当前位置:范文网>合同范文>工程合同>工程合同

工程合同

时间:2023-01-13 06:14:17 工程合同 我要投稿

【精选】工程合同汇编八篇

  随着法律知识的普及,合同的用途越来越广泛,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的工程合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

【精选】工程合同汇编八篇

工程合同 篇1

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证,有承担甲方所属XXXXXXXX项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。乙方在充分了解本工程实际情况后,全面接受甲方提出的以施工承包方式合作本项目地下室防水工程施工。双方经充分协商,按照平等互利、自愿的原则,就承包XXXXXXXXXXXXXXXX项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议:

  一、包方式:双包(包工、包料)

  二、承包工程内容及价款:

  三、质量要求:

  1、使用材料要求:

  出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标 准抽检合格(现场按已送样品批准使用);再生料含量不能超过20%;卷材芯层厚度不小1.5mm。甲方对乙方材料进行抽验试验,质量达不到以上要求者,将承担本合同总价10%的违约赔偿。

  2、施工要求:地下防水达到GB50208-20xx规范要求,并满足设计要求。

  3、保修期叁年,保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修,因乙方防水材料及施工质量造成渗漏,由乙方返修,并由乙方赔偿因渗漏造成的所有损失。

  四、工期:

  本项目工期遵从甲方安排统一进行施工。

  五、结算及支付条款:

  1、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可,回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%;主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工 程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期3年,无息)

  2、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后,20日内支付该项已完成工程价款的60%; 甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的`25%, 留5%的质保金待期满后支付(质保期3年,无息)

  3、本项目屋面工程完工经甲方验收认可后,20日内支付该项己完成工程价款的70%;甲乙 双方结算完毕支付工程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期3年,无息)

  4、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后,20日内支付该项已完成工程价款的 70%;甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%,留5%的质保金待期满后支付(质保期30年,无0息)

  六、验收办法:

  工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。

  七、甲方责任:

  1、负责向乙方提供建筑工程施工图一套;

  2、协调各配合单位和工种之间的关系;

  3、按时办理结算的拨付工程款;

  4、负责施工面、进度要求、质量检查、组织竣工交验;

  5、负责与各施工方协调工作,协助并配合乙方对成品及半成品的保护;

  八、乙方责任:

  1、严格按设计图纸规范要求及《施工方案》、合同工期及质量要求组织人员进行施 工和交工,《施工方案》由甲方及有关单位审批;

  2、服从甲方管理,遵守甲方的各项规章制度;

  3、做好成品及半成品保护,做到安全施工、文明施工;

  4、材料检验及闭水试验,达到监理及业主、甲方的要求,保证本工程能通过人防工程验收。

  九、违约责任:

  1、乙方承诺在合同签订后5天提供本工程所使用材料的人防工程防水材料准用证,若5 天后未能提供,保证金不予以退还,同时甲方有权重新与第三方签定承包合同,且乙方已施工的防水工程不予结算。

  2、乙方如不按合同质量要求施工,造成的一切返工损失由乙方承担;若因乙方原因;不能按合同工期完工,每延期1天须向甲方赔偿合同总金额5%的违约金。

  3、工期每拖延一天乙方向甲方支付违约金5000元/天,累计计算,从工程款中扣除;累计拖延3天以上时,甲方有权取消乙方的承包资格,随时还将乙方所承包的工程收回后另行分包,同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金,乙方不得有异己同时 承诺放弃抗辩权。

  4、任何一方因违反合同而给另一方造成的直接损失,应按损失大小给予赔偿。

  十、本合同一式二份,经双方签字盖章后生效.甲方执1份,乙方执1份,本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商并签订补充协议。合同执行过程中若有争议,可由双方友好协商解决,若协商仍不能达成一致意见,合同任何一方可向人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

  单位级别编号:_____________

  工程名称:______________________________________

  工程编号:______________________________________

  合同编号:______________________________________

  发包人:________________________________________

  设计人:________________________________________

  发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:

  第一条 合同签订依据

  1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理条例》。

  1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。

  1.3建设工程批准文件。见附件一。

  1.4城市规划管理部门批准文件。见附件二。

  第二条 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资,双方相互提交的设计资料与设计文件。

  2.1设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括的各专业,具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准,如有需要补充的内容或仍有选择余地的问题,如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。

  2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一,设计人向发包人提交的设计文件详见附表二,设计阶段、规模、投资见附表三。

  第三条 设计收费及支付办法

  3.1本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供设计图纸的,设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费,赶工费数额为______________________元。

  3.2本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20%作为定金,设计合同履行后,定金可以抵做工程设计费。

  3.3设计人向发包人提交初步设计文件时,发包人向设计人拨付应付设计费总额的30%(不含定金)。

  3.4设计人向发包人提交施工图设计文件时,发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。

  3.5对采用新技术、新工艺、新设备、新材料,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的,发包人和设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。

  3.6设计周期超过12个月时,设计人与发包人可根据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数,金额与时间另行约定。

  3.7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。

  3.8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。

  第四条 双方责任

  4.1发包人责任

  4.1.1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  4.1.2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。

  4.1.3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配合时,所需费用由发包人承担。

  4.1.4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果书面通知设计人。

  4.1.5在不增加工程设计费总额情况下,发包人有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助设计人办理技术合同中应由发包人办理的.有关手续。技术合同可作为本合同的附件,与本合同具有同等效力。

  4.1.6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的设计人员时,应向设计人正式发出邀请书,并且负责设计人必要的工作条件,所需费用由发包人负担;发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另签订补充协议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。

  4.2设计人责任

  4.2.1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计,按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件,并对其负责。

  4.2.2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。

  4.2.3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构(和主要隐蔽工程)和竣工质量验收。

  第五条 工程设计版权

  本工程的设计版权属设计人所有,发包人有责任对此给予保护,保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

  第六条 设计变更与违约责任

  6.1由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给设计人造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期,返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或出具支付返工费用具体金额承诺,每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的,则按本合同第七条7.3款执行,结清已完成工作量的设计费,终止本合同关系,重新签订合同。

  6.2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

  6.3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算,每延误一天,向设计人按应付该阶段工程设计费的___________支付违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行后继阶段工作,并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停建、缓建,发包人在事件发生之日后____日内按7.4条款向设计人结算设计费。

  6.4发包人违反本合同第五条约定,应向设计人支付违约金,其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍,并承担其他相应的法律责任。

  6.5由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,设计人应从提交文件之日的次日起计算,每延误一天,减收该设计阶段设计费的___________作为违约金。

  6.6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时,设计人除负责采取补救措施外,应减收、免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损失,赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行,也可在质量事故发生后由双方协商确定。

  6.7发包人不履行合同时,设计人不返还定金,且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费;设计人不履行合同时,应双倍返还发包人定金,同时返还已收取的设计费。

  第七条 合同生效、中止与结束

  7.1本合同经双方加盖公章,并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

  7.2本合同生效后,设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案,建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时,发包人应提供齐全;双方认为必要时,可办理公证。

  7.3双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前15天书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前,本合同继续有效。

  7.4因发包人原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行该设计阶段不足一半时,发包人应支付该设计阶段设计费的一半;设计工作进行到该设计阶段超过一半时,发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时,按本条7.3款办理,结束本工程双方合同关系。

  7.5本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程设计文件,发包人按本合同规定付清全部设计费之日起,终止本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第八条 不可抗力

  本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。

  第九条 合同纠纷解决方式

  本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第()种方式解决:

  1.向北京仲裁委员会申请仲裁;

  2.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同);

  3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十条 未尽事宜

  本合同未尽事宜由双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  第十一条 附加条款

  本合同附加条款如下:___________________________________________________

  第十二条 合同文本

  本合同正副本一式_______份,正本_______份,副本_______份,甲乙双方各执正本_______份,甲方执副本_______份,乙方执副本_______份,其中送管理部门________份备案,需公证或投保时可适当增加副本。

  合同签订地点:北京市

  发包人(公章):_____________ 设计人(公章):______________

  法定代表人:_________________ 法定代表人:__________________

  授权签约代表:_______________ 授权签约代表:________________

  单位地址:___________________ 单位地址:____________________

  邮政编码:___________________ 邮政编码:____________________

  开户银行:___________________ 开户银行:____________________

  开户账号:___________________ 开户账号:____________________

  ________年____月____日 ________年____月____日

工程合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  根据建筑法和《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定,结合本工程的`具体情况,双方经充分协商,签订本合,共同遵守:

  第一条、 承包方以包工及包石料形式承包建造。

  一、 大坝(按图纸施工):

  1、乙方包石料及人工,围水、围堰、绝水墙开挖筑建等,单价以整体方量计算,每立方110 .00元。

  2、甲方提供一台拌和机,电费甲、乙双方各一半。

  3、水泥、沙及监理、质监由甲方负责,但乙方必须按监管部门要求施工,必须保证质量。

  二、 机房、宿舍:

  1、 机房按图纸施工,附设吊机梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包贴两面外墙瓷片,包含基础及机组基础。

  2、 宿舍:按3.2米高,重力墙结构筑建,两房一厅一厨房一卫生间结构,包贴一面外墙瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。

  3、 机房尾水档土墙,包石料、人工,每立方105.00元。

  4、 压力管镇墩,包石料、人工,每立方105.00元。

  5、 变压器台,包石料、人工每立方105.00元。

  三、 渠道、前池:

  1、 按图纸施工,平台开挖乙方派一人专职指挥平台开挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另计,如乙方取完石后,另爆破开挖打炮人工按每工120.00元。

  2、 石方彻筑包石料人工每立方105.00元,(无抽勾段外墙要批石口)。

  3、 水渠底铺盖10厘米砼,包平整地面、压光人工每立方70.00元。

  4、 水渠墙面批挡人工每平方6.00元。

  四、 工程质量标准及保质、保修条件,期限

  以上项目乙方保证质量,发电站发电3个月内保证不出现渗漏,崩塌(山体塌方除外)如质量问题出现渗漏、崩塌,由乙方负责免费修复或重建。

  五、付款方式:

  1、乙方进场后一个星期内,开始按工程进度,由甲方支付85%工程进度款。

  2、工程验收合格后,甲方五天内支付10%工程款给乙方。

  3、余款待工程确保没有质量问题时,发电3个月余款5%保质金,6个月内付清。

  六、施工期:

  20xx年11月进场施工,20xx年5月底必须全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按误工期顺延。

  七、甲方派出驻工地代表,对工程进度,工程的质量进行监督,检查验收隐蔽工程。乙方要保证质量,注意安全,如乙方在施工过程中发生一切事故,由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

  八、双方义务:

  乙方进退场费用,生活生产设备。甲方负责提供生活用地,用电由乙方支付电费,在施工工期间,由甲方处理好村民关系,甲方不按期支付工程款,超过3个工作日起,乙方有权停止施工,停工期间的窝工及其他损失实甲方承担,工期顺延。乙方不能按期完工,按每天100元对乙方进行罚款。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同签字后生效,双方不得违约,有不尽事宜另行协商。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

  发包人(全称):_________________________________________

  承包人(全称):_________________________________________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称:__________________________________________________________________________

  工程地点:__________________________________________________________________________

  工程内容:__________________________________________________________________________

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号:________________________

  资金来源:________________________________

  第二条 工程承包范围

  承包范围:___________________________________________________________________________

  第三条 合同工期

  开工日期:___________________________________________________________________________

  竣工日期:___________________________________________________________________________

  合同工期总日历天数_____________天

  第四条 质量标准

  工程质量标准:_______________________________________________________________________

  第五条 合同价款

  金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。

  第六条 组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标XX知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同XX条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的`组成部分。

  第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《XX条款》中分别赋予它们的定义相同。

  第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  第十条 合同生效

  合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日

  合同订立地点:_______________________________________________________________________

  本合同双方约定___________________________________后生效。

  发 包 人:(公章): 承包人:(公章)

  住 所: 住 所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代表人: 委托代表人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开 户 银 行: 开 户 银 行:

  账 号: 账 号:

  邮 政 编 码: 邮 政 编 码:

工程合同 篇5

  摘要:当前形势下国际工程整体建设规模的扩大,对其项目管理水平提出了更高的要求。在此背景下,为了保持国际工程EPC项目实践过程中良好的经济效益,最大限度地降低这类项目风险,则需要加强其合同管理研究,并将相应的标准化研究工作落实到位,确保工程项目效益状况良好性。基于此,本文将对国际工程EPC项目合同管理进行系统阐述,促使这类项目开展中的合同风险能够得到有效把控,从而为国际工程的经济效益增加提供保障。

  关键词:国际工程;EPC项目;合同管理;研究工作;建设规模

  注重国际工程EPC项目合同管理研究,有利于保持这类项目实践过程中良好的效益状况,并实现对项目合同风险的科学应对,从而满足项目作业计划深入推进要求。因此,需要从多个方面入手,给予国际工程EPC项目合同管理更多的关注,积极开展其管理工作标准化研究工作,促使这类项目实践中的成本最低化、效益最大化的发展目标得以实现,进而满足国际工程的可持续发展要求。在此基础上,可提升国际工程EPC项目长期实践中的整体管理水平,并使行业标准要求下其合同管理积累丰富的实践经验。

  1国际工程EPC项目概述

  为了提高对国际工程EPC项目的正确认识,确保该项目作业计划实施有效性,则需要了解其相关内容。这些内容包括:(1)所谓的EPC,是工程总承包的简称,实践中是指是指企业受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常承包企业在总价合同条件下,需要对其所承包工程的质量、安全、费用及监督等进行负责;(2)国际工程EPC项目实践中需要根据工程的实际情况及标准化管理要求,对其设计工作、工程内容的总体策划、项目计划实施及组织管理、材料采购、技术培训等进行充分考虑及严格把控,避免影响项目施工效益;(3)在国际工程EPC项目建设中,应对其合同风险进行相应的考虑,并完善其标准化管理制度,针对性的开展这类现项目合同管理工作,促使该项目实践中能够保持良好的利润状况。

  2国际工程EPC项目合同管理的特点分析

  通过对实践中形势变化的判断分析,需要对国际工程EPC项目合同管理特点有所了解,促使其管理工作开展更具标准化,进而提升这类项目合同管理水平,最大限度地降低其合同风险。具体表现为:(1)国际工程EPC项目合同实施风险大。这与该工程项目建设中所面临的经济环境。自然环境、法律环境等存在差异有关,可能会加大项目合同风险,影响着国际工程EPC项目实践中的经济效益;(2)国际工程EPC项目合同管理工作时间长。由于这类工程项目建设中需要花费较长的时间,加上项目施工中可能会受到不可预见因素的影响,使得其合同管理工作时间也会相应的延长,相应的标准化管理水平难以提升;(3)国际工程EPC项目合同管理方面的变更及索赔工作量大,且这类项目合同管理的全员性特点显著。实践中因该工程项目的规模大、建设周期长、整体结构较为复杂,且项目施工中可能会受到环境因素、人为因素等不同因素的影响,使得其合同变更及索赔方面的工作量大这一特点显著。同时,由于国际工程合同文件下发中需要所有的管理人员在自身的工作开展充分考虑,使得这类工程EPC项目合同管理方面也具有全员性特点,逐渐实现标准化的合同管理。除此之外,国际工程EPC项目合同管理中也具有涉及的协调管理多、合同实施过程复杂的特点,可能会加大该项目合同风险,需要落实好相应的管理工作予以应对。

  3国际工程EPC项目合同管理方面的存在问题分析

  为了达到国际工程EPC项目合同科学管理的.目的,则需要对其管理方面的存在问题加以分析。这些问题具体包括以下方面:3.1合同条款了解不全面,法律知识有所欠缺。实践中由于某些国际工程EPC项目在合同管理方面存在着合同条款了解不全面、法律知识有所欠缺的问题,未能对相关的管理标准进行充分考虑,致使这类项目合同管理工作未能达到预期效果,影响着其管理工作效率。具体表现为:(1)虽然FIDIC合同条款在国际工程EPC项目的总承包合同方面提出了具有标准化及示范性特点的合同要求,但在实际操作中由于承包企业为了在较快的获得项目承包权,往往会采用国内做法进行操作,未能从根本上重视国际工程EPC项目合同条款中的潜在风险,且对这类项目合同条款缺乏全面了解,间接地加大了其合同风险出现的概率;(2)在国际工程EPC项目合同管理过程中,由于某些承包企业对项目所在国家的法律知识掌握不充分,使得项目合同执行中的纠纷事件处理不及时,也会导致这类项目合同管理问题的产生。3.2合同管理制度及体系不完善,管理信息化水平有待提升。在国际工程EPC项目合同管理中,受到合同管理制度及体系不完善、管理信息化水平有待提升问题的影响,使得该项目合同管理水平下降。具体表现为:(1)由于某些国际工程EPC项目管理中所涉及的管理部门较为混乱,未能结合与时俱进的发展要求对既有的项目管理制度及体系加以完善,使得这类工程EPC项目合同管理工作开展中缺乏标准,影响着其合同管理效果;(2)信息化时代背景下因国际工程EPC项目的部分管理人员信息化意识薄弱,未能将信息技术、计算机网络应用于这类项目合同管理中,致使其管理信息化、标准化水平未能真正提升,进而加大了项目合同管理问题发生率。3.3合同管理方面的人才缺失。相比一般的工程项目,国际工程EPC项目的建设规模更大、周期更长,使得其对合同管理人才提出了更高的要求。但是,实践中因这类工程项目所需的合同管理人才数量不足,且既有的某些管理人才实践经验不够丰富、专业能力有待提高,致使该项目合同管理工作落实不到位,难以达到标准化的管理要求。同时,受到合同管理人才缺失的影响,也会给国际工程EPC项目的经济效益造成不利影响,可能会加大其在实践中的项目施工成本。

  4加强国际工程EPC项目合同管理的措施分析

  4.1全面了解合同条款,充实法律意识。为了降低国际工程EPC项目合同风险,确保其管理状况良好性,则需要承包商及管理人员能够在实践中不断强化自身的合同管理意识,并结合项目的实际情况及标准化的管理要求,全面了解其合同条款,进而针对性的开展合同管理工作,满足这类工程项目合同科学管理要求。同时,在国际工程EPC项目合同管理中,需要承包商及管理人员能够对工程所在国家的法律法规有着更多的了解,使得合同执行中纠纷事件发生时能够根据当地法律进行有效处理,充实合同管理中所需的法律知识,满足其在标准化管理方面的要求。4.2完善合同管理制度及体系,提升其管理信息化水平。通过对国际工程EPC项目合同管理要求及实际情况的考虑,需要结合与时俱进的发展要求,将创新理念、管理方面的专业知识等融入到这类项目合同管理制度及体系,从而为相应的管理工作开展提供科学指导,实现对项目合同风险的有效应对。同时,为了更好地适应信息化时代背景下的形势变化,则需要承包商及管理人员能够强化自身的信息化意识,且将信息技术及计算机网络应用于国际工程EPC项目合同管理中,从而提升其提升这类工程项目合同管理方面的信息化及标准化管理水平,满足其合同问题高效处理要求。4.3加大合同管理人才培养力度。为了满足国际工程EPC项目合同管理方面对人才的实际需求,则需要承包商能够在实践中积极开展专业性强的培训活动,并将奖惩机制实施到位,促使这类项目合同管理人才的培养状况得以改善。在此期间,也应加大该项目合同管理人员在工作方面的考核力度,促使国际工程EPC项目所需的合同管理人才培养力度得以加大,保持这类人才良好的基本素质及专业素养,从而满足该项目合同管理方面的多样化需求。

  5结语

  综上所述,通过对这类工程EPC项目有效的合同管理,有利于增加该项目的经济效益,从而保持国际工程良好的建设状况及建设效果,并降低其项目合同方面的问题发生率。因此,未来在开展国际工程EPC项目方面的研究工作时,需要给予其合同管理必要的重视,且在标准化管理制度、专业理论知识等不同要素的配合作用下,使得该项目合同管理工作开展更具科学性,全面提升其管理水平。长此以往,有利于保持国际工程EPC项目良好的管理效果,并提升其在合同方面的风险预控效果。

  参考文献

  [1]徐慧声.基于工程总承包商视角下的EPC项目合同风险分析与防范研究[D].天津理工大学,20xx(02):05-20.

  [2]刘婷.分析国际工程EPC项目的合同管理[J].管理观察,20xx(13):76-77.

  [3]贺祝.探究国际工程EPC项目的合同管理[J].中华民居(下旬刊),20xx(04):221-222.

工程合同 篇6

  发包单位:__________(以下简称甲方)

  承包单位:__________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》

  及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束

  双方共同遵守。

  一、工程名称与地址:__________

  二、工程范围与内容:__________

  三、承包方式:包工包料保质量保安全

  四、材料:3mm复合胎sbs改性沥青卷材。

  五、工程造价:每平方米________元,(包含辅料及人工费不含税费)

  竣工后按实际面积结算。实际施工面积为________m2,总工程款为________元整。价格明细:________(不含税金)

  另附税金:总价的3、40%即:每平米单价为31、78元

  六、工程期限:开工________年________月________日

  竣工:________年________月________日

  (如遇雨天、地震、六级以上的大风等人力不可抗拒因素,工期相应顺延。)

  七、结算方式:材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的,完工经验收合格后付清全款。

  八、甲、乙双方责权:

  1、乙方应按屋面防水标准及施工工艺施工。

  2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。

  3、甲方应为乙方施工所需库房、住宿,创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。

  4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方施工质量及时验收。

  5、工程保修期五年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。

  6、如因下列情况而发生漏水、渗水现象不属保修之列:

  (1)建筑物产生不均匀的沉降。

  (2)建筑物出现断板裂缝现象。

  (3)使用不善、人为破坏防水层。

  (4)自然灾害(如冰雹、风暴、暴雨)所造成的.防水层损坏。

  九、其他约定:

  1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方另协商价格。

  2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。

  3、施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。

  4、甲方派为工地代表负责、协商本工程的质量、进度、办理工程签证。

  乙方派为驻地全权代表,全面履行本施工合同全部职责。

  5、合同发生争议或纠纷处理:

  ①合同书经双方签字盖章后即可生效,任何一方违约须赔偿对方总

  工程款30%的违约责任。

  ②本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提

  下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  ③当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,本合同在

  执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,事后又没有达成书面仲裁协议的可向当地人民法院起诉。

  6、未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。

  7、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方盖章:_________

  法定代表人或委托人:________

  地址:________

  电话:_________

  乙方盖章:_________

  法定代表人或委托人:________

  地址:________

  电话:_________

  签订日期:_____年_____月_____日

工程合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  根据中华人民共和国合同法和有关规定,经双方协商一致签订本合同:

  一、工程项目

  (1)工程名称:

  (2)工程地点:

  (3)工程范围和内容:

  (4)工程造价:全部工程预算造价人民币____元

  (5)工程期限:

  全部工程自____年____月____日开工, 至____年____月____日竣 工。

  (6)施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。

  (7)施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。

  a不可抗拒的灾害,被迫停工。

  b因甲方变更计划或变更施工图

  (8)工程所需的图纸有甲方负责提供。

  (9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。

  二、工程款结算

  全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。

  1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。

  2工程款拨付与结算办法,按双方协商的.现行规定办理。

  三、施工与设计变更

  1、乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。

  2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。

  四、竣工验收、结算与保修

  1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。

  2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。

  3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件:

  (1)工程完工报告

  (2)设备清单。

  (3)工程分布图纸。

  4工程竣工验收后,乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修

  网络设备在三个月之内出现故障, 乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内,公司将免费保修,或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件若在购机后初次使用时有问题,可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内。

  五、违约责任和仲裁

  (1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承担责任,负责解决未尽工程。

  (2)双方不得借故拖欠各种应付款项。

  (3)履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。

  六、合同份数及有效期

  本合同一式两份,有甲已双方各执一份。

  本合同自签订之日起生效。

  甲方盖章: 乙方盖章:

  经办人: 经办人:

  电话: 电话:

  地址: 地址:

  签定时间: 年月日 签定时间: 年月日

工程合同 篇8

  金台市民中心办公大楼维修工程协议

  甲方:

  乙方:

  为确保***各项工作顺利开展,营造良好的办公环境,现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,结合****实际情况,经双方协商,在自愿的基础上订立以下协议,以便共同遵守,明确责任。

  一、工程地点:*******

  二、工程内容

  大楼水、暖、管道等维修工程。

  三、工程质量要求

  第一条:乙方必须严格按承诺的质量标准施工,未达到标准的要立即整改,以确保工程质量。

  第二条:乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书,乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。

  六、甲方权利与义务

  第三条:甲方有权随时检查乙方的服务履行情况,并向乙方提出修改意见。

  第四条:当发生服务违约时,则甲方有权按“服务违约处理标准”在支付乙方工程款项中进行扣款 。

  第五条:在乙方提供服务时,如对甲方的设备造成了损坏,甲方有权要求乙方照价赔偿。

  第六条:甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。

  第七条:甲方应及时提供具备开工条件的施工场地,协调乙方进场,解决施工用水、电等问题:

  七、乙方权利与义务

  第八条:乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付,乙方有权要求甲方支付滞纳金。

  第九条:乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份,经甲方确认后,乙方必须严格按施工进度计划表执行。

  第十条:乙方在提供服务时如损坏了甲方的设备,乙方应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其它损失的.,乙方应作出合理赔偿(以甲乙双方协商或行政仲裁的结果赔偿)。

  第十一条:乙方自行组织劳动技术工人,工资、福利、安全保险、劳动工具均由乙方自行负责,与甲方无关;安全事故由乙方自行承担也与甲方无关。

  第十二条:楼顶掉下的各种物件,砸烂财产或楼下人员的有关损失均由乙方负责,甲方不负任何责任。

  八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的,应有批准手续或书面通知书,由此产生的费用和工期问题,双方商定后按实增减。

  九、违约责任及其它

  第十三条:乙方因非职责范围内的行为被追究民事、刑事责任的,与甲方无关,甲方不承担任何责任,甲方有权单方解除协议。

  第十四条:甲方制定的工作纪律、职业规范和规章制度均视为本协议有效组成部分,乙方不得违反,否则,甲方有权解除协议。

  第十五条:发生劳动争议后,经劳动争议调解委员会调解不成的,当事人可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可在收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

  第十六条:本协议经甲方签字盖章、乙方签字生效。

  第十七条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份

  甲方: 乙方:

  签字盖章: 签字盖章:

  年 月 日 年 月 日