工程建设委托监理协议

工程建设委托监理协议

　　在现在社会，很多地方都会使用到协议，签订协议可以保护当事人的合法权益。协议到底怎么写才合适呢？下面是小编帮大家整理的工程建设委托监理协议，欢迎大家分享。

工程建设委托监理协议1

　　甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　邮政编码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　电话:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　法定代表人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　职称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　地址:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　邮政编码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　电话:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　法定代表人:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　职称:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　根据《中华人民共和国合同法》，双方在平等、自愿、互利的基础上，签订并遵守本合同。

　　第一监理项目范围

　　甲方委托乙方监督_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

　　第二条定期费用

　　服务期限为_ _ _ _ _ _ _ _至_ _ _ _ _ _ _ _。总费用为_ _ 元。

　　第三条术语的定义

　　1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》及其他相关规定和施工合同。

　　2.甲方是本项目建设的组织者，负责筹集资金、征地、安置、协调与当地政府的关系等。，并对本项目的建设效益向国家全面负责。受甲方委托，乙方作为本工程的监理单位，根据本合同进行监理工作，行使委托的职权和责任，并对甲方负责..

　　3.本合同所指的工程监理的范围和内容详见附件二《服务范围和内容》。

　　4.本合同中提及的监理费和支付方式详见附录d。

　　5.在合同执行过程中，合同双方之间的一切联系应以书面通知为准。特殊情况下，可先口头通知，立即补充书面通知。双方签署的相关文件是本合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等。)都在专用条款中有规定。

　　第四条本合同的开始、完成和变更。

　　1.本合同应在本合同规定的所有有效签名和盖章完成后立即生效。

　　2.监理单位应在本合同专用条款规定的期限内开始服务。

　　3.监理单位应在本合同专用条款规定的期限内完成服务。

　　4.如果情况发生变化，合同需要变更，必须经双方书面同意后才能成立。因此，一方提出的建议应发送给另一方进行适当考虑。

　　5.如果本合同需要延期(不可抗力等))，甲乙双方应签订补充合同或以专用条款提前说明。

　　6.本合同签订后，如遇国家法律、法规和政策发生变化，合同双方可协商调整，并在专用条款中明确。

　　第五条甲方的权利和责任。

　　1.甲方应根据监理合同对乙方的工程进行监督检查。

　　2.如甲方认为乙方履约不良严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方关键人员，直至合同终止。

　　3.当工期、质量、成本等重大问题发生变化时，甲方应予以解决，并按国家规定的基本建设程序进行处理。

　　4.甲方支持乙方的工作，并保证乙方的职责和权力按照合同的规定统一。甲方应按附件三的规定按时向乙方提供规定的设备、设施和材料..

　　5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据。同时，特殊条款中应规定供应方式、份数、回收和保密。

　　6.甲方应负责协调项目的外部条件及其与地方当局的关系。

　　7.甲方应在双方在专用条款中约定的期限内，对乙方提交甲方决策的报告和文件做出决定。

　　8.甲方应按附件四的规定按时支付乙方的监理费用

　　第六条乙方的权利和责任。

　　1.乙方享有合同规定的权利，并承担所有相应的责任。

　　2.乙方必须具备履行本合同所需的技能、谨慎和勤勉，并且必须按照监理专业标准完成其所有职责。

　　3.在监理过程中，如监理单位需要聘请其他专家进行咨询或协助，在监理服务责任范围内发生的费用由乙方承担；如超出监理服务责任，发生费用，经甲方书面同意后，由甲方承担费用..

　　4.乙方应按附件三的规定按时携带规定的设备、材料和设施，具体使用协议见附件三

　　5.乙方必须按附件五的规定派遣监理工作所需的监理人员和工程监理机构，其主要人员的资格和服务条件必须经甲方审核同意，甲方不得无故拒绝。甲方同意乙方根据监理目标提出的项目监理组织，并确认总监理工程师。

　　6.监督应由本合同规定的人员在规定的期限内进行。为保证监督的有效实施，乙方可在此期限内进行合理调整。如果更换现场人员，应由具有相同技能的人员进行更换，其中主要监理人员的更换应经甲方批准，乙方派出的.现场监理人员应连续稳定，以保证监理工作的正常进行。

　　7.乙方有权否决本监理项目的质量，有权签发付款凭证，有权下令开工、停工、返工、复工。

　　8.乙方从甲方获得的报酬是其在本合同项下的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同或其义务相关的其他津贴、回扣及其他奖励和间接付款。

　　9.在监理过程中，乙方不得泄露甲方申报的秘密，也不得泄露设计和承包单位提供和申报的秘密。

　　第八条调解和仲裁。

　　甲、乙双方在合同执行过程中如有争议，双方应本着相互理解、信任、平等互利的原则，首先充分协商解决。协商不成的，任何一方均可向监察部门申请调解纠纷；调解不成的，任何一方均可依法请求仲裁。双方同意由仲裁委员会进行仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程的正常施工。

　　第九条违约责任

　　如因甲方原因导致合同终止，甲方应至少提前2个月通知乙方，承担违约责任，并支付约定的赔偿费用。

　　因乙方原因导致合同终止的，乙方应至少提前2个月通知甲方，并承担违约责任和约定的赔偿费用。

　　甲方或乙方在收到终止合同通知后15日内未予答复，视为终止合同。

　　违约或其他违约赔偿由甲乙双方在专用条款中明确约定。

　　第十条甲方根据乙方的监理工作进行奖惩。具体内容由双方在专用条款中约定。

　　第十一条特殊条款

　　鉴于本项目的特点和实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下专用条款，作为本合同通用条款的补充。通用条款和专用条款如有不一致，以专用条款为准。具体条款如下:

　　1.附加服务:如甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行签订委托合同。如果甲方或承包施工单位阻碍或延误服务，从而增加服务的工作量和持续时间，乙方应告知甲方这种情况及其可能产生的影响，甲方应增加额外的服务费。

　　2.双方联系方式:重要问题是信件，一般问题是电话或口头指示，但都要有记录，会议以纪要为准。

　　3.监理服务期:

　　4.在合同履行过程中，由于不可抗力(洪水、地震等。)，部分或全部合同不能履行，乙方不承担违约责任。如果允许延期或部分或全部不履行，双方应签订补充协议。

　　5.合同发出后，如果国家法律、法规、政策等发生变化。，这将导致监理费用的变化，本合同的监理费用应作相应调整。

　　6.甲方应向乙方提供图纸(蓝图)、数据(技术要求、通知等)5份。)和其他与被监理项目有关的技术资料，以及甲方与承包商签订的合同复印件2份。在上述信息的使用过程中，乙方不得将上述信息透露给其他无关单位，并在项目完成后返还给甲方。

　　7.如甲方接受乙方提交的要求甲方做出决定的报告和文件，应在7日内给予明确指示，并以书面形式通知乙方。

　　8.乙方不承担施工期间的工业事故责任。

　　9.违约金:因甲方或乙方原因导致合同终止的，按通用条款第九条规定的期限处理。如因甲方原因导致本合同终止，甲方应向乙方支付违约金。如因乙方原因导致本合同终止，乙方应向甲方支付违约金。因甲方决策不当影响工程进度和质量的，由甲方承担经济责任。

　　违反本合同第_ _ _ _条的，甲方应向乙方支付违约金人民币_ _ _ _元。

　　违反本合同第_ _ _ _条的，甲方应向乙方支付违约金人民币_ _ _ _元。

　　违反本合同第_ _ _ _条的，甲方应向乙方支付违约金人民币_ _ _ _元。

　　违反本合同第_ _ _ _条的，甲方应向乙方支付违约金人民币_ _ _ _元。

　　10.奖惩:甲方可根据乙方的工作成效对其进行奖惩。资本在人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元范围内。

　　为促进承包商确保进度、质量和安全，乙方可写书面材料并建议奖励相关人员。具体金额和支出方式由双方协商确定，乙方使用时由甲方监督。并建账备查。

　　第十二条本合同自签订之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日。

　　乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　代表:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

　　_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日。

工程建设委托监理协议2

　　第一部分 建设工程委托监理合同

　　委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

　　工程名称：____________________________________________

　　工程地点：____________________________________________

　　工程规模：____________________________________________

　　总投资：____________________________________________

　　二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①监理投标书或中标通知书；

　　②本合同标准条件；

　　③本合同专用条件；

　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自__________年____月____日开始实施，至__________年____月____日完成。

　　本合同一式__________份，具有同等法律效力，双方各执__________份。

　　委托人：（签章）____________ 监理人：（签章）____________

　　住所：______________________ 住所：______________________

　　法定代表人：（签章）________ 法定代表人：（签章）________

　　开户银行：__________________ 开户银行：__________________

　　账号：______________________ 账号：______________________

　　邮编：______________________ 邮编：______________________

　　电话：______________________ 电话：______________________

　　本合同签订于：________年____月____日

　　第二部分 标准条件

　　词语定义、适用范围和法规

　　第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

　　（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

　　（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

　　（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

　　（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

　　（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

　　（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

　　（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下列个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　监理人义务

　　第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

　　第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合理权益。

　　第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

　　第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　委托人义务

　　第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

　　第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

　　第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

　　第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

　　第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

　　第十三条 委托人应当授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

　　第十四条 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十五条 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值＋管理费）。

　　第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条款中予以明确。

　　监理人权利

　　第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

　　（1）选择工程总承包人的建议权。

　　（2）选择工程分包人的认可权。

　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提供工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准和设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签订权。

　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签订权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

　　第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

　　第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　委托人权利

　　第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

　　第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

　　第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

　　第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

　　第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的.，委托人有权要求监理便函换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　监理人责任

　　第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应直过监理报酬总额（除去税金）。

　　第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

　　第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

　　委托人责任

　　第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

　　第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十一条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

　　第三十二条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

　　第三十三条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

　　第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

　　变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十五条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发现终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

　　第三十六条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后勤工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

　　第三十七条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发现指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

　　第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

　　监理报酬

　　第三十九条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

　　第四十一条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　第四十二条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

　　其他

　　第四十三条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

　　第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

　　第四十五条 监理人在监理工作过程中进出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

　　第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

　　第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

　　第四十八条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

　　争议的解决

　　第四十九条 因违反或终止合同而引起的对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。

　　第三部分 专用条件

　　第二条 本合同适用的法律及监理依据：

　　第四条 监理范围和监理工作内容：

　　第九条 外部条件包括：

　　第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间：

　　第十一条 委托人应在_________天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

　　第十二条 委托人的常驻代表为__________________________。

　　第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施：

　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：

　　补偿金额=

　　第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供 _____________名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供_____________名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

　　第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失〔累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）〕：

　　赔偿金直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

　　第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报酬=附加工作日数×合同报酬／监理服务日）

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：

　　第四十一条 双方同意用___________支付报酬，按__________ 汇率计付。

　　第四十五条 奖励办法：

　　奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

　　第四十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第________种方式解决：

　　（一）提交______________________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　附加协议条款：_______________________________________________

　　中华人民共和国建设部

　　国家工商行政管理局制定

　　二0XX年二月

工程建设委托监理协议3

　　委托人：______________________________

　　监理人：______________________________

　　项目名称：____________________________

　　合同编号：_________________

　　第一部分 北京市建设工程委托监理合同

　　委托人______________与监理人______________经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：______________________________

　　工程规模：______________________________

　　总 投 资：______________________________

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　①监理投标书或中标通知书；

　　②本合同标准条件；

　　③本合同专用条件；

　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本合同自_____年_____月_____日开始实施，至_____年_____月_____日完成。

　　本合同一式_____份，具有同等法律效力，双方各执_____份。

　　委托人：（签章）________________ 监理人：（签章）________________

　　住所：__________________________ 住所：__________________________

　　法定代表人：（签章）____________ 法定代表人：（签章）____________

　　开户银行：______________________ 开户银行：______________________

　　账号：__________________________ 账号：__________________________

　　邮编：__________________________ 邮编：__________________________

　　电话：__________________________ 电话：__________________________

　　本合同签订于：____年____月____日

　　第二部分 标准条件

　　词语定义、适用范围和法规

　　第一条 下列各词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

　　（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

　　（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

　　（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

　　（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

　　（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

　　（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

　　（7）“工程监理的正常工作”是指双方在合同专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

　　（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因而增加工作或持续时间。

　　（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十七条规定监理人应当完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

　　（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二条 北京市建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同专用条件中议定的部门规章或北京市的地方法规、地方规章。

　　第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如合同专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应当为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　监理人义务

　　第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应当按合同约定定期向委托人报告监理工作。

　　第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应当认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

　　第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应当将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

　　第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

　　委托人义务

　　第八条 委托人在监理人开展监理业务之前应当向监理人支付预付款。

　　第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应当在合同专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

　　第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

　　第十一条 委托人应当在合同专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

　　第十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表（合同专用条件中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

　　第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

　　第十四条 委托人应当在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

　　（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

　　（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

　　第十五条 委托人应当免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值＋管理费）。

　　第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应当在合同专用条件中予以明确。

　　监理人权利

　　第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利

　　（1）选择工程总承包人的建议权。

　　（2）选择工程分包人的认可权。

　　（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

　　（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

　　（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、保安全、保环境和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

　　（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

　　（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应当在24小时内向委托人做出书面报告。

　　（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

　　（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

　　（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签章确认，委托人不支付工程款。

　　（11）监理人有权及时向委托人获取工程建设过程中有关如：工程量洽商变更、材料采购及工程拨付款等重要信息、资料，委托人应当给予支持。

　　（12）所有工程变更（包括设计变更和工程洽商）应当通过监理人的审核和签认。

　　（13）工程竣工时，如委托人未按规定支付监理报酬的90%，监理人可不签署工程竣工验收及移交竣工文件。

　　第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应当尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

　　第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均应当首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应当根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

　　委托人权利

　　第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

　　第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的.审批权。

　　第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

　　第二十三条 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

　　第二十四条 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人 串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

　　监理人责任

　　第二十五条 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应当进一步约定相应延长的合同期。

　　第二十六条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

　　第二十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

　　第二十八条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

　　委托人责任

　　第二十九条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

　　监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

　　第三十条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。委托人应当将影响监理的重要信息、资料等及时通知并提供给监理人。

　　第三十一条 委托人应当承担费用为监理人员投保意外伤害保险，保险期限应不低于委托监理合同有效期。

　　合同生效、变更与终止

　　第三十二条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

　　第三十三条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

　　第三十四条 监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在合同专用条件中约定。

　　第三十五条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应当由责任方负责赔偿。

　　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第三十六条 监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十二条及第三十三条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

　　第三十七条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

　　第三十八条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

　　第三十九条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

　　监理报酬

　　第四十条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

　　第四十一条 如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应当向监理人按合同专用条件利息（不低于同期银行利息）支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

　　第四十二条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　第四十三条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

　　其 他

　　第四十四条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

　　第四十五条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

　　第四十六条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应当按合同专用条件中的约定给予经济奖励。

　　第四十七条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

　　监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

　　第四十八条 监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

　　第四十九条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

　　争议的解决

　　第五十条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达到一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

　　第三部分 专用条件

　　第二条 本合同适用的法律及监理依据：______________________________

　　第四条 监理范围和监理工作内容：______________________________

　　第六条 设施及剩余物品移交委托人的时间和方式：______________________________

　　第九条 外部条件包括：______________________________

　　委托监理人的协调工作和报酬为：______________________________

　　第十条 委托人应当提供的工程资料及提供时间：______________________________

　　第十一条 委托人应当在日内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。

　　第十二条 委托人的常驻代表为：______________________________。

　　第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施：______________________________

　　监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：______________________________

　　补偿金额=____________________________________________________________。

　　第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应当从总监理工程师处接受指示，并免费提供名服务人员。监理机构应当与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

　　第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失［累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）］：

　　赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

　　第三十四条 保修期间责任：____________________________________________________________

　　第四十条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬（此报酬应当参照北京市工程建设监理费收费标准确定）：________________________________________

　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（附加工作报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日）________________________________________________

　　委托人同意按以下的计算办法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：_________________________________________

　　第四十一条 滞纳金标准为：________________________________________。

　　第四十二条 双方同意用支付报酬，按汇率计付。

　　第四十六条 奖励办法：________________________________________。

　　奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

　　第五十条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应当及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后双方未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　附加协议条款：____________________________________________________________

　　北京市工商行政管理局 制定

　　京市建设委员会二○○五年八月修订

工程建设委托监理协议4

　　协议书由__________(以下简称“业主”)为一方，与__________(以下简称“监理单位“)为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为__________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的

　　项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议：_________________

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　8.附件：_________________

　　附件a——监理服务的形式、范围与内容

　　附件b——业主提供的监理工作条件

　　附件c——监理服务的`费用与支付

　　其它附件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同

　　规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理

　　服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自______年______月_____日生效，至______年______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本______份。双方各执______份。

　　业主：_____________(盖章)_______________监理单位：_____________(盖章)

　　法定代表人：_________________(签字)法定代表人：_________________(签字)

　　单位地址：_________________单位地址：_________________

　　邮编：_________________邮编

　　电话：_________________电话：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　开户银行：_________________开户银：______________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

工程建设委托监理协议5

　　一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工程)概况如下：

　　工程名称：_________;工程地点：_________;工程规模：_________;总投资：_________;监理范围：_________。

　　二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.监理委托函或中标函;

　　2.工程建设监理合同标准条件;

　　3.工程建设监理合同专用条件;

　　4.在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、业主同意按照本合同注明的.期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_________份，各执_________份。

　　业主(盖章)：_________监理单位(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

工程建设委托监理协议

工程建设委托监理协议6