工程承包合同

【实用】工程承包合同汇总8篇

　　随着法律观念的日渐普及，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的工程承包合同8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程承包合同 篇1

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任，经双方协商同意后签订合同。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 工程承包的范围和内容：

　　四、 双方责任：

　　甲方：

　　1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。

　　2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要，提供符合门窗验收标准的门窗洞口。

　　3、乙方已做好的成品项目，因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工，一切返工费由甲方按实计付。

　　4、为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及土建的相互关系。

　　甲方为乙方无偿提供以下施工条件。

　　（1） 提供材料存放场所：

　　（2）配合提供垂直运输机械：

　　（3）提供水、电使用：

　　（4）提供工程交底数据。

　　5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。

　　乙方：

　　1、 制定详细有效可行的施工方案，组织好过硬的施工队伍。 遵守有关法律和规定，服从甲方现场管理，接受甲方和监理的'指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。

　　2、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工，并对原材料、施工工艺及施工过程负责。

　　3、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。

　　4、 乙方必须保证其合同约定施工工期，如因甲方或不可抗力因素，则工期顺延。

　　5、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净，一切边割废料及散落杂物必须清理干净，不污染其它工种成果。

　　6、 一切按规范施工，如有不合格须返工全部由乙方负责。

　　五、 工程内容及要求：

　　1、 工作内容：

　　（1）按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求，玻璃厚度、工艺应符合要求。

　　（2）清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。

　　2、工期约定：

　　（1）开工时间 年 月 日，工程工期为 天（乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求；与甲方配合，应满足甲方进度要求，雨天、大风天气工期顺延。

　　（2）开工日期以甲方发出开工令为准，计算乙方工期，工期按日历连续计算。

　　（3）由于甲方原因造成乙方不能按期完工，凭甲方及监理签证工期顺延。

　　3、工程质量：

　　本工程门窗应满足验收标准，门窗塑钢材料及施工验收标准执行：JG158—20_ B50411—20_、JGJ144—20_。

　　六、 文明施工

　　现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作，遵守甲方各项规章制度，做到工完场清，不同材料分类固定存放；施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地，工具材料不乱扔乱放，尊重和服从甲方的现场监督和指导。

　　七、 安全要求

　　1、 乙方不能作主排除的安全隐患，要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持，消除隐患。在隐患没有解决之前，乙方不得冒险施工作业。

　　2、 乙方在组织工人施工时，必须提供安全意识，做好安全防范，制定安全措施，保证安全生产，杜绝任何工伤事故发生。

　　3、 施工安全用电：施工用电必须遵守安全用电规章制度，按指定配电箱专人接线操作，非专业人员严禁操作。

　　八、 工程验收：

　　1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收，验收合格后方可进行玻璃安装施工。

　　2、 乙方每道工序完成后，由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工（三个工作日内没有组织验收，视同验收合格可继续下道工序施工）。

　　九、 工程造价与结算

　　1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/（不含税）

　　2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。本工程结算总价=平方包干综合单价×实际施工面积

　　3、 乙方施工的门窗工程施工完毕后，经甲方、监理、乙方（分包单位）、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后，一个月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。

　　十、 付款方式

　　施工开展后乙方报进度，经甲方、监理审核，按85%付进度款。 门窗系统施工完毕，通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后，甲、乙双方进行本工程的竣工结算，经双方确定工程量和总费用，甲方应在一个月内付清乙方工程款。

　　十一、其它约定

　　1、 在整个施工过程中，若因乙方原因造成了质量和进度问题，其责任由乙方承担。

　　2、 若因甲方资金不能按合同执行，或甲方其它原因造成无法履约，责任由甲方承担。

　　3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款，如超期则按超期金额的0。1%/天进行处罚，乙方必须根据合同条款，保证质量按照工期要求完成任务。

　　十二、本合同在执行期间，若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致，可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效，双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了顺利完成建中街的电缆管网工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：

　　一、 甲方将建中街道路整治工程中的电缆管网工程施工任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。

　　二、 承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容(包括挖沟槽、沟槽回填、玻璃钢管铺设、支模钢筋制安、浇砼基、电缆井、美式箱基础、电缆分接箱基础、电缆接头接地装置)

　　三、 承包方式：清工形式(包括机械、工具)

　　四、 工期：20xx年4月22日20xx年4月22日

　　五、 计价方式：

　　1、所承包电缆管网工程清包费用共计贰拾伍万肆千壹佰壹拾元整(254110.00元)

　　2、 施工中因设计变更的项目单价，由双方协商确定。

　　六、劳务款支付：

　　劳务款做到专款专用，每月按照实际完成工程量的80%支付工程劳务款，工程竣工验收合格后，支付总劳务款的95%，扣劳务款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。

　　七、甲方的责任：

　　1、提供施工图纸和施工总体计划及施工放样等技术工作。

　　2、提供工程所用到的石子、砂、钢筋、水泥等材料。材料供应及时，确保乙方的顺利施工。

　　3、及时申报工程进度款，并在下个月的12号前及时把本月的劳务款支付给乙方。(特殊情况除外)

　　八、乙方责任：

　　1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，每周做一详细的施工计划报到甲方处，施工当中听从施工管理人员的管理安排，配合施工员做好打桩取样、试块制作工作，每道工序完成后必须经过施工员、监理认可后才能进入下道工序的施工，直到竣工验收合格。

　　2、负责场内施工便道、工棚、仓库、场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，其标准满足指挥部和监理的要求。

　　3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带，如水泵、张拉机械、钢筋切割机、调直机、发电机50KW一台(甲方提供柴油)等满足施工的机械，机械型号和规格必须符合指挥部及监理的要求。

　　4、负责场内材料的装、运、卸和保护。

　　5、贯彻百年大计、质量第一的方针，严格按照施工图纸和规范进行施工并按要求及时制作试块。制定并采取确保工程质量的有利措施，不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的'十倍罚款。

　　7、严格执行：安全生产，预防为主的方针，严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现工伤事故的，乙方自行承担经济责任。

　　九、工程和工期：

　　质量：乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。

　　工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元;如乙方无能力施工，并且情况严重时，甲方有权撤消该承包合同，如因政策等原因，造成停工15天以上乙方有权向甲方要停工费，费用多少双方协商决定。乙方负责人每月到位25天以上，不足25天的，将给予罚款，按每天200元在劳务款中扣除。

　　本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 篇3

　　甲方：xx市xx公司

　　乙方：xx市xx公司

　　经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属xx广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：

　　1、工程具体范围：xx广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺sbs防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见附件清单，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

　　2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为元。

　　3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。

　　4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的'成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

　　5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元，其余20%即元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。

　　8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向xx市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方：xx市军沙商贸有限公司乙方：

　　授权人签字：授权人签字：

　　年月日年月日

工程承包合同 篇4

　　甲方：(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)

　　乙方：(同上) (承包方)

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　第一条 承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

　　第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)

　　第三条 图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)

　　第四条 甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)

　　第五条 甲乙双方的'基础工作

　　第六条 工程进度计划

　　第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

　　第八条 人事同价款及其调整

　　第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间

　　第十条 工程验收

　　第十一条 决算

　　第十二条 保修

　　第十三条 争议处理

　　第十四条 违约责任

　　第十五条 双方约定的其他内容

　　第十六条 本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将 工程的土建泥作承包给乙方完成，经双方协商一致达成如下协议：

　　一、 工程承包范围：

　　1、 施工图的全部泥作由乙方完成，(从基础垫层开始，包括砼浇筑，砖砌体，室内粗装修即楼地面垫层、找平层、墙顶抹灰、卫生间根据业主要求完成，外墙饰面，预制构件安装，脚手架搭拆等)。

　　2、 乙方自行负责组织施工工具，用具，包括振动器、振动棒、振动板、电机电缆、软水管等。

　　3、 各楼层各工序必须做到工完场清，材料、设备清理堆放入库。

　　二、 工程质量：

　　1、 乙方必须按甲方提供的施工图施工，保证工程质量，轴线标高正确，各分部分项工程质量必须符合设计及GB50300-20xx施工质量验收统一标准的合格等级。

　　2、 工程质量验收必须经有关职能部门检查验收并出具认可文件。

　　3、 如施工质量不符合设计、业主、监理及规范要求，造成返工或浪费的材料及人工费用全部由乙方负责。

　　三、 单价及付款：

　　1、 按实际完成建筑面积计算 单价为 元/m2。

　　2、 甲方每月按工程完成量的50%支付人工工资给乙方,在主体断水完按建筑面积付足20.00元/m2,装修阶段仍按月完成量的80%支付人工工

　　资,余款待工程竣工验收合格后一次性结算付清。

　　3、 以上单价中已包含人工费，小型工具费,安全施工补偿，劳保福利等各项津贴补助。

　　四、 工期：

　　乙方在进场之日起200天全部完工，如未按甲方要求完成,延期每天罚款100.00元。

　　五、 安全：

　　1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99规定必须达到优良(合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在20xx.00元以内全部由乙方自行负责,如超出20xx.00元则由甲方负责80%,乙方负责20%。

　　2、乙方必须严格遵守安全施工合同的.所有条款。

　　六、 其他：

　　1、 对原材料故意造成浪费或者乱丢乱倒砂浆、砼等，根据量的多少罚款50.00元~1000.00元。

　　2、 如乙方未按工程进度及质量要求施工，甲方有权责令其出场。对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙方，余下工程由甲方另行安排。

　　3、 附安全施工合同一份。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　年 月 日

工程承包合同 篇6

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包 合同条例》的原则，结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 承包范围： 设计以甲方图纸为准，甲方配电工程线路架设施工（ 米）。

　　四、开竣工时间： 年 月 日 至年 月 日。

　　五、配电工程线路架设总造价为人民币 元整（￥元），经甲、乙方双方协商，本工程承包方式为包干制，乙方负责本工程所需材料及施工。

　　六、工程款支付方式：甲方于 年 月 日一次性支付乙方前期施工材料款：￥ 元，乙方收到款后，日内组织施工，施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：

　　凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备。

　　八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须经甲方同意，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：

　　工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方不负责。

　　十、违约责任：

　　按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

　　十一、保修条款：

　　以国家电力部门出台的`保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。 十二、合同以双方签字之日起生效。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。

　　合同签订日期：年 月

　　甲方（签章）：乙方（签章）： 代表： 代表： 电话： 电话：

工程承包合同 篇7

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　双方本着“质量第一、安全第一”遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，在意见取得一致的基础上，针对福建省船舶工程技术新学校一期工程商定以下条款，以便双方共同执行。

　　一、 工程名称：福建省船舶工程技术学校新校区一期。

　　二、 工程地点：福州市马尾区建设路7号

　　三、 承包内容：本工程±0.00以上的所有的土建泥水工程，包括放样、砼的搅拌、浇捣、养护、砼界面处理、内外墙砌体的砌筑，内外墙、柱、梁、阳台、凸窗抹灰及二次结构砼浇注，其他小面积零星抹灰以及楼地面、屋面、楼梯间砂浆找平层，室外明沟、散水等图纸上要求土建部分的所有工序。另包括建筑物内(卫生清理及建筑物四周2米内土建部分卫生清理)。

　　四、 承包方式：包工不包料，甲方提供原材料，施工劳动力和施工机具由乙方自行负责。

　　五、 质量要求：必须达到国家规范和本设计图纸的要求合格标准，并要满足建设、监理单位和甲方的质量要求。

　　六、 工期要求：乙方应服从甲方施工进度计划要求安排施工，无条件密切配合，不得以任何理由延误工期，否则造成的.一切损失由乙方负责，施工工期为主体结构封顶后土建 90天 内全部完成，若造成工期延误一天罚款人民币 20xx元 整。

　　七、 双方责任：

　　㈠ 甲方责任：

　　⒈ 甲方应该及时向乙方提供原材料和混凝土、砂浆的配合比以及设计图纸。

　　⒉ 甲方应向乙方提供施工场地，并且负责与其他班组的协调工作。

　　⒊ 甲方每三层提供一个二级配电箱，其余末级箱和电缆由乙方自行负责。

　　㈡ 乙方责任：

　　⒈ 乙方必须严格按照施工图纸和相关的施工技术规范操作施工，必须服从工程建设、监理单位及甲方对工程质量的检查和监督。尤其是高温季节混凝土的施工一定要按规范施工，加强振捣的养护以及楼板砼浇注完必须使用木抹抹平后塑料薄膜覆盖好。对由乙方原因造成的质量问题，其所产生的经济和法律责任由乙方自行承担。

　　⒉ 乙方必须按照四方的施工进度要求安排足够的劳力施工，若因自身资金不足或施工力量不够而造成停工、怠工现像，或是质量达不到上述要求时，经甲方书面通知仍不能改进达到甲方的要求时，甲方有权单方面终止本合同，乙方不得有任何疑义，乙方此前在本合同项上工程所有投入作为违约金不予结算返还且乙方的施工队伍必须在三天内退出施工现场。

　　⒊ 乙方应严格按照国家《安全生产法》和有关法律、法规、国家行业标准中对安全生产的强制要求。切实做好安全生产工作，并且要服从建设单位、监理和甲方施工、安全等管理人员的现场管理。若发生安全事故一切责任由乙方负责，与甲方无关。乙方施工人员因违章作业或违反厂内规定受到的罚款将从乙方工程款中直接扣回，乙方不得有异议。

　　⒋ 甲方只提供外脚手架、人货电梯。其他如搅拌机、振动棒、平板等大型机具，人、砂浆机、内架等，以及辅助材料(如粉刷条)和安全防护用品均由乙方自行负责。

　　⒌ 乙方应严格按照图纸设计要求进行预制和预埋小型构件(如过梁、反梁、预制块等)

　　⒍ 地下室底板、基础放样时，乙方应负责派二名技术工配合施工员放样，砌体等细部放样由乙方自行负责，放样完成后再通报施工员复核无误后方可施工。

　　⒎ 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　八、 承包单价和付款方式：

　　⒈ 计算方法：按国家规定建筑面积计算方法和施工图纸进行结算。

　　⒉ 承包单价：建筑物±0.00以上土建按建筑面积每平方米 120元 计价包干(含装饰线条、屋面构架、屋面保护层等)

　　⒊ 付款方式：

　　⑴、 甲方按每月已经完成合格工程量支付工程款：主体结构 20元∕㎡，砌体 32元∕㎡，内墙抹灰 30元∕㎡，外墙抹灰 38元∕㎡。(以上各分项按建筑面积分摊计算，每次付款需附经工人签字确认的工人工资花名册)。

　　⑵、 按每月进度支付当月工程量的 80% ，待工程全部竣工后付总工程款的 97% ，剩余 3% 为工程质保金，待工程竣工验收合格后一年内付清。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程承包合同 篇8

　　发包方(以下简称甲方)：

　　代表人：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　责任人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　甲、乙、双方以《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为依据，本着各方自愿、平等、互利的原则，进行协商，结合本消防工程具体情况，达成如下协议：

　　一、工程概述

　　1、工程名称：

　　2、设计单位：

　　3、工程地点：

　　4、工程内容：

　　5、承包方式：

　　6、承包范围：

　　7、工程造价：

　　二、各方职责

　　甲方：

　　1、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房。

　　2、保障施工安全，保证工程交付乙方时是适合施工的。

　　3、工程完工时，及时组织人员验收。

　　4、及时支付工程款。

　　乙方：

　　1、乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由乙方自行承担。

　　2、保证施工安全，安全、文明施工。

　　3、不得酒后作业。

　　4、工程竣工时，积极配合甲方完成验收工作。

　　三、工期要求

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　计划开工时间：________年______月______日，计划完工时间：________年______月______日，总共______天。

　　2、乙方施工前______天，须向甲方发开工通知。

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

　　四、质量要求和评定标准

　　1、质量要求：合格并符合消防和设计要求

　　2、评定标准：按国家和工程所在地(市/县)现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　五、安全生产规范

　　1、乙方的施工作业，必须符合国家有关规定要求。

　　2、国家规定施工人员需要具备一定资质的，必须达到资质要求。

　　3、乙方施工时，应每三天开一次安全大会，普及安全知识。

　　风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　六、材料、设备的采购

　　1、本工程的材料及设备由乙方采购。按规定报甲方、监理单位验收，由甲方、监理单位盖章确认。

　　2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。

　　七、保证金

　　1、乙方保证工程质量、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金________元，工期保证金________万元，文明、安全保证金________万元)。

　　2、项目保证金的支付：

　　本协议签订后________天内，乙方交纳给甲方项目保证金________万元。

　　3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的`，在________天内，甲方将项目保证金退还给乙方(项目保证金不计息)。

　　八、工程款支付方式

　　甲乙双方可协商选择一下第()种方式：

　　1、工程竣工验收后三日内一次性结清价款。

　　2、按阶段支付工程款，完成工程量的30%时，支付工程款_______万元，完成工程量的60%时，支付工程款_______万元，完成工程量的90%时，支付工程款_______万元，剩余10%。在工程竣工验收后三日内一次性付清。

　　九、保修

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　工程质量保修期为_______年。在保修期间，乙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。

　　风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　十、违约责任及处理

　　1、工期违约：乙方如不能按期竣工，应向甲方支付违约金_______万元。

　　2、质量违约：乙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺，质量保证金_______万元作为乙方违约金予以罚没。

　　3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。乙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，乙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由乙方全额承担，并将_______万元人民币作为乙方违约金予以罚没。

　　4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在_______天内撤出施工现场，逾期按乙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_______元/天计取。

　　十一、其它

　　1、本协议履行地为本工程所在地。

　　2、本协议一式_______份，双方各执_______份，自双方签字并盖章之日起生效。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，均可向合同履行地的人民法院起诉。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　联系方式：

　　合同履行地：

　　________年______月______日

　　乙方：

　　住址：

　　责任人：

　　联系方式：

　　合同履行地：

　　________年______月______日