工程合同

时间：2023-05-17 07:21:09 工程合同我要投稿

【精华】工程合同汇编8篇

　　随着人们法律意识的建立，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的工程合同8篇，希望对大家有所帮助。

【精华】工程合同汇编8篇

工程合同篇1

　　发包方：___________________________________________（以下简称甲方）承包方：___________________________________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　（一）工程名称：_华能蒋公岭风电场（48MW）新建工程__

　　（二）工程地点：_九江市都昌县多宝乡________ _ _

　　（三）工程范围：就华能蒋公岭风电场风机基础及升压站土石方开挖、钢筋的加工、混凝土浇筑、基础环吊装等。

　　第二条工程价款

　　（一）合同价款：本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，此单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：本合同混凝土浇筑为60元/M3；土石方开挖为18元/M3；钢筋加工750元/吨3；基础环安装为

　　11500元/台。其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

　　第三条工程质量及技术要求

　　本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》、等进行施工和验收。同时，本合同约定：

　　1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。

　　2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工工期保证措施。

　　3、按照施工要求施工，废渣及时清运，禁止填埋建筑碎块和垃圾。

　　第四条工程价款结算

　　结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，作为付进度款的依据，并可支付至当月完成工程量的部门验收合格质保期满后付清结算款。

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施不详、不及时或与实不符，除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实2

　　际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，加强对现场施工人员的安全教育。杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的.一切损失。

　　2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案，并经监理、甲方审批同意后施工，乙方应严格按照甲方批准的施工方案组织施工，必须组织足够的机械、人员进场，展开施工。

　　3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工，外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理，

　　4、乙方不得转包分包本工程，若甲方核实乙方有转包分包行为，甲方有权单方面终止合同，

　　5、乙方对完成的工程先行自检，自检合格后提请监理、甲方验槽，验槽合格后，以三方实际测量共同认可的工程量（基坑实体积）为准，作为结算依据。

　　6、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》，支持配合监理和甲方人员的正当要求，服从统一指挥，按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。 3

　　7、乙方应按照甲方的要求为现场从事建筑施工及与建筑施工相关的工作人员购买人身意外伤害保险，否则甲方有权在乙方的进度款中扣除该部分费用代为购买。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交当地仲裁委员会申请仲裁。

　　第七条附则

　　（一）本合同自双方盖章签字后生效，双方履行完毕后自行失效。

　　（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　（三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　发包方：（章）承包方：（章）

　　地址：地址：

　　签约时间：２０ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日签约时间：２０ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日

工程合同篇2

　　年度编号:_________

　　项目级别：_________

　　立合同单位：

　　_________(简称借款方)

　　_________银行_________行(简称贷款方)

　　借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。

　　第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币(大写)_________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。

　　预计分季用款：一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。

　　第二条贷款利率为年息_________%，计算复利。

　　第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。

　　第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。借款合同生效后，本合同同时失效。

　　第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。

　　借款方(盖章)：_________ 贷款方(盖章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法定代表(签字)：_________ 法定代表(签字)：_________

　　开户银行及帐户：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程合同篇3

　　甲方（发包方）：xxxx水务有限公司

　　乙方（承包方）：陕西xx建筑工程有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同条款如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：xx县城xx水源供水工程；

　　工程地点：xx水源地及水源地到xx县城沿线道路；

　　二、承包范围

　　1、水源管理站所有工艺部分，20xxT清水池，1、2、3号井围墙工程；2、井群联络管及输水起点0+000至1+000处管段；

　　3、其他零星工程；

　　4、说明：本次工程不做深井泵房和自动化控制系统，现场能使用的设备及仪表等均不含在本工程之内。

　　三、材料、成品、半成品采购

　　1、球墨铸铁管及管件、焊接钢管、阀门、加氯设备甲供，其他所有材料、成品、半成品均由乙方自行采购。

　　2、所有乙方自行采购的材料、成品、半成品，在采购（来自：）之前必须是在甲方代表对其质量、规格型号、单价认可的前提下采购。

　　四、合同工期

　　开工时间：_______年___月___日。

　　总日历天数：______。

　　五、工程质量标准

　　整个施工的任何一个分项合格率100%，符合国家相关现行施工及验收规范要求，质量标准____。

　　六、工程量计算依据

　　1、以施工图为基本的计算依据；

　　2、施工图的变更计算增减；

　　3、除了施工图和设计变更外的工程量均以甲乙双方签字认可的签证单计算。

　　七、合同价价款的确定

　　根据本工程概算确定合同暂定价为：________（_____）万元。

　　八、结算价款的确定

　　1、以完成的施工图、图纸变更、现场签证等完整的竣工资料送东部集团投资控制部核准。

　　2、计价依据：本工程根据《陕西省建筑装饰工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省安装工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省市政工程消耗量定额（20xx）》、《定额参考费率》及甲方材料价格认证的清单计算总造价，总造价下浮8%后做为最终结算造价，包干价部分不下浮。

　　3、设计图中没有注明型号、规格的部分材料或设备，结算时按施工期间平均市场信息价价格计取，信息价中没有的以市场询价方式计取，甲方指定价格的品牌（来自：）材料价格不参与总价下浮。

　　4、其他说明：结算时土方仅计挖填，不计土方买卖钱，人工工日单价根据《陕西省20xx消耗量清单计价办法》

　　和咸阳市定额管理站对人工工日单价的规定计价。

　　九、付款方式

　　1。该项目不支付工程预付款，只支付当月完成工作量50%的工程进度款。

　　2。工程款支付到合同价的70%时停止付款，余下的工程款待工程竣工验收，并完成工程资料后，双方结算签字盖章后支付剩余款。

　　十、工程竣工资料

　　整个工程竣工资料乙方必须按综合资料、评定资料、材质保证资料分类编号装订成册，一式三份交甲方含竣工图三套。

　　十一、质量保修期限

　　除执行《中华人民共和国建筑法》相关条款外，常规项目保修期一年。

　　十二、质保金扣留

　　按结算价的3%扣留，质量保证责任不因质保金的退还而解除。

　　十三、组成合同的文件及解释顺序

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、招标书及施工方案

　　4、施工图纸

　　5、标准、规范及有关技术文件

　　十四、其他

　　1。乙方在施工前必须科学的编写施工组织方案报甲方，经批准后并依据此方案执行。

　　2。乙方必须严格执行各种施工规范要求按图施工。

　　3。乙方在施工期间甲方全力以赴配合，有什么问题随叫随到。

　　4。凡隐蔽工程和签证项目必须经甲、乙双方、质检单位、设计单位当时完盖各种签字手续，不得后补。

　　5。乙方须服从甲方现场人员的管理，甲方工地代表有权随时对工程质量进行随机抽样检查和询问相关问题。

　　6。甲方在保证工程进度款按时支付的前提下，乙方在整个施工期间不能以任何理由为借口停工，否则每停工一天按合同造价的'5%罚款。

　　7。在整个施工期间，乙方发生的任何安全事故均由乙方负责处理，甲方协助、督促乙方处理。

　　8。本合同有效期内，甲、乙双方任何一方均无权提出终止合同。

　　9。其他未尽事宜，双方协商解决，并增补协议，协议与合同同等效力。

　　10。甲、乙双方如有争执通过协商无法解决时，可以通过当地仲裁机构裁定。

　　十五、合同生效和失效

　　双方签字、盖章之日起生效，本工程竣工结算完双方签字盖章后除十、十一条外自动失效。

　　甲方：（公章）乙方（公章）：

　　地址：地址：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　合同附件

　　一、《建设工程施工合同（第一标段）》第八条第2点修改如下：

　　2、计价依据：本工程根据《陕西省建筑装饰工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省安装工程消耗量定额（20xx）》、《陕西省市政工程消耗量定额（20xx）》和与上述消耗量定额配套的参考价目表以及间接费、部分措施项目的参考费率，以及《陕西省施工机械台班参考价目表》、《陕西省建筑装饰工程价目表—主要材料单价表》计算总造价，总造价（不含甲供主材）下浮8%后做为最终结算造价，包干价部分不下浮。

　　4、结算时人工工日单价不论技工、普工均按42元/日的综合工日单价计。

　　二、对《建设工程施工合同（第一标段）》第八条第3点的解释如下：

　　第3点指咸阳市建设工程造价管理站编制的《咸阳工程造价信息》中有信息价的材料和设备，结算时按施工期间平均市场信息价计取，信息价中没有的由甲方认定单价或市场询价的方式计取，甲方指定品牌和价格的材料不参与总价下浮。

　　三、对《建设工程施工合同（第一标段）》第九条第2点的解释如下：

　　工程款支付到合同价的70%时停止付款，余下的工程款待工程竣工验收，并完成工程资料后，双方结算签字盖章后三个月内支付完剩余款（质保金除外）。

　　四、对《建设工程施工合同（第一标段）》第十四条第10点的修改如下：

　　甲乙双方如有争执通过协商无法解决时，可以通过当地仲裁机构裁定或向中级人民法院提起诉讼。

　　本附件是施工合同的有效附件，与施工合同具有同等法律效力。

　　甲方：（公章）乙方（公章）：

　　地址：地址：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

工程合同篇4

　　甲方：___________________________ 合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________

　　乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　鉴于：

　　1．甲方_____生产线（以下简称生产线）原控制系统老化，部分功能失效、性能不稳定，成品率低、质量差。

　　2．本合同签订之前，乙方已对甲方生产线控制系统进行过现场考察，了解了该系统的现状和甲方改造后需要达到的目的。

　　为此，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对其生产线的控制系统进行改造事宜，达成如下条款，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　甲方委托乙方改造甲方的生产线的控制系统，使设备能够正常、稳定的生产。包括：

　　（1）恢复系统远程监控功能。

　　（2）在保留原有功能和特色的实用性原则之下，达到性能稳定和安全生产的目的。

　　（3）工程项目为交钥匙工程。

　　（4）工程地点：____。

　　第二条工程范围

　　1．新系统设计，中控上位机软硬件系统。此过程需要甲方人员参与并提出意见。

　　2．PLC控制系统软硬件，开关控制与报警电柜，仪表电柜，现场传感器安装与维护，现场调节阀安装，恢复现场电磁阀的使用，现场电缆金属线槽桥架敷设和上漆，现场所有的更换电缆敷设和最后的现场清理。

　　3．夹层处的动力电柜内所有接触器（经常发送开合动作，属易损件）的更换，电路改造。如果电缆出现质量问题，也需要更换。

　　第三条合同价格

　　___乙方将以人民币PLC元整的固定发票价格为甲方提供合同范围的改造服务。以上价格为不变价格，包括所有相关的税费。

　　_____

　　第四条合同支付

　　1．甲方向乙方支付的款项均应以人民币为货币单位通过甲方银行与乙方银行支付。

　　2．合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％_的预付款，即人民币_____元。

　　3．乙方携带所需工程材料进入甲方工厂地点后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％的进度款，即人民币_____元。

　　4．工程改造完成，经甲方验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价_____％_的验收款，即人民币_____元。

　　5．工程改造完成，交付甲方正常生产_____个月后，甲方向乙方支付合同总价_____％的尾款，即人民币______元。

　　第五条工程完工时间

　　1．合同工程改造完工时间为合同签订后_____天内。

　　2．如果由于甲方的配合不恰当，不及时造成工程延误，则以上完工时间顺延，同时甲方自行承担由此造成的'损失。但乙方仍应尽可能的保证工程完工期。工程延误或时间顺延均以双方书面确认为准。

　　第六条甲方的职责和义务

　　1．甲方有责任向乙方解释其工厂的规章制度。

　　2．甲方应确保施工现场符合相关防火等安全要求，并做好防盗工作。

　　3．工程改造期间甲方向乙方提供人员协助乙方工作，参与新系统设计，提供现场设备控制逻辑关系等。

　　4．在工程改造期间和质保期间，甲方保证向乙方提供的所有信息均真实可靠。

　　5．工程改造期间甲方向乙方提供必要的硬件配合。

　　6．改造完成后，正常使用期间如发现异常应及时、如实的告知乙方，并尽可能的提供控制系统的改进意见。

　　第七条乙方的职责和义务

　　1．乙方工程是进入甲方工厂后，必须遵守甲方工厂的规章制度。

　　2．按照甲方提供的现场设备控制逻辑关系提供改造服务。

　　3．设计、安装、调试控制系统，使之能可靠生产。

　　4．更换控制回路电缆，动力电路的接触器，修复电磁阀等部件。

　　5．协助合同外备件的选型、安装、调试。

　　6．为甲方操作、维护人员提供培训，使其熟悉并了解改造后的控制系统，并能熟练操作。

　　7．乙方自行承担工程改造期间的交通等一切费用。

　　8．乙方保证使用的软件免于第三方提出的侵权索赔。如果因软件的使用造成甲方被控告非法使用或侵犯技术秘密或专利权的侵犯、或对知识产权的侵犯，甲方将通知乙方，乙方自费以甲方的名义在甲方的协助下与第三方处理此事，使甲方免除由此造成的任何费用、赔偿和损失。

　　第八条工程验收

　　1．乙方工程改造完成后，应立即向甲方提交验收报告，甲方应于收到验收报告_____日内组织验收。

　　2．验收标准

　　乙方所改造系统要做到控制界面简单直观，功能全面、实用，具备各种报警、自诊断、连锁保护功能，及符合双方约定的要求，确保使甲方生产线能够正常、稳定的生产。

　　第九条质保期

　　1．质保期为_____年，从工程改造完成第一次正常施工之日起计算。

　　2．质保期内，乙方所改造系统如不能正常工作，乙方负责上门免费维修，并在_____个工作日内解决乙方的问题。如对同一问题出现_____次维修，甲方有权自行聘请第三方维修，费用由乙方承担。

　　第十条违约责任

　　如果乙方不能按时完成工程改造或改造验收不合格，逾期在_____天内仍未能完成改造任务，每逾期一天应向甲方支付合同总价_____％的违约金；逾期超过_____天的，则甲方有权解除本合同。乙方应承担由此给甲方造成的损失。

　　第十一条争议解决

　　合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

　　（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起诉讼。

　　第十二条合同生效

　　1．本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具同等法律效力。

　　2．本合同有效期从合同签订、盖章之日起，至质保期结束之日止。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

工程合同篇5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　承包下述亮化工程，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：详见施工图

　　三、工程内容：详见施工图

　　四、工程安装价：LED数码管15元/条，LED点光源15元/个

　　五、合同工期：

　　本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。

　　六、价款支付和结算：

　　合同生效后，甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方，保留5%的保质金，三个月内付给乙方。

　　七、双方责任范围：

　　1、甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电电线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。

　　2、乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。

　　八、其它事项：

　　1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全，如发生安全事故，由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，采取安全措施，防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的'保险单证明给甲方查验，发生工伤故由乙方负责，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生，乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。

　　2、如一方要求变更工程内容，改变装修范围及条件，应征得对方同意，并办理书面签证（为合同附件）。

　　3、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方负责。

　　4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页，乙方须严格按方案之指定材质购料，施工。

　　5、乙方自行设置施工安全措施，并严格全面接受甲方有关人员监督，乙方对施工人员安全负责。

　　6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。

　　7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内，乙方对整工程均作5%保质金，但是因不可抗拒之原因（如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当，盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列）

　　8、在执行合同中发生争议，如协商无效，可提交市有关仲裁机构仲裁。

　　9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方协定签名后生效。

　　10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页，同具法律效力。

　　11、本合同双方代表签章后生效，至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法规、规定，就沁阳市晨升一号城邦楼体亮化工程事宜，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，以便共同遵守。

　　一、项目名称

　　项目名称：沁阳市晨升一号城邦

　　二、合同金额

　　1、合同价格：15元/米，总结算价款根据实际安装长度计算。

　　2、本价格包括：安装费用、措施费用、安全防护、质保期售后服务、建筑安装发票。

　　三、付款方式

　　乙方到达工地后付30%生活费，工程完成一半后付50%工程款，验收合格，灯亮后付清。

　　四、验收标准与要求

　　1、验收标准

　　乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准，验收合格后由甲方出具验收报告。

　　2、施工要求

　　光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方交付乙方，施工及提货由乙方自行安排，所有安装工具由乙方自行购置。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。

　　五、交付时间

　　乙方在合同生效后 _个工作日内安装调试完毕、验收合格并交付使用。因人力不可抗拒因素(如雨天，爆风等)耽误工期不能纳入乙方施工的正常工作日之内。

　　六、质保期及售后服务要求

　　1、质量保证期，从验收交付之日起为两年，两年内乙方对该亮化工程实行包修、包换、包维护保养。

　　2、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

　　3、乙方须提供电话咨询服务。对甲方的服务通知，乙方在接报后三天内处理完毕。

　　七、违约责任

　　1、乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权顺延付款，且乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金，预期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的.经济损失由乙方承担。

　　2、甲方未按要求履行合同，因甲方的原因造成工程延期，由甲方承担一切责任，且甲方须向乙方支付合同总金额10%的违约金，工期相应延期。

　　3、甲方须提供的电源接口。

　　八、争议的解决

　　合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，任何一方可以向沁阳市人民法院起诉。

　　九、其它

　　1、乙方在安装过程中要注意安全，本合同范围内所发生的一切安全及责任事故，完全由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　2、如一方地址、电话号码有变更，应在变更3日内以书面及口头通知对方。否则，应承担相应责任。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方(盖章)：甲方(盖章)：

　　负责人(签字)：负责人(签字)：

　　电话：电话：

　　年月日：

工程合同篇7

　　甲方：xxx

　　乙方：xxx

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下的协议：

　　一、工程概况

　　1、黄竹镇昌兴大道KO+480—KO+968.486标段水泥砼路面工程，全长是488.486 米，路面宽为 12米。总面积是 5861 平方米。

　　2、水泥混凝土路面标准C30，厚24厘米，使用42.5水泥。

　　二、工程造价

　　道路工程按每平方米元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。

　　三、工程款拨付

　　工程款由甲方负责筹措，水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%，经竣工验收合格后支付总价款的45%，剩余5%保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由此发生的费用由乙方承担。

　　四、施工技术及质量

　　1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、海南省相关技术标准、规范

　　2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。

　　3、质量标准：合格

　　五、工期

　　总工期：天（具备施工条件的有效工作日），开工日期：20xx年月日，如因不可抗力因素不能按时开工，工期顺延

　　六、安全文明施工

　　1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。

　　七、双方责任

　　甲方：

　　1、甲方向乙方进行技术交底，负责工程施工用电、机械（搅拌机、装载机）、材料的采购、运输、供应。

　　2、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。

　　3、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　乙方：

　　1、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。

　　2、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的.责任和因此发生的费用。

　　八、违约责任

　　甲方违约：

　　因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　乙方违约：

　　1.因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

　　九、其他

　　1、如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。

　　2、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。

　　3、甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同立即终止。

　　甲方：XXX 乙方：XXX

　　20xx 年 XX月 XX日 20xx年 XX月 XX日

工程合同篇8

　　【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（）承担。

　　A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师

　　答案：B。

　　【例】：对于单价合同，下列叙述中正确的是（）：

　　A 采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小

　　B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担

　　C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险

　　D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险

　　答案：B

　　【例】：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）：

　　A 分别调整单价和总价

　　B 按市场价调整单价

　　C 以总价为准调整单价

　　D 以单价为准调整总价

　　答案：D

　　【例】：在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）：

　　A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

　　B 全部工程量和通货膨胀的风险

　　C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

　　D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

　　答案：B

　　【例】：一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）：

　　A 承包商丧失了今后一切的索赔权力

　　B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿

　　C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿

　　D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

　　答案：D

　　【例】：固定总价合同适用于（）的项目：

　　A 工期长、工程量变化幅度很大

　　B 工期长、工程量变化幅度不太大

　　C 工期短、工程量变化幅度不太大

　　D 工期短、工程量变化幅度很大

　　答案：C

　　【例】：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是（）：

　　A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制

　　B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制

　　C 该计价方式不宜用于项目管理合同

　　D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同

　　答案：A

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）：

　　A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

　　B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

　　C 工程师未确认，承包人应修改进度计划

　　D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

　　◆ 答案：B。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）：

　　A 工程验收通过

　　B 承包人送交了竣工验收报告

　　C 办理完移交工程手续

　　D 发包人支付了竣工结算款

　　◆ 答案：C。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终止。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，因承包人的原因不能按时开工，（）后推迟开工日期

　　A 需承包人书面通知工程师

　　B 应经建设行政主管部门批准

　　C 应经工程师批准

　　D 需承包人书面通知发包人

　　◆ 答案：C。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天

　　，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）：

　　A 投标书及其附件

　　B 招标阶段对投标人质疑的书面解答

　　C 资格审查文件

　　D 工程报价单

　　E 履行合同中的变更协议

　　◆ 答案：A、D、E。

　　《建设工程合同（示范文本）》的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。

　　【例】：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，则该损失应由（）承担。

　　A 发包人

　　B 承包人

　　C 设备供应人

　　D 发包人和承包人分别

　　◆答案：A。

　　施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担：①工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应工

　　程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。

　　【例】：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）：

　　A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

　　B 投保人和被保险人是保险合同的当事人

　　C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

　　D 保险合同的有效期至工程保修期满为止

　　答案：C

　　【例】：建筑工程一切险的保险终止时间可以是（）：

　　A 工程动工

　　B 全部工程验收合格

　　C 工程所有人实际占有全部工程

　　D 施工合同约定的竣工

　　E 保修期满

　　答案：B、C

　　【例】：建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。

　　A 外力引起的电气装备

　　B 地震导致施工建筑物

　　C 台风摧毁施工现场内的临时工程

　　D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

　　E 气温变化造成精密仪表

　　答案：A、B、C

　　【例】：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用不可替代的专有技术，该施工项目（）方式发包。

　　A 应该采用公开招标

　　B 应该采用邀请招标

　　C 应该采用议标

　　D 可以采用直接委托

　　答案：D。

　　《招标投标法》规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。

　　【例】：考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。

　　A 公开招标

　　B 邀请招标

　　C 议标

　　D 方案竞赛

　　答案：B。

　　方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采用邀请招标。

　　【例】：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。

　　A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

　　B 竞争的激烈程度相对较差

　　C 招标时间长

　　D 招标费用高

　　E 评标工作量较大

　　答案：A、B。

　　【例】：招投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

　　A 招标人承担，费用由投标人承担

　　B 投标人承担，费用由招标人承担

　　C 招标人承担，费用由招标人承担

　　D 投标人承担，费用由投标人承担

　　答案：A。

　　《招标投标法》规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

　　【例】：公开招标在开标时，应当由（）。

　　A 招标监督机构主持，所有投标人均应参加

　　B 招标监督机构主持，投标人自愿参加

　　C 招标人主持，所有投标人均应参加

　　D 招标人主持，投标人自愿参加

　　答案：C。

　　《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代

　　表出席。

　　【例】：按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（）。

　　A 与投标人就投标价格进行谈判

　　B 将中标结果通知未中标的投标人

　　C 强制中标人接受新的承包条件

　　D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

　　E 授权评标委员会确定中标人

　　答案：A、C、D。

　　【例】：当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时，应以（）为准。

　　A 现场考察时招标人口头解释

　　B 招标文件规定

　　C 书面回函解答

　　D 仲裁机构裁定

　　答案：C。

　　【例】：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。

　　A 设计方案优劣

　　B 环境保护措施是否合理

　　C 投资估算是否超过限额

　　D 投标报价是否最低

　　E 社会信誉是否良好

　　答案：A、B、C、E。

　　B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。

　　【例】：某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。

　　A 投标人可以修改投标文件的实质内容

　　B 投标人不得修改投标文件的实质内容

　　C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限

　　D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

　　E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

　　答案：B、C、D、E。

　　《招标投标法》规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的'，不得要求或被允许修改其投标

　　文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。

　　【例】：确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为施工合同价。

　　A 标底价

　　B 投标价

　　C 评标价

　　D 标底修正价

　　答案：B。

　　【例】：对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。

　　A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

　　B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

　　C 不予淘汰，允许投标人重新报价

　　D 初评阶段予以淘汰

　　答案：B。

　　【例】：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（）招标人的要求。

　　A 应当接受

　　B 可以接受

　　C 应当拒绝

　　D 可以拒绝

　　答案：C。

　　《招标投标法》规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。

　　【例】：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按

　　（）的顺序履行。

　　A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

　　B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

　　C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

　　D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

　　答案：C。

　　【例】：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有订立书面合同，此时应认定（）。

　　A 施工合同成立，但不生效

　　B 施工合同成立，且已生效

　　C 施工合同不成立，不生效

　　D 施工合同不成立，但有效

　　答案：B。

　　口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。

　　【例】：当合同履行过程中发现，对给付货

　　币地点，合同中没有明确约定，事后双方又

　　未能达成补充协议，依据《合同法》，应在

　　（）履行。

　　A 支付货币一方所在地

　　B 接受货币一方所在地

　　C 货币存放地

　　D 货币使用地

　　答案：B。

　　◆【例】：某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（）。

　　A 将钢材送到施工现场

　　B 将钢材送到发包人的办公所在地