承包合同

时间：2023-06-24 10:11:16 承包合同我要投稿

承包合同范本

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的承包合同范本，希望能够帮助到大家。

承包合同范本

承包合同范本1

　　甲方：___

　　乙方：___

　　甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。

　　(一)拆除任务：___

　　黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。

　　(二)拆除范围：___

　　配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。

　　(三)拆除期限

　　依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：________年_____月_____日至_____年_____月_____日，历时_______天。

　　(四)付款方式：___

　　甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币_______万元。施工保证金_______万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。

　　(五)乙方权利及义务：___

　　1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。

　　2、制定详细的'施工方案及安全措施。

　　3、负责拆除现场的安全及文明管理。

　　4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。

　　5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。

　　(七)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

　　(八)本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

　　法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包合同范本2

　　甲方(以下简称甲方)：___

　　乙方(以下简称乙方)：___

　　诚信合作是一切事业发展的基础，外部智力是企业进步的源泉。甲、乙双方本着公平，平等，自愿互利原则友好协商达成本协议，甲方愿意将公司的机械维修工作承包给乙方，乙方愿按本协议内容与甲方合作。

　　一、承包维修主要内容即职责

　　1)主要负责甲方所有生产机械设备的维修与保养等相关的维修工作即协助甲方技术改良所需要的相关工作!

　　2)乙方对甲方关于机械设备维修与保养工作的要求，必须积极的，及时的对机械进行维修与保养、及改良，尽量减少影响公司正常生产。

　　二、协议期及工作时间

　　协议有效期_3个月，自__________年_2_月_____日开始起，至__________年_5_月_____日止。协议期满后，双方可协商续约或重新签订协议。

　　三、工作方式:

　　原则上按本公司生产车间的工作时间进行上下班。

　　四、承包维修每月费用

　　乙方的维修承包费用为每月_____元人民币(包含社保，加班费等各项福利待遇费用)。由甲方在次月日前支付。如因工作需要而发生差旅费、招待费等，按甲方的'有关规定执行。甲方必须事先告知乙方甲方的有关规定。

　　五、安全责任

　　协议期间，乙方发生任何安全事故，由乙方自行承担。

　　六、解除协议约定

　　协议期间乙方自愿解除本协议需提前一个月(30天)向甲方提出书面申请，甲方同意后，乙方需将相关工作内容及手续按甲方要求交接完成后方可正式解除本协议。解除协议时间计算，以工作内容及手续交接完成后时间为准。

　　甲方在要求乙方离职时，需要提前一个月(30天)告知乙方，以便乙方提前准备，做好交接工作。解除协议时间计算，以工作内容及手续交接完成后时间为准。甲、乙任何一方违反本协议，并给对方造成经济损失，应承担违约赔偿责任。

　　七、保密责任

　　1、乙方在承包期间，承诺担当下列保密义务：___

　　(1)乙方在承包期间，必须遵守甲方规定的任何保密规章、制度，履行与其职位相对应的保密职责。

　　(2)未经甲方同意不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其它任何方式使任何第三方(包括按照保密制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他成员)知悉属于甲方或者属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息。

　　(3)乙方承诺，在甲方承包期间，非经甲方事先同意，不参与和甲方在生产、经营方面有利益冲突的单位服务。不做损害甲方利益的事情。

　　2、乙方离职之后的保密义务

　　乙方同意，乙方离职后仍对其在甲方承包期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方，但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其它商业秘密信息，承担如同?2?6包期间一样的保密义务和不使用有关秘密信息的义务，而无论乙方因何种原因离职此保密协议同等适应。

　　八、争议的解决

　　本协议经双方签注、盖公章后生效。因履行本协议发生争议，由争议双方本着互谅互让的原则，协商解决，如协商不成，提交甲方营业执照所在地劳动仲裁委员会仲裁或者提交法院裁决。

　　本协议中未尽事宜，双方另行商定。

　　九、本协议一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：___乙方(签字)：___

　　日期：______年___月___日日期：______年___月___日

承包合同范本3

　　发包人(甲方)：___

　　承包人(乙方)：___

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于__(以下简称为“承包人” )双方就一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：___

　　工程地点：___

　　工程内容：___

　　二、承包合同价款

　　金额：___

　　小写：___

　　三、工期

　　开工日期：___本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。

　　竣工日期：___本承包工程初步定于20__年11月17日竣工;

　　合同工期总日历天数为：___135天。

　　四、工程质量标准

　　本承包工程质量标准双方约定为：___合格

　　五、组成承包合同的文件包括：___

　　1、本合同协议书;

　　2、中标通知书(如有时);

　　3、工程预算表标单;

　　4、本合同专用条款;

　　5、合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

　　六、承包人向发包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”)，并在质量保修期内承担保修责任。

　　七、发包人向承包人承诺，按照合同约定的`期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“承包合同价”)，以及其他应当支付的款项。

　　八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的所有义务。

　　发包人：___(公章)

　　承包人：___(公章)

　　签订日期：___

承包合同范本4

　　甲方：________(以下简称甲方)

　　乙方：________(以下简称乙方)

　　根据《民法典》及相关法律规定，甲乙双方就甲方医院设备承包事宜共同协商，达成如下协议：___

　　1、甲方提供厨房、餐厅及部分厨房设备，甲方医院设备原有的设备清点列清单，提供乙方无偿使用，乙方应注意维护保养。本协议终止时必须原物返回。

　　2、乙方负责厨房设施的购置、装修及维护，若财产发生人为损坏，乙方需照价赔偿。

　　3、食品食材乙方自行采购、加工。

　　4、乙方自行安排厨房员工，并负责厨房内环境卫生。

　　5、承包期内必须添置或更换厨房设备，由乙方提出，必须经甲方同意。

　　6、甲方由于员工工作特殊，乙方必须保证全年无间断提供就餐(含国家法定节假日)。

　　7、承包期限自________年____月____日始至________年____月____日止，如需续约另签合同。

　　8、试营业三个月，期间水，电，场地等设施，乙方无偿使用。试营业后由乙方向甲方缴纳承包费元年。

　　甲方权利义务：___

　　1、甲方按承包合同规定监督乙方依法经营、履行合同，做好协调工作。

　　2、甲方对乙方进菜、配菜、营养搭配、服务水平及卫生状况进行监督，并有权要求乙方及时整改。

　　3、甲方应协助乙方维持设备治安秩序，并加强对员工的教育。

　　乙方的权利义务：___

　　1、乙方负责设备的经营管理，具体包括设备人事、菜肴的搭配与制作、就餐环境卫生、服务等。

　　2、乙方必须遵守国家和地方有关环境和食品卫生的标准。严禁供应腐烂变质的'食品。餐后认真清洗食具并消毒，设备内部、用餐大厅环境卫生全面清洁整理。经常清理设备内外水池，确保畅通。经常清理灶台及炊事用品污垢。

　　3、乙方必须按时供应甲方工作日各餐，做到新鲜可口、花样翻新、营养搭配好。

　　4、做好消除蚊、蝇、鼠害。

　　5、冰柜定期清理、除霜、消除异味、生熟物品分开存放。

　　6、乙方工作人员必须具有健康证。

　　7、厨房员工应遵守甲方医院各项规章制度。

　　8、乙方承包期间需在厨房餐厅内按规定配备相应消防器材。

　　9、乙方必须按照安全操作规范使用灶具、电器及水、电、气等设施，因操作不当造成的损失及伤害由乙方承担。

　　其他：___

　　1、若甲方有意终止合作关系，须提前30天通知乙方;乙方有意终止合作关系，也须提前30天通知甲方;

　　2、因乙方提供不洁、过期、变质食物造成就餐人员食物中毒的，由乙方负责全部赔偿责任并承担全部的法律后果。

　　3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

　　法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：____________

　　________年____月____日________年____月____日

承包合同范本5

　　甲方：___

　　乙方：___

　　甲方因承接______项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：___

　　一、甲方同意将______项目工程的基础工程(承包范围：___独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。

　　二、基础工程价格

　　泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的.人工打尖石部份均为850元/m。

　　三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和_________项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。

　　四、乙方承包的______项目工程的基础工程工期为五十日(自20______年12月18日至20______年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。

　　五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。

　　六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。

　　七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。

　　八、付款方式

　　乙方承包的_________基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。

　　九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。

　　十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

　　十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。

　　甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

　　法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包合同范本6

　　甲方(工程发包方)：___

　　乙方(工程承包方)：___

　　甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：___

　　一、甲方的安全责任：___

　　1、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。

　　2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

　　3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。

　　4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

　　5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。

　　6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。

　　7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

　　8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。

　　二、乙方的安全责任：___

　　1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。

　　2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。

　　3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。

　　4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的`同意。

　　5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

　　6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

　　7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

　　8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

　　9、本工程不得再行转包。

　　三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派___负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

　　四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

　　五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，可另外附页。

　　六、其它需要约定的事项：___