，计40年。流转到期，甲方按照同区位同类别补偿标准，优先与乙方签订下一轮流转经营协议。

　　三、流转补偿标准及兑付办法

　　旱地、水面350月∕年·亩，荒地、林地及未利用土地——元/年·亩，考虑物价上涨因素，其补偿标准每五年递增8%。

　　流转经营山场按实际面积支付补偿费，每五年一次缴清，第一次缴纳补偿费问20xx年春节前，后五年以此类推。

　　四、双方权利与责任

　　1、甲乙双方共同履行依法保护生态林责任，保护动植物资源和地质景观。

　　2、乙方拥有山场林木所有权，不得擅自砍伐生态林，竹林、杉木林确需间伐，需提前书面报请镇村同意，并向甲方备案。

　　3、甲方拥有山场林木的管理权和更新权，确需按规划设计更新林木，需提前书面报请镇村同意，并通报乙方及时回收林木。跟新土地的林木所有权归甲方

　　4、甲方使用乙方流转土地从事经营性永久建筑，需办理征地手续，按国家现行政策支付乙方征地补偿费，并从现有土地流转补偿费中比除。若是公益性建筑（如游步道、亭榭、座位等）乙方不得要求支付征地补偿费。

　　五、其他约定

　　1、甲方依据建设规划需要，将来需扩大流转经营范围，甲乙双方另作约定，其补偿标准参照本协议第三项。

　　2、依据旅游规划及今后林业政策，甲方确需对成片山林（一亩以上）经行林地全恳改造，需办理相关报批手续，甲方按现行补偿标准增付一半土地流转补偿费。甲方就地补植林木和非成片（一亩以下）更新林种，乙方不得要求增加补偿。

　　3、本协议未尽事宜，甲乙双方当面商谈，签订相关具体补充协议。

　　六、本协议自甲乙双方签字之日起生效。此协议一式四份，甲乙双方及镇政府、村委会各一份。

　　甲方（代表签名或盖章）：

　　乙方（代表签名或盖章）：

　　镇村工作人员（签名）：

　　20xx年x月x日

买卖合同 篇4

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条 所购建材基本情况单位：

　　_____元/米/___

　　______________________________

　　合计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写） ：￥元

　　第二条 质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、_________________________

　　第三条 设计：__________________________

　　（一）卖方需要实地测量的，测量时间为：__________________

　　（二）卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力；

　　（三）设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

　　第四条 交货：交货方式：（卖方送货/买方取货）；交货时间：________；交货地点：________。

　　第五条 安装：安装方式：（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由承担，买方应为卖方提供必要的.安装条件。

　　第六条 验收：对于布艺的规格、花色与约定不符或有表面瑕疵的，买方应在交货时当场提出异议，经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

　　第七条 付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。

　　（一）签订本合同时，买方支付预付款________元，交货验收合格后一次性支付余款；

　　（二）__________________________

　　第八条 违约责任：

　　（一）卖方违约责任：

　　1．布艺经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为________年，卖方负责免费修理；

　　2．卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金；迟延交货超过________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的预付款或价款应全额返还。

　　（二）买方违约责任：

　　1．买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________%的违约金；

　　2．买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失。

　　第九条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　第十条 其他约定事项：__________________

　　第十一条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

　　买方（章）：________

　　卖方（章）：________

　　住所：______________

　　住所：______________

　　联系电话：__________

　　联系电话：__________

　　委托代理人：________

　　法定代表人：________

　　委托代理人：________

　　签订时间：__________

　　签订地点：__________

买卖合同 篇5

　　出卖人(以下简称甲方)：身份证号：

　　配偶：身份证号：

　　买受人(以下简称乙方)：身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，共同信守执行。

　　第一条甲方声明

　　1.1甲方所出售的房屋为：《西安市棚户区房屋拆迁安置协议书(居民户)拆迁安置第249号②》中(以下称协议书)，所载建筑面积为45m2,房屋结构为框架的私有房屋一套(以下称房屋)。

　　1.2协议书表明其所载房屋为原碑林区长乐坊新庆村棚户区改造回迁房，还未取得《中华人民共和国房屋产权所有证》，为甲方自有财产，甲方自愿出售。

　　1.3甲方保证该房屋产权无查封、无抵押、无债务纠纷，提供的材料齐全、真实有效，可以办理权属过户等与交易有关的各项事宜。

　　第二条乙方声明

　　2.1乙方自愿购买本合同1.1所述甲方房屋，支付房款，履行本合同约定的各项义务，承担违反本合同义务的法律责任。

　　2.2乙方对协议书中所载房屋已经勘察清楚。已知晓其建筑面积、房屋结构、周边环境等特点，对协议书和房屋实际建设情况所能预估的交房时间已经有清楚的了解。

　　第三条交易价格

　　甲乙双方同意本合同1.1所述房屋的`交易价格为人民币(大写)贰拾万零捌仟元整(￥208000)。

　　第四条交易方式

　　乙方在本合同签订时，一次性全额支付给甲方购房款人民币(大写)贰拾万零捌仟元整(￥208000)。甲方在收到全额购房款后，将协议书移交乙方，协议书归乙方所有，协议书中所载房屋的所有权和使用权归乙方所有。

　　第五条协议书中第三款拆迁过渡期限为三十个月，若实际拆迁过渡期限超过三十个月，协议书中的拆迁人将支付甲方额外的拆迁过渡费，该费用为甲方所有。在办理费用领取手续时，乙方应持协议书配合甲方办理。

　　第六条产权过户办理

　　6.1在得到协议书中拆迁人房屋回迁交房的通知时，甲、乙双方应相互配合，提供有效资料，向房屋所在区房地产交易所申请办理上市批准及房屋买卖权属过户相关手续，按有关规定申领房屋所有权证。办理上述手续时产生的税费及房屋后续建设的相关费用，由乙方全部承担。

　　6.2乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。

　　第七条违约处理

　　自本合同签订后，甲乙双方不得以任何理由违约。如违约，违约方将支付对方购房款20%的违约金。

　　第八条争议解决

　　因履行本合同所产生的争议，双方应协商解决。协商不成，交由当地仲裁机构进行仲裁，对仲裁结果不满的，双方均有权向人民法院提起诉讼。

　　第九条合同生效

　　本合同一式2份，甲乙双方各持1份，具备同等的法律效力。本合同自甲乙双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同 篇6

　　出卖方：(以下称甲方)

　　买受方：(以下称乙方)

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

　　风险提示：标的物信息

　　买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。

　　数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。

　　第一条：买卖标的物

　　名称：

　　规格/型号：

　　制造商出厂：

　　数量：

　　单价：

　　金额总价：(大写)____________。

　　第二条：设备资料

　　甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

　　第三条：设备验收

　　1、乙方应于双方在合同签字盖章后______日内先行验收设备，并在设备验收单证上签字，以示符合乙方质量要求。

　　2、乙方验收认可后，双方将上述设备进行封存。

　　3、乙方在设备验收单上签字无异议后，若在接受后再出现任何质量问题，甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

　　风险提示：履行期限、地点和方式

　　履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。

　　如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。

　　第四条：设备交付

　　1、甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后____日内向乙方交付已验收的设备。

　　风险提示： 交货地点

　　对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。

　　2、设备交付地址：_____________________。

　　3、双方应在交付设备清单上签字，以示乙方收到上述设备。

　　风险提示：价款支付

　　在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。

　　另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的'违约责任，有效督促或威慑合同付款方。

　　第五条：付款

　　乙方应于本合同生效之日起______日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

　　风险提示： 违约责任

　　违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难操作。

　　具体应明确，违反合同的哪条约定，应承担何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等，不同违约情况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要具体化、数字化，以便于向违约方主张。

　　第六条：违约责任

　　1、本合同生效后，若一方要求解除合同，应经另一方同意，并承担合同总价的_____%的约定损失赔偿责任。

　　2、若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之___的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同，应向甲方承担约定损失赔偿责任。

　　风险提示：争议解决方式

　　合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。

　　当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。

　　第七条：在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖处理争议。

　　第八条：本合同在乙方对上述设备先行验收合格并在验收单上签字之时生效。

　　第九条：本合同一式____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　风险提示：证据保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

买卖合同 篇7

　　卖房人：（以下简称甲方）

　　身份证号：

　　买房人：（以下简称乙方）

　　身份证号：

　　事 由：甲方将长春市xx私有产权住房的完全产权转让给乙方。

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律法规规定，

　　为明确甲乙双方权利和义务，甲乙双方在平等自愿协商一致基础上，达成如下协议，并共同遵守。

　　具体事项：

　　第一条 甲方承诺：

　　1，此房为私有产权住房，其产权是以符合法律规定的方式购买取得，其产权是长春市房地产管理局颁发的甲方 名下的产权证，产权证号丘地号具有合法交易性。

　　2，甲方同意乙方以一次性付款方式购买此房，保证更名时手续齐全正常办理，并积极配合乙方办理过户或公证相关事宜。若发生过户或公证时手续有误和产权机关、公证机关失误未能将此房屋更名到位，甲方有责任和义务继续协助乙方完善手续，否则甲方承担相应责任。

　　3，此房屋建筑面积为xx。

　　4，甲方在将房屋交付乙方时保证房屋的现状和看房时相符，室内固定附属设施不动（门、窗、坐便、洗手盆、地板不能损坏）。其中：室内镶嵌物品 留给乙方；可移动的物品 免费送给乙方。

　　第二条 此房款总价格为人民币xx元整。

　　第三条 甲方保证在交接时该房屋没有产权权属纠纷和债务纠纷，不涉及抵押或查封，不涉及（第三方）诉讼。房屋如存在共有人，甲方保证已取得共有人的同意。由于违反国家及长春市相关政策法规而引起的`法律及经济纠纷由甲方承担责任。

　　第四条 乙方对该房屋已作充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，愿意购买该房屋。

　　第五条 付款方式及交割过程：

　　1， 于20xx年xx月xx日此合同签订的同时，甲方收乙方定金人民币xx元整。此定金在交易完成时冲抵房屋总房款。

　　2，甲乙双方约定于20xx年xx月xx日前共同到长春市相关机构办理此房更名过户或公证手续，办理流程按照相关机构的要求操作。

　　3，甲乙双方在此房办理产权更名过户或公证同时，乙方将剩余房款一次性支付甲方。所有房款均以甲方出具给乙方的收条为准，同时甲方将房屋交付乙方。

　　第六条 产权证的更名税费或公证费用由 方负担（赠予、继承、离婚所涉及的费用由甲方承担）。

　　第七条 本合同签订后，如乙方不买此房，则定金不退；如甲方不卖，则此定金双倍返还，并在3日内还清。

　　第八条 此房的各项费用（煤气、水、电、有线、供暖、物业）等在甲乙双方交接前的归甲方承担，交接后的归乙方承担，如存在陈欠或剩余费用，陈欠的甲方补齐，剩余乙方返还，并在办理房屋交接手续前结清。

　　第九条 如因洪水、地震、火灾和法律、国家政策、银行政策变化等不可抗力原因，致本合同不能全面履行的，甲乙双方不承担违约责任。

　　第十条 甲、乙双方在房屋买卖和办理相关手续期间，任何一方违背此协议任何一条款或有隐瞒、欺诈行为者均视为违约。违约方将向对方支付总房款百分之十的违约金，且承担对方由此而引起的损失和费用。

　　第十一条 本合同在履行过程中若发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成，任何一方可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

　　本合同签订后，若发生没有预测到的费用，由引起责任或事情的一方承担。

　　第十二条 此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，在签字或盖章之日生效。

　　第十三条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　甲 方：

　　电 话：

　　单 位：

　　地 址：

　　乙 方：

　　电 话：

　　单 位：

　　地 址：

　　签订时间：

　　20xx年xx月xx日

买卖合同 篇8

　　甲方：________ 地址：________

　　电报：________ 电传：________

　　乙方：________ 地址：________

　　电报：________ 电传：________

　　甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：

　　一、买卖标的和数量

　　甲方将下列货物卖与乙方：

　　名 称：__________________

　　规格或型号：____________

　　品 牌：__________________

　　生产商：_________________

　　数 量：__________________

　　二、单价和货款总额

　　双方约定的价格条款是：__________________。

　　本合同总价款为人民币______万元

　　三、交货时间和交货数量

　　交货时间为____年__月__日；

　　每批次交货数量的限制是：__________________

　　四、交货地点、运输方式和运输费用的承担

　　双方确定的交货地点为__________________；

　　运输方式为：

　　运费由乙方承担，但是已经合并计算入本合同的货物单价中

　　五、质量标准和验收条款

　　双方约定的质量标准是：__________________

　　封样的方式和保存：__________________

　　乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当及时组织人员进行验收，验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。

　　六、包装和标签

　　双方确定的包装材料和方式是：__________________

　　货物标签商定为：__________________

　　七、损失风险

　　货物在送达交货地点前的损失风险由甲方承担，其后的损失风险由乙方承担。

　　八、货物所有权

　　在乙方如数、及时地支付完毕本合同约定的货款前，甲方拥有对出卖货物的所有权，乙方有义务保证不因乙方的原因而导致甲方的上述权利受到限制或者剥夺。

　　九、货款结算和支付

　　结算和支付期限为：____年__月__日

　　支付方式为：__________________

　　十、知识产权

　　甲方保证对所出卖的货物拥有合法、完整的知识产权，否则因此而造成乙方损失的，甲方予以充分赔偿。

　　十一、保密条款

　　有关本合同的协商、签订和本合同的所有内容，以及为履行本合同而知悉的对方的商业秘密，包括但不限于产品型号、规格、工艺、技术资料、双方客户、文件、图纸、价格等，双方都负有保密义务。非经对方或者法定权利机构的许可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用许可或者进行其他任何形式的泄露和使用。

　　十二、合同的变更、解除和终止

　　双方协商一致并达成新的条款时，可以变更本合同；

　　任何一方违约，对方在追究违约方的违约责任的同时，有权决定是否解除本合同；

　　在本合同约定的有效期限届满、合同履行完毕或者双方一致同意终止时，本合同得以终止

　　十三、违约责任

　　交货迟延的'违约责任：_________________________

　　验收迟延的违约责任：甲方交货日期得以顺延并由乙方承担损失风险，同时按日支付违约金________元；

　　货款支付迟延的违约责任：____________________

　　交货不合格时的违约责任：____________________

　　违反保密条款的违约责任：支付违约金_____万元，但是如果违约方因违约而获得的利益或者守约方遭受的损失大于_____万元时，上述款项应当如数赔偿给守约方。

　　十四、合同的生效

　　本合同经双方签章后生效。

　　十五、争议的解决

　　因履行本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成时，提交原告住所地的人民法院裁决。

　　十六、合同文本

　　本合同一式二份，双方各执一份。

　　十七、文书和意见的送达地址

　　双方明确本合同注明的联络方式是合适的，任何因履行本合同的所需的与对方的联系和文书都以上述方式进行，除非经对方的书面确认才得以变更。

　　甲方（签章）：_______________乙方（签章）：_____________

　　法定代表人： ________________ 法定代表人： ______________

　　代理人：（签字）_____________代理人：（签字）__________

　　_______年____月____日 _______年____月____日

买卖合同 篇9

　　卖方（甲方）：佳木斯东方船务有限公司

　　买方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲乙双方协商，就船舶买卖事宜达成一致，特签订本合同。

　　一、船舶基本情况

　　船名：龙货４０８ 总吨位：４８０吨

　　船舶种类：货轮 净吨位：２６８吨

　　船籍港：佳木斯 总长：５６米

　　航区：Ｂ级 船宽：１０米

　　二、所有权

　　卖方确认拥有本合同下龙货４０８轮的全部产权。

　　三、船价

　　船价为人民币叁拾万元整。

　　四、付款

　　双方同意在合同签订后，立即办理船舶交接手续，并由卖方向买方移交所有船舶档案后，由买方将船款一次性支付给卖方。

　　五、船舶交接

　　双方在同江港按船舶现有状况进行交接。

　　六、债务

　　甲方应保证该船在移交前没有任何船舶优先权、船舶抵押权及其他随船债务；交船后若因该船移交前的随船债务而发生纠纷导致的赔偿、费用、开支等由卖方承担。

　　七、费用判定

　　交船前，该船发生的各项费用由卖方承担；交船后，该船发生的各项费用由买方承担。

　　八、登记

　　船舶移交后，卖方应向原船舶登记机关办理船舶注销登记；买方应办理船舶所有权登记。登记费用各自承担。

　　九、违约责任

　　甲乙双方必须严格履行合同约定，如有违约，均需向对方支付船价１０%的.违约金，并解除本合同。

　　十、争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向签约地人民法院起诉。

　　十一、 附件

　　双方对合同内容的变更或补充或本合同未尽事宜，由双方签字盖章作为合同附件，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，并采用书面形式作出，与本合同具有同等效力。

　　十、生效日期

　　本合同自双方签字或盖章后，以文本标注日期为生效日期。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

　　十一、签约地：

　　卖方（签章）：买方（签章）：

　　法定代表人（签字）：身份证号码：

　　或委托代理人 联系方式：

买卖合同 篇10

　　答辩状

　　答辩人：济南某设备厂有限公司。

　　委托代理人：庞海涛，山东齐邦律师事务所律师。

　　因原告江苏某电线电缆有限公司诉答辩人买卖合同纠纷一案，现答辩人答辩如下：

　　原告起诉所述事实及欠款金额与实际情况不符。

　　20xx年9月29日，答辩人与原告签订一份《供应合同》，对供货条件及方式、交货地点等内容作了具体而明确的约定。其中，《供应合同》第一条对供货条件作出了明确约定：首先是答辩人根据实际需求编制《购物材料清单》，然后是被告根据原告提供的《购物材料清单》进行报价，并确定供货期，最后是答辩人对原告的报价及供货期进行盖章确认。至此，原、被告双方之间就该部分《购物材料清单》中载明的货物的`买卖关系方才成立，原告才可以按照《购物材料清单》组织发货。

　　原告庭前提供了12张收货单据，金额共计18868767.3元，经答辩人仔细核对，发现原告共提供的12张收货单分别存在下列情况：

　　第一、20xx年1月18日收货单两张，货单编号、金额分别为：1401-0161号、703275元；1401-0162号、185550元；20xx年3月12日收货单三张，货单编号、金额分别为：14030108号、111442.5元；1403010109号、11033.8元；14030110号、4644605元。上述五张收货单共计货款1475761.8元，均为答辩人提供了《供货材料清单》、原告进行了报价、答辩人签章认可后所发货物，并经答辩人的工作人员签收，原、被告对上述货物存在买卖关系。

　　第二、20xx年3月收货单两张，货单编号为：14030241号和14030242号，上述收货单中载明的货物答辩人并未收到，收货方签字人员为闫文芝也不是答辩人的工作人员。答辩人对原告就上述货物提出的诉求不予认可。

　　第三、20xx年3月收货单一份，货单编号为：14030120号；20xx年4月22日收货单一份，货单编号为：14040258号；20xx年4月收货单三份，货单分别编号为：14040324号、14040325号、14040326号，上述五份收货单所载明的货物已由答辩人单位的工作人员签收，但是上述货物答辩人从未编制《购物材料清单》，原告也没有报价，并经答辩人签章确认，故该部分货物并非答辩人购买，而是原告自行擅自发货，存放于答辩人处的代存货物，对于上述货物，答辩人无付款义务。

　　第四、原告供应的型号为：3*4+1*2.5的1926米电缆存在质量瑕

　　疵，不能使用，共计18489.6元，该部分货款应在欠款数额中予以扣除。

　　鉴于上述事实，答辩人购买原告的货物价值为1475761.8元，截止原告起诉之日起，答辩人已经分别于20xx年12月9日、20xx年3月12日各向原告支付10万元的承兑汇票，于20xx年5月28日向原告支付20万元的承兑汇票，三张金额合计为50万元。因此答辩人实际欠原告货款957272.2元，而非1598209.8元。

　　综上所述，原告起诉所述事实与实际情况不符，答辩人实际欠原告货款957272.2元，而非1598209.8元。望贵院查清上述事实，依法判决，以维护答辩人的合法权益。

　　此致

　　天桥区人民法院

　　答辩人：济南某设备厂有限公司

　　20xx年10月16日