承包合同

精选承包合同范文锦集七篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的承包合同7篇，欢迎大家分享。

承包合同 篇1

　　发包方(甲)

　　承包方(乙)

　　经甲乙双方协商.一致同意签订本合同(如下):

　　第一条:工程概况

　　1、工程名称

　　2、施工地点

　　第二条：承包内容及方式

　　1、承包工作内容及范围：

　　2、承包方式：

　　第三条：工期

　　1、开工日期月

　　2、完工日期月日

　　第四条：合同价款

　　承包工程总造价 元。

　　第五条：质量及技术标准

　　质量 技术标准必须符合现行协议。

　　第六条：变更

　　工程如有变更，按变更项目及变更工程量另行签订变更协议。

　　第七条：结算程序和工程款支付

　　1、工程施工过程中，甲方首先支付生活费。

　　2、工程验收合格后，支付70%。

　　3、工程整体交工后支付20%，扣10%为保修金，保修期满后，扣除保修其间因乙方原因发生的维修费，剩余保修金一次性支付给乙方。

　　第八第：安全施工

　　施工期间不得发生任何安全事故，如失火、人员伤亡等。一经发生，乙方负全部责任，包括法律责任、经济责任、连带责任。

　　第九条：工程保修

　　自竣工验收合格之日计算，保修一年，本工程的保修期为 年 月日至月日。

　　第十条：权力和义务

　　1、甲方派驻项目管理人员负责质量监控，负责组织协调工作，甲方有权力要求乙方按期完工。

　　2、乙方必须按施工图纸说明施工，如有合理地建议应征得甲方管理人员同意。

　　3、在甲方支付工程款后，乙方要公正合理的支付工人工资，不得引发纠纷。

　　4、乙方应注重材料的合理利用。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方在合同约定进场时间内，未进场开工的及中途无故撤走人员从而延误工程进展，甲方有权终终止合同，并有权拒付未领取的工程款，且有权索赔。

　　2、因乙方责任造成质量事故和工期延误，每延迟一天乙方支付违约罚款 元，乙方要承担一切由此而造成的损失，质量未达标准的`罚 元。

　　3、出现重大事故的，处以重罚。

　　4、材料浪费严重处以重罚。5002000元。

　　5、材料摆放整齐，每日下班后材料要入库，且每日下班后要清理卫生。如有不服从管理者，罚款100500元。

　　第十二条：合同的生效和终止

　　经双方法定或委托代理人签字后，即刻生效。在完成工作内容，保修期满后终止。

　　本合同一式三份(甲乙双方各一份，项目负责人一份)。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同 篇2

　　出租方：

　　承租方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商同意，特签订本合同。

　　第一条 出租方将出租给承租方使用，以满足承租方关州水电站工程需要。超出范围使用需征得出租方同意。

　　第二条 租用期限

　　租赁期暂定为个月，出租方从 年月日起将机械出租给承租方使用。

　　第三条 租金计费方式、交纳办法和结算方式

　　一、租金计算方式：

　　按月租计算：每月每台租金 元（大写 ），在月租期内，机械工作时间在小时之内属于正常行为，承租方应交纳全月租金；若超过小时，则超出的时间应另行计算计费为元/小时，如因承租方原因，造成机械时间工作不够小时，均按全月租金收取。工作时间以双方签字或机械计时为准。

　　二、租金交纳方法

　　承租方在机械进场前应先交纳预付租金（大写 ），其余租金和租赁款按月支付（从上月22日到当月23日为统计结算期）。否则视为承租方下期不在租用，出租方可随时停机退场，机械出场费由出租方负责，承租方不得干涉。

　　三、结算方式实行现金结算，不含税金，以收据为准，出租方签字人或出租方的书面委托人为唯一的收款人。

　　第四条 出租方的权利和义务

　　一、按时以本合同的收款标准为依据，出租方向承租方收取租金。

　　二、在租赁期内，出租方应尽量满足承租方的工作需要，出租方应协助承租方做好机手的管理工作。机手必须服从承租方的调度和安排，听从承租方的指挥、遵守各项管理制度，但承租方如指挥不当或交代不清，机手有权拒绝作业，若承租方强行作业，所造成的人员伤亡、机械或地下设施等一切损失，均由承租方负责。

　　三、租期内，出租方应注意机械维修保养，若机械发生故障，则出租方应及时派人修理，承租方应给予出租方三天的修理时间，超过三天，承租方有权扣除所误时间，如因机械故障导致较长停机而使工程进度受到影响，承租方可通知出租方机械提前退场，但出租方不承担一切的连带民事责任和经济责任。

　　四、租赁期内，出租方人员不听从承租方现场管理人员的指挥，造成的一切事故，由出租方自行承担。

　　第五条 承租方的权利和义务

　　一、租期内，机械及机手全权由承租方按本合同规定的工作范围和工作内容合理指挥使用（但不违反国家劳动法及有关规定）。

　　二、租期内，承租方必须对施工现场、周边环境、地下设施进行准确的勘测、检查，并在施工前如实告诉机手，保证机手和机械在安全环境条件下进行施工作业，若发生承租方对上述情况交代不清或承租方指挥不当强行施工所造成的一切损失由承租方承担。

　　三、租期内承租方负责安全生产，保证机手和机械安全，承租方造成的安全事故由承租方承担法律责任及经济责任。

　　四、租期内，应保证机械停放安全并派专人看守管理，如发生机械人为破坏、被盗等不安全因素，所造成的损失由承租方赔偿一切经济损失。

　　五、承租方如开车矿业，挖取煤、炭，挖土取石，山、河道开采石等。承租方必须具备有关管理部门的证件和开采证，合法开采，否则造成的纠纷由承租方处理，造成的.经济损失由承租方承担。

　　六、承租方应按照合同约定缴纳租金。

　　七、机械进出场事宜：机械进场费由出租方负责。承租方必须保证至少 个月的租赁时间，机械出场费由出租方负责。

　　八、租用期内出租方提供持有特种资格操作证的机手，确保承租方施工需要，由承租方无偿提供机手的食宿等生活事宜。

　　九、租用期内承租方承担供应本机正常使用所消耗的燃油（柴油）。

　　第六条 本合同在约定的租赁期届满前5日内，双方如愿延长租赁期，由双方协商或重新签订合同。

　　第七条 双方严格遵守本合同，若单方违反上述条款或发生争议，双方可协商解决，若解决不成，可向任何一方所在地方人民法院提起上诉。

　　第八条 未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，签订补充规定，补充规定与本合同效力等同。

　　第九条 承租方若是单位，本协议经承租方盖章或授权的负责人签字和出租方签字后生效。承租方若是个人，双方提供身份证号码和详细地址，双方签字后生效。

　　第十条 本合同一式份，承租方执份，出租方执份。

　　出租方：

　　负责人：

　　联系电话：

　　详细地址：

　　身份证号：

　　承租方：

　　负责人：

　　联系电话：

　　详细地址：

　　身份证号：

　　签订时间：

　　年 月 日

承包合同 篇3

　　甲方：xxxx淮南市东湖置业通和西城公馆项目部（以下简称甲方） 乙方：

　　经甲乙双方共同协商，甲方将通和西城公馆二期26#、27#楼瓦工分项工程交给乙方负责施工，为了明确双方责任，现达成以下协议：

　　1、工程范围：设计图纸范围、变更等及相关配套的所有瓦工工作，包括地基挖清土及土模不足的围模、基础排水、回填土平整、夯实、各类砌体、各类混凝土浇筑、预制构件、砼保养、楼层焊渣清理及水电安装、内外装饰装修、屋面分部（除防水层）、楼地面、脚手架硬化及排水沟、外墙保温（含外墙糙底）及现场道路、场地硬化、门卫室、水泥房、配电房、工地围墙及淮南市安全文明示范工地所需要的清理等；搅拌机、卷扬机操作由乙方自行安排专业人员操作，并负责为各班组提供生产服务（如需要培训，培训费由甲方支付）。

　　2、承包方式：按建设工程计算规则计算建筑面积，/㎡，甲方仅提供外脚手架、搅拌机、卷扬机、塔吊；其他小型工具及翻斗车、平板、振动棒、照明灯、电线、安全帽等由乙方自理，甲方只提供移动箱。

　　3、质量进度：乙方在施工中要按相应规范施工，质量要确保甲方、业主、监理、质检站及相关人员验收合格。乙方必须满足甲方进度要求，如乙方人员不到位，质量达不到要求等原因造成的工期延误的，甲方有权安排其他班组人员介入施工，所产生的费用及损失从乙方工程款中扣处。造成重大影响的，按每天500元给予罚款。如乙方原因

　　中途退场的，按乙方所完成的工作量的50%给予结算，所造成的经济损失由乙方自行承担（另混凝土屋面及外墙出现渗水现象，一切后果由乙方承担）。

　　4、安全、文明：乙方施工人员必须服从甲方管理人员指挥。乙方应对班组操作人员安全负全部责任，进场前应对班组人员进行安全生产教育，按国家、地方及公司相关安全法规进行管理施工，做到安全无事故，进入现场必须佩戴安全帽，否则乙方必须承担相应的经济处罚。乙方要做到文明施工，做到材料对方整齐，工完、场清、料尽。如在施工现场打架闹事，一律罚款500~5000元。应严格遵守施工安全操作规程，工地所有安全防护措施未经批准严禁拆除。严禁私自接电线，严禁打架、斗殴、赌博、酗酒、偷盗现象发生。

　　5、为了确保施工人员自身利益，乙方所有人员进入工地前，乙方必须向甲方提供一份职工花名册并由班组长签名，提供相关人员身份证复印件及一寸照片一张，以便甲方办理工伤保险，施工期间人员如有增减，乙方需及时重新上报以上资料，乙方没有及时提供上述材料的施工人员，甲方一律不予以认可在甲方工程施工，所有责任由乙方负责。

　　6、付款方式：工程款按建设方结点付50%，竣工验收合格后付到95%，余款作为保修金一年内付清。

　　7、甲方支付给乙方进度款为民工工资，乙方必须及时发放给工人，并提供本人签字的工资表；如挪用其他事宜，甲方将停止发放工程款并保留起诉权利。

　　8、其他要求：a、搅拌机专人操作，对机械进行维修、清洗。否则甲方有权安排人员替换，费用由乙方承担；b、禁止乙方转包工程，否则甲方将终止合同，所有损失由乙方承担；c、乙方班组长必须常驻工地，并保持通讯畅通，违者每次罚款300元。

　　9、合同纠纷处理：

　　（一）甲乙双方协商处理

　　（二）劳动部门仲裁

　　（三）当地人民法院起诉

　　10、施工过程中登记在册人员如发生工伤（未登记人员，甲方不予认可）费用在1000元以内乙方自理，超出的`资金各承担50%，甲乙双方应根据事故原因承担相应的法律责任及经济责任，处理工伤纠纷时，甲乙双方应尽到各自的义务，承担各自的责任，不得推诿退让。

　　11、本合同一式二份，甲方双方各执一份，签字后生效，至竣工后工程款付清终止，合同期内的各种风险（材料、人工、季节、各类验收、外部环境等）自信承担，不得以任何理由变更本合同，如单方毁约，另一方可以保留起诉的权利，所造成的一切损失由毁约方承担。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　电 话： 电 话：

　　日 期： 日 期：

承包合同 篇4

　　发包方：_________

　　承包方：_________

　　双方根据_________，协商签订本合同。

　　一、承包内容：________。

　　二、承包经营期限：

　　自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。

　　三、承包形式：

　　税后承包金(递增)包干。

　　四、承包方上交承包金数额：

　　承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算，即：_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。

　　五、承包经营风险担保方式：

　　风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金，数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。

　　六、企业留利部分：

　　生产发展基金_________%，福利基金_________%，奖励基金_________%。

　　七、主要经济技术指标：

　　1、通过清产核资，发包时，被承包企业的总资产为_________元人民币，其中固定资产为_________元人民币，流动资金为_________元人民币;

　　2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元，其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。

　　3、企业资产的维护：设备完好率达到_________%;固定资产净值率_________%。

　　4、闲置资产的处理办法：_________。

　　5、新产品开发_________项，主要新产品是_________。

　　6、承包期间技术改造技术投资总额_________元;_________年为_________;_________年为_________元;_________。

　　八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理：_________。

　　九、双方的权利与义务

　　(一)发包方：

　　1、应按承包合同规定，监督承包企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同，做好指导、协调、服务工作，不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权;

　　2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续;

　　(二)承包方：

　　1、在承包期内，有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任，并行使一切生产经营管理职权;

　　2、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度，应严格执行本承包经营合同，接受被承包企业董事会的监督，并依照法律、法规的规定，维护职工的合法权益;

　　3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围，如确实需要改动， 应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;

　　4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的`处置权，如，转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等;

　　5、承包经营期间，若以被承包企业的名义贷款，须经发包方董事会同意;

　　6、所得承包收入应依法缴纳所得税;

　　7、应每_________月(季)的_________日前据实向发包方董事会报送企业的财务报表;

　　十、承包经营期间，企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_________。

　　十一、承包期间对企业原有人员的安排：_________。

　　十二、承包期间企业的劳动管理：_________。

　　十三、承包期间工资、福利管理：_________。

　　十四、承包期间企业的保险办理：_________。

　　十五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式：_________。

　　十六、承包经营期内中止或承包期满时：

　　1、被承包企业应进行清产核资，清产核资应由中国注册会计师的验证;

　　2、清产核资的原则：_________;

　　3、计价办法：_________;

　　4、移交程序：_________。

　　十七、违约责任：

　　1、发包方违约或非法干预，给承包方造成经济损失，相应调整当年上交承包金或延长承包期限;

　　2、发包方违约或非法干预，造成承包方无法正常生产的，经_________的，发包方仍不改正的，承包方有权终止合同并要求赔偿经济损失;

　　3、承包方因经营管理不善，在_________时间内不能上交承包金的_________%，发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金。

　　4、连续_________年(月)未按合同规定上缴承包金的，或承包方严重违反合同或严重违背法律、法规的，发包方除有权收缴承包方的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金外，还有权终止合同并要求承包方给予相应的经济赔偿;

　　十八、争议的解决方式：

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　十九、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效，对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内，应由_________到登记机关办理登记手续。

　　二十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日，承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理，合同双方应提供必要的协助。

　　二十一、双方约定的其他事项：_________。

　　二十二、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，并送经原审批机构批准，协商不成，应提请仲裁裁决。

　　二十三、本合同一式_________份，发包方、承包方各执_________份。副本一式_________份，分送_________、_________。

　　二十四、本合同于_________年_________月_________日在_________签订。

　　发包方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

承包合同 篇5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：

　　（以下简称乙方）合同签订时间：

　　合同签订地点：甲方所在地

　　甲乙双方根据《民法典》的有关规定，双方在平等互利、协商一致的基础上，为明确双方权利义务关系，现对乙方承包甲方XX的有关事项达成如下一致条款：

　　一、甲方提供现XX所属以营场地（共约150平方米），XX经营的卫生许可证及XX现有设施。

　　二、医院职工XX，乙方只有管理权、使用权、无所有权，职工用餐后，所有清扫、拖地、食物残渣处理等均由乙方处理。XX内的公物不得损坏遗失、损坏，照价赔偿。

　　三、乙方签订合同时，需一次性缴纳承包风险金5000元，于签订合同时一次付清。在使用过程中，XX设备、设施的保养、维修以及卫生许可证验收、XX工作人员体验等一切费用均由乙方自理。

　　四、甲方有权在乙方的经营活动期间进行行政管理，服务质量监督，医院工会职工代表或总务科派员管理。为保证监督，乙方必须接受市、区卫生检查及有关部门的卫生监督。如不接受检查或检查不合格，由乙方承担一切责任。所罚款项由乙方全部承担。

　　五、乙方在承包期内依法自主经营、自负盈亏。承包方所有XX工作人员必须经区防疫站体格健康合格，方有资格承包。XX不能转包，否则甲方将予以收回，并按违约收取违约金10000元。

　　六、乙方需改变经营场所结构，必须征得甲方同意后方可进行，费用由乙方负责，合同解除时，不得拆除。

　　七、乙方在承包期内消耗的水、电、气费按规定的收费标准于每月____日前主动向甲方缴纳。乙方有责任维护好供应管网，如有损坏，照价赔偿。XX提供一套不锈钢燃气灶具，若需改造或更新，其费用由甲方负责，其余用品均由乙方自行购买。为了便捷服务，医院增添的`电脑刷卡系统一套，日常维修费由乙方自理，医院不再投入资金增加和维修设备。

　　八、乙方在承包期内必须保证将病员及陪伴饭菜送至病房，保证医院职工及节假日值班人员正常用餐且保质保量，如发生伤亡、食物中毒等一切事件由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

　　九、承包费每月300元人民币，每月末____日以前交纳次月租金且一次性支付，逾期不交按承包费的3%计日收取滞纳金；如10天之内不交租金，甲方有权收回XX设备、设施按照财产清单逐一清点后，无一缺失、损坏，方可退还风险金，否则，将从风险中逐一扣除。

　　十、甲乙双方如需提前终止合同，必须在半年后提前____月通知对方同意后，方能解除合同，如单方面违约须向对方一次性支付违约金1000元人民币。

　　十

　　一、乙方提前终止合同时间，以新的承包人接手之日止，方能解除（如无新承包人，乙方必须按合同继续履行）；XX经营过程中如遇工商税务及其他问题，乙方自行解决，甲方予以协助。

　　十

　　二、本合同未尽事宜，按照《民法典》的有关规定履行。须由双方协商一致后履行，并须在合同上注明。

　　十

　　三、本合同壹式肆份，由双方签字盖章后生效，擅自更改无效。本合同由甲、乙双方各持壹份，甲方财务、工会或总务科各留存壹份。

　　附件：

　　1、 XX设备清单一份

　　2、 XX卫生达标要求及制度（已上墙）

　　甲方签字：乙方签字：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

承包合同 篇6

　　一、协商解决

　　协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。

　　二、调解

　　三、仲裁

　　当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。(国际上不一定一裁终局)

　　可以选择：工程所在国、被诉方所在国或合同约定的第三国仲裁。

　　与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点。

　　(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少。

　　(2)保密性。

　　(3)专业化。

　　四、DAB(Dispute Adjudication Board——争端裁决委员会)方式

　　这不同于调解，也不同于仲裁或诉讼。在FIDIC合同中采用的是DAB方式。

　　(一)DAB方式的概念

　　合同双方经过协商，选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB)，当发生合同争议时，由该委员会对其争议作出决定。合同双方在收到决定后28天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。

　　(二)DAB的任命

　　(1)常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程中定期视察现场。

　　(2)特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满。

　　(3)由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程师。

　　DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。

　　DAB成员必须公正行事，遵守合同。

　　(三)DAB的报酬

　　对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。

　　(四)DAB的优点

　　(1)DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题。

　　(2)DAB委员公正性、中立性的规定通常情况下可以保证他们的决定不带有任何主观倾向或偏见。DAB的委员有较高的业务素质和实践经验，特别是具有项目施工方面的丰富经验。

　　(3)周期短，可以及时解决争议。

　　(4)DAB的费用较低。

　　(5)DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受。

　　(6)由于DAB提出的`裁决不是强制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。

　　例：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。

　　A.效率高

　　B.周期短

　　C.费用少

　　D.约束力强

　　E.保密性好

　　答案：ABCE

　　例：在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程序，DAB争端裁决委员会的任命有多种方式，只有发生争端时任命的是( )。

　　A.常任争端裁决委员会

　　B.特聘争端裁决委员会

　　C.工程师兼任的委员会

　　D.业主指定争端裁决委员会

　　答案：B

　　例：在国际工程承包合同中，采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。

　　A.DAB委员可以在项目开始时介入，了解项目管理情况及存在问题

　　B.DBA委员由行政主管指派，裁决具有公正性、中立性。

　　C.DBA的裁决具有终局性，避免二次纠纷

　　D.DBA的费用较低

　　E.DBA解决纠纷的周期较短

　　答案：ADE

承包合同 篇7

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和工程的具体情况，本着公平、合理、互惠互利的原则和诚实守信的精神，为明确甲乙双方的权利、义务的经济责任，甲方将锦绣家园住房阳台护栏制作与安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致签订如下协议。

　　一、工程名称：阳台锌钢护栏。

　　二、工程地点：锦绣家园住宅小区 。

　　三、安装数量：阳台护栏约 米。结算时按实际收方长度计算。

　　四、工期要求：

　　1、根据甲方要求，双方商定工程总工期为________ 天。

　　2、如遇下列情况，经甲方现场代表签字证明后，工期按延误时间顺延。

　　(1)、甲方未按施工准备提供通水、通电接点。

　　(2)、施工过程中，出现停电，停水情况连续4个小时以上。

　　(3)、因甲方原因造成设计方案修改，致使施工量增加8小时以上。

　　(4)、因人力不可抗拒的因素造成工程停工延误，但乙方应及时通知甲方。

　　五、质量及技术要求：

　　1、本阳台护栏系列采用合格锌钢管材以 式加工而成，乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装。

　　2、阳台栏杆材料要求：面管为30_70锌钢方管，厚度1.2㎜;立柱为 40_40锌钢方管，厚度1.2㎜;横管为30_40锌钢方管，厚度为1.0㎜;竖管为22_22锌钢方管，厚度为0.8㎜，单价 元/米(不含发票)。

　　3、靠墙面扶手管连接采用膨胀螺丝焊接安装，底脚采用膨胀螺丝焊接固定并埋于挡水线内，每根立柱用不少于3个膨胀螺丝固定在地面，焊接立柱点不少于3点。

　　4、阳台栏杆中间立柱间距离不能大于 mm，护手入墙不少于50mm，完工后每米受力大于50KG.

　　5、施工人员进场后，甲方技术人员必须现场指导。以甲方要求为准，如施工后更改，由甲方负责，与乙方无关。

　　6、乙方施工中，甲方施工人员损坏乙方栏杆，甲方应照价赔偿。

　　六、计算方式：本工程为 包工包料 ，工程包含材料、加工、安装、运输及上下车等费用。

　　七、付款方式：

　　1、乙方施工工人、安装设备及工具进入现场开始施工，甲方应向乙方提供 元作为乙方人员的生活费用，该费用在工程完工后从乙方工程款中扣除。

　　2.、在乙方完成全部安装预计总工程量的50%，经甲方人员确认合格后，甲方须向乙方提供预计总工程款的30%;工程竣工后，甲方根据验收合格后的安装长度计算出总工程款，并向乙方支付总工程款项的98%，同时从中扣除提前支付给乙方人员的生活费用;尾款2%工程款待甲方对工程竣工验收后一年内结算。

　　八、质量验收：本工程的'验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。

　　九、双方责任及义务：

　　1、甲方必须保证乙方进场施工条件，应提供安装必须的条件：房门钥匙、用电、用水，工人临时居住房间和运输电梯及无障碍物的工作方面等便利条件及设施。修补墙面洞口、立柱洞口、由甲方负责。

　　2、乙方保证加工质量。保证安装稳固性，做到垂直面、水平的要求，减少安装过程中的磕碰，并做好修补油漆。

　　3、乙方应保证安装过程中的安全问题，在进场前对人员进行安全知识教育，指挥，遵守现场的各项安全管理制度。

　　十、违约责任和解决合同纠纷的方式：双方协商解决，或提起法律诉讼。

　　十一、本合同双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后终止。

　　以上协议，未尽事宜以双方另行协商签订的补充协议为准。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。与本合同有关的工程图纸、施工方案等作为本合同的组成部分，与本合同具有同等的效力。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：负责人(签字)：负责人(签字)：年月日：

【承包合同】相关文章：

经典承包合同06-13

承包合同07-27

工厂承包合同08-06

荒山承包合同[精选]08-11

公司承包合同08-21

【精选】鱼塘承包合同08-08

耕地承包合同[经典]08-10

装修承包合同08-20

店面承包合同08-08

草原承包合同08-05