承包合同

关于承包合同集锦七篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的帮助越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编整理的承包合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

承包合同 篇1

　　1)承包合同以完成一定的工作为目的，承包合同的法律特征整理。

　　在承包合同中，承包人应按照与定作人约定的标准和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。

　　2)承包人完成工作的独立性

　　定作人与承包人之间定立承包合同，一般是建立在对承包人的能力、条件行人的基础上。只有承包人自己完成工作才符合定作人的要求。

　　3)定做物的特定性

　　承包合同多属个别商订的合同，定作物往往具有一定的特定性。

　　4)承包合同为诺成合同。

　　5)承包合同为有偿合同。

　　一、承包合同的内容

　　承包方的主要权利是依法享有的经营管理自主权(即承包经营权);主要义务是按企业承包合同的规定完成所承包的生产经营任务。

　　发包方的`主要权利是检查监督承包方的生产经营活动;主要义务是按合同规定维护承包方的合法权益，依其联责范围帮助协调解决承包方在生产经营中的困难。

　　企业承包合同的签订，一般依法采取公开招标的方式进行。投标者可以是公民个人、集团或企业法人，通过竞争而中标者为企业经营者，合同范本《承包合同的法律特征整理》。在此基础上，由代表承包方的企业经营者与发包方，根据平等、自愿协商的原则签订企业承包合同。

　　企业承包合同的主要条款包括：承包的形式、期限，上交利润或减少亏损的数额，技术改造任务与国家资产的维护和增殖，产品质量及其他主要经济技术指标，留利使用、贷款归还、承包前的债权债务处理、双方当事人的权利和义务，对企业经营者的奖罚，违约责任等。企业承包合同依法成立即具有法律效力，任何一方非依法律均不得随意变更或解除。

　　法律规定可以变更或解除企业承包合同的原因包括：

　　(1)国务院对税种、税率和指xx、产品价格进行重大调整;

　　(2)因不可抗力或当事人双方无法防止的外因致使企业承包合同无法履行;

　　(3)由于承包方经营管理不善无法完成承包生产经营任务;

　　(4)由于发包方违约，企业承包合同的对方当事人未按规定履行合同义务，均应承担违约责任。

　　对于企业承包合同纠纷，当事人可提请工商行政管理机关仲裁或向人民法院起诉解决。

　　承包合同的内容：

　　1、发包方和承包方的名称;

　　2、发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息。这是承包合同必须的条款，如果无法明确当事人就无法确定权利的享有者和义务的承担者，发生纠纷时也难以解决;

　　3、承包项目的内容以及发包方的具体要求。这也是承包合同必须具备的，如果没有此项承包合同无法成立;

　　4、承包期限和起止日期。承包期限直接关系到双方权利与义务的履行时间，涉及当事人的利益;

　　5、发包方和承包方的权利和义务。当事人双方在不违反国家法律法规的情况下约定各自的权利和义务;

　　6、承包方迟延履行所应承担的责任。包括承包方因素造成的延期开工和延期完工;

　　7、发包方因素造成的延期开工导致承包方无法按时完工的责任;

　　8、验收方式和标准以及付款方式;

　　9、双方约定的不违反国家法律法规的其他内容。

承包合同 篇2

　　现有________村_________组__________有荒田两处有偿转让给街道居民___________使用。经双方磋商后，达成如下协议。（以下简称甲乙双方）

　　甲方：

　　乙方：

　　一、地理位置及面积

　　甲方的荒田坐落在______________________________________。 第一块面积为___________，第二块面积为_________________，四边均以田埂为界。

　　二、转让期限及转让价格

　　1、甲方转让给乙方的荒田转让期限为法定范围内一次性永久转让。

　　2、转让价款的计算标准为每亩_________元。第一块四边邻居：东___________西_________南___________北_________，计______ 亩；第二块四边邻居：东_____________西__________南_________北____________，计_________亩。共计_______亩，转让款共计是_________元。

　　三、付款方式：本协议经双方签字后，乙方一次性付给甲方。

　　四、双方责任

　　1、甲方转让给乙方荒田经双方签字后正式生效，具有法律效力，荒田的'使用权永属乙方，任何人不得以任何理由干涉乙方使用。如有

　　违约者，违约者将双倍支付转让价款及其利息。

　　2、甲方转让给乙方荒田，乙方在使用过程中如产生任何纠纷， 应由甲方承担，乙方不承担任何费用及责任；在纠纷过程中，如若给乙方造成经济损失，应由甲方负责赔偿。

　　3、空口无凭，立字为据，永无纠缠。

　　五、此协议一式两份，甲乙双方各一份。

承包合同 篇3

　　甲方（发包方）：顺德市**镇**泡沫加工厂

　　甲方代表：

　　乙方（承包方）：

　　经甲乙双方互相协商，甲方将顺德市**镇**泡沫加工厂承包给乙方经营。甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，签定如下协议：

　　一、承包方式

　　甲方将权属于甲方的**泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹；一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付，甲方概不负责。

　　二、承包期限

　　合同承包期限为一年，从XX年8月日起至XX年8月日止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包合同。

　　三、承包费用

　　承包费用为100000元人民币（大写壹拾万元整）/年。乙方于每月5日前向甲方缴交承包款8300元，尾数在最后一个月结清；第一次缴交承包款时间为XX年9月5日前。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的1%收取滞纳金；超过20日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，并将乙方保证金不予退还。

　　四、安全责任

　　乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内，一切安全事故由乙方负责，甲方概不负任何责任。

　　五、违约责任

　　乙方在合同签定后向甲方交纳30000元保证金。如有违约，则由违约方向另一方赔偿违约金30000元。

　　六、其它事项

　　1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退场等），则按违约处理。

　　2、甲方将原购买的其他厂的废泡沫（包括蚬华、福星、等）移交给乙方购买，但乙方不得自行与厂家重新洽谈价格或签订合同，如有价格等因素变动，必须及时通知甲方前去与厂家处理解决，否则按乙方违约处理。

　　3、甲方以前购买的`厂货废泡沫，如受价格变动和其它因素的影响，导致一些厂货不能再继续购买的，甲方不负责任，不减少承包费。

　　4、乙方在经营期间，所有新找到的废泡沫货源和购买的废泡沫厂货，在合同期满后，必须连同以前的废泡沫厂货全部移交给甲方购买，并且乙方二年内不得在甲方工厂周围方圆30公里范围内开设废泡沫加工厂。

　　5、甲方负责提供一台泡沫拉丝机给乙方使用，维修费用由乙方负责。其它物品由甲乙双方在接交时签订清单，合同期满后乙方按清单将物品交给甲方，遗失或损坏的物品按价赔偿。

　　6、合同期内，如因现厂房不能继续租用或政府有关部门干涉的原因，导致乙方不能生产的情况下，由甲方负责协调有关关系或另外租厂房使用，乙方每月仍然按以前的厂租标准支付厂房租金；因搬厂房造成停工期间按270元/日扣减承包费。如甲方不能协调好关系，无法让乙方继续开工，则双方按终止合同处理并进行结算，此种情况不按违约处理。

　　7、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即顺德地区提出诉讼。

　　8、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

承包合同 篇4

　　原告：XXX，女，汉族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，电话：XXX。

　　被告：XXX，男，汉族，XXX年X月14日出生，住XX，电话：XXX。

　　请求事项：

　　1、判令解除原被告之间的《承包出租车协议》；

　　2、判令被告返回原告交付的包车押金8万元；

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：

　　XX年X月X日，原实行签订《承包出租车协议》，约定被告将皖XXX号出租车交由原告承包经营，双方对相应的'权利义务进行了约定。现因为原告身体原因导致无法实际履行承包出租车协议，因与被告协商未果，根据合同法第九十四条的规定，特诉至贵院，请求法院查明事实，依法支持原告的诉讼请求。 此致

　　合肥市瑶海区法院

　　具状人：

　　年 月 日

承包合同 篇5

　　甲方：出租车xxxx

　　车主—xxx 身份证号：

　　乙方： 身份证号：

　　甲、 乙双方协商就乙方承包甲方出租车xxx经营出租业务达成以下协议：

　　（一） 甲方提供出租车xxx保证证件齐全，正常营运中。

　　（二） 乙方在营运中要遵守国家相关法律、法规，守法经营，如有违章、停运、罚款等违反规定的行为，由乙方负全部责任并承担相应罚款；如有吊销经营手续，乙方按照市场价赔偿甲方。

　　（三） 乙方必须在每年1月1日前购买全车保险，如：交强险、商业险（现阶段商业险不能低于30万元，以后根据公司要求递增）。甲方每年检查保险购买情况，禁止无保险营运。车辆到期乙方交甲方车时，乙方商业保险退回标准以保险公司退回标准为准，强险不退。如在营运中，造成重大伤亡事故，车勋由乙方负全部责任，如有一方造成伤残，由乙方负全部责任，与甲方无关。

　　（四） 乙方在营运过程中，发生的'一切费用由乙方承担，如：修车、车体保养、年审、季审、气瓶审验、计价器、税收、公司费用等。乙方必须对随车证件按时审验，不能拖审。

　　（五） 出租车xxx年租金根据市场价格，每一年浮动一次，以市场中间价为准，具体价格协商确定后，在该协议上签字认可。 年 月 日开始，年租金x万x仟x佰元整，乙方每月一号交甲方x仟x百元整，打入甲方指定账户。

　　（六） 包车押金x万元整，乙方一次性付给甲方，甲方出具押金条为证。如有国家下发燃油补贴，归甲方所有（包括推迟下发的补贴），xxxx年开始，在出租车承包期间燃油补贴按实发金额，甲方三分之一、乙方三分之二。

　　（七） 双方签订协议起，甲方将xxxx出租车及随车证件交给乙方保管（证件包括：行驶证、营运证、二级维护卡、道路运输许可证副本、附加费证、计价器证卡、气瓶使用许可证、加气卡），如有丢失，由乙方负责补办并承担相关费用。

　　（八） 乙方在包车期间，如果经常出现不利于出租车营运的情况（违反法律法规、交通法规、出现交通事故等），所产生的结果由乙方承担全部责任，甲方有权立即终止包车协议并收回出租车及全部证件。

　　（九） 租车时间xxxx年xxxx月 日至xxxx年xx月xx日（本车强制报废时间）。需要提前更新车辆时提前四个月结束该协议。在营运中如有变动，甲方提出卖车，乙方主动交出车辆及随车证件，甲方退回押金，终止协议。如乙方违约，提前结束包车协议，甲方不退押金。

　　（十） 以上条款甲乙双方信守协议，如有违背，甲方有权收回车辆，乙方有权不交租金。其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执一份，乙方家庭成员一份。

　　甲方： 身份证号：

　　乙方： 身份证号：

　　担保人： 身份证号：

　　乙方家庭成员： 身份证号：

　　年 月 日

承包合同 篇6

　　甲方(发包方)： 委会 乙方(承包方)： 住址： 村 组

　　根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《江苏省农村土地承包经营权保护条例》、农业部《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》及中央和省有关政策规定，为完善、规范土地二轮承包管理，保护农村土地承包权益，特订立本合同。

　　一、承包标的和期限

　　甲方将本集体经济组织第 村民组农村集体所有的 亩土地发包给乙方承包，从事农业生产。土地二轮承包期限

　　二、甲方的权利与义务：

　　1、监督乙方依照承包合同约定的用途合理利用和保护土地，制止乙方损害承包地和农业资源的行为。

　　2、维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同。

　　3、尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

　　4、及时规范办理好因国家征收、征用、集体占用土地及农户流转土地的相关手续，搞好土地档案管理。及时调处土地承包经营中发生的矛盾和纠纷，维持正常的生产秩序。

　　5、执行市、乡镇土地利用总体规划，组织本集体经济组织内的'农业生产设施建设。

　　6、负责申办《中华人民共和国农村土地承包经营权证》。

　　三、乙方的权利和义务

　　1、依法享有承包地使用、收益和土地承包经营权流转的权利，有权自主组织生产经营和处置产品。

　　2、承包地被国家依法征收、征用和集体道路、水利建设等公益事业占用，应自觉服从，但有权依法获得相应的补偿。承包村镇规划区内耕地，因农户建房需要的，应当服从甲方的安排。

　　3、维持土地的农业用途，不得用于非农建设;保护和合理利用土地，不得弃耕抛荒，不得给土地造成永久性损害。积极配合村集体经济组织搞好项目农业园区建设、农业产业化经营。

　　4、采取转让、互换方式流转土地的，须经甲方同意;采取转包、出租或其他方式流转土地的，流转合同报甲方备案。

　　四、违约责任

　　1、甲方干涉乙方依法享有的生产经营自主权，或违反《中华人民共和国农村土地承包法》规定的，依法承担民事责任。

　　2、乙方违法将承包地用于非农建设的，由市政府有关行政主管部门予以处罚;给承包地造成永久性损害的，甲方有权制止，并有权要求乙方赔偿由此造成的损失。

　　3、涉及国家征收和征用、集体占用和规划区内农户建房等需要，乙方不服从安排的，甲方有权解除本合同。

　　4、乙方承包土地发生变化的，应于当年去甲方处办理合同、清册、证书等相应变更手续。乙方放弃办理，后果由乙方负责。甲方拒绝办理的，后果由甲方负责。

　　五、其它事项：

　　1、本合同自签订之日起生效，合同生效后，颁发新的土地承包经营权证，原土地承包合同和土地承包经营权证同时作废。

　　2、土地承包经营权共有人姓名：

　　3、农村土地承包经营权分立、合并的，应当变更土地承包合同。

　　六、本合同一式三份，发包方、承包方和乡镇经管站各执一份。

　　甲 方： 村委会(公章)

　　法定代表人： (签章)

　　乙 方： (签章)

　　签订日期： 年 月 日

承包合同 篇7

　　发包人：

　　承包人：

　　经甲乙双方经平等、自愿协商，就乙方承包甲方宾馆事宜，进行协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

　　一、承包范围

　　1、至四层，共57个标准双人间、1间办公室及宾馆配套服务设施，约

　　2、以上经营资产的所有权为甲方所有。乙方按本合同约定行使承包经营权。

　　二、承包经营期

　　乙方承包期限为：自20 年 月 日至20 年 月 日止。

　　三、承包风险金、管理费

　　乙方应当在签订本合同后五日内，向甲方交纳承包风险金人民币 五万元，由股东 的股份承担担保责任。本合同效力终止时，如乙方无违约行为，承包风险金由甲方全额归还乙方。

　　四、承包收益分配

　　承包期内，盈亏自负。乙方在每月10日前向甲方交纳承包经营费用 万元。如乙方连续三个月不能按时缴纳承包经营费用的，甲方有权单方面终止本合同，并没收乙方5万元风险金中，不足缴纳承包经营费用时由股东詹金水负责缴纳。

　　五、权利、义务

　　(一)甲方权利、义务

　　1、在约定时间收取乙方的管理费;

　　2、监督乙方经营使用甲方资产的情况;

　　3、保证资产所有权的真实性，向乙方提供承包经营的宽松环境;

　　4、许可乙方使用甲方品牌、商标;

　　5、承担房租、工商管理费、税费、承包资产维修、更新费用;

　　6、承担本合同生效之前所产生的'债权债务;

　　7、在承包期内，不得向第三人转让乙方承包的资产，不得充许第三人参与承包经营;

　　8、不得随意中止、终止、解除合同。

　　(二)乙方权利、义务

　　1、享有承包经营收益，承担承包经营亏损;

　　2、定期向甲方交纳管理费;

　　3、合法从事承包经营;

　　4、承担承包经营中产生的员工工资、水电费、与承包经营直接相关的成本费用，以及除前款约定应由甲方承担的费用之外的所有费用;

　　5、在承包期内，不得向第三人转让承包资产，不得充许第三人参与承包经营;

　　6、合理使用甲方资产，保护甲方资产不受损害;

　　7、制定具体制度，施行合理措施，保证承包经营安全;

　　8、合理合法使用甲方品牌、商标;

　　9、不得随意中止、终止、解除合同。

　　六、违约责任

　　甲乙双方任一方违反本合同第五条约定，未造成对方重大损失的，应当承担违约金 元，甲方可以从乙方承包风险金中优先扣除，乙方应当及时向甲方补足承包风险金;如果造成对方重大损失，则按照实际产生的经济损失要求对方赔偿。

　　七、合同解除、续展

　　本合同经甲乙双方协商同意，可以解除。

　　本合同期满后，经甲乙双方协商，可以书面方式延长承包期限，也可以另行签订合同。

　　八、争议解决

　　在履行本合同产生争议，甲方双方应当先行协商，协商不成的，任一方可向 市人民法院 提起诉讼。

　　九、其他约定

　　本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：

　　年 月 日 年 月 日