施工合同

有关施工合同范文集锦5篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，很多场合都离不了合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的施工合同5篇，希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议：

　　一、工程管理：

　　乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。

　　二、工程的基本情况

　　工程名称：王家湾居民安置小区道路工程

　　施工地点： 王家湾居民安置小区

　　三、承包的形式：

　　为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。

　　四、工程承包的具体内容：

　　1、道路工程整平及碾压;

　　2、道路工程按设计宽度，10㎝碎石基层，20㎝厚C30砼面层;

　　3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;

　　4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;

　　5、道路边雨水管DN300，污水管DN400，预制钢筋砼管道安装;

　　6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责;

　　7、人行道平整(不含垫层、面砖);

　　8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。

　　五、工程价款：406000.00元(肆拾万零陆仟元整)。

　　六、施工工期

　　乙方同甲方订立施工协议后，应按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。

　　拟定开工时间为： 根据项目部要求

　　拟定竣工时间为： 按项目部规定

　　七、工程质量

　　1、该工程的质量等级为 合格 。

　　2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。

　　八、施工安全

　　乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的'工人必须进行安全教育和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)

　　九、文明施工管理

　　文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。

　　十、计划生育管理

　　乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。

　　十一、治安管理

　　乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。

　　十二、工程款结算办法

　　1、按预算造价签订合同总价包干形式 。

　　2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。

　　十三、工程款的支付办法

　　乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。

　　十四、甲方的权利及义务

　　1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。

　　2、甲方应履行合同中的条款。

　　3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。

　　十五、乙方的权利和义务

　　1、乙方应遵守合同条款。

　　2、乙方应按合同规定进行管理。

　　3、乙方有权对甲方提出建议。

　　4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。

　　十六、其它规定

　　如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。

　　十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。

　　十八、其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。

　　十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的'（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工。

　　②不付乙方工程款。

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同 篇3

　　单选：

　　1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）

　　A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担

　　2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )

　　A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充

　　B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用

　　C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议

　　D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意

　　3、下列说法错误的是（D ）

　　A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人

　　B、监理人有权检查施工承包人的试验室

　　C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议

　　D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权

　　4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。

　　A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位

　　5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担

　　A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位

　　6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。

　　A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

　　C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

　　7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。

　　A、经工程师批准 B、经发包人批准

　　C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人

　　8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。

　　A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准

　　C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人

　　9、设计合同生效的时间是指(C )之日。

　　A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章

　　C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作

　　10.监理合同有效期是指（ D ）

　　A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日

　　C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日

　　11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中

　　A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书

　　12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交

　　货)时限，（ D）。

　　A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任

　　13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。

　　A．只在授权范围发布变更指令

　　B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令

　　C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令

　　D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。

　　14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。

　　A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员

　　15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。

　　A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作

　　16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）

　　A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担

　　C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担

　　17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。

　　A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理

　　18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。

　　A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期

　　C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期

　　19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。

　　A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位

　　20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。

　　A．合同协议书、工程量清单、中标通知书

　　B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

　　C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

　　D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

　　21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。

　　A.原设计人对变更的设计不承担责任

　　B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

　　C.原设计人对该部分设计质量承担连带

　　D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

　　多选

　　1、下列说法错误的有（ ABDE）

　　A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议

　　B.监理负责审查施工承包人提交的`工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等

　　C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告

　　D.监理人享有对承包人的确定权

　　E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利

　　2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）

　　A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权

　　C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权

　　3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)

　　A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月

　　C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

　　D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期

　　E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限

　　4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）

　　A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底

　　C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量

　　E．支付定金

　　5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。

　　A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用

　　B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用

　　C.安装工程一切险

　　D.建筑工程一切险

　　E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险

　　6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。

　　A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点

　　B.乙方不参加验收、不负责保管

　　C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用

　　D.甲方应按协议条款约定提供材料设备

　　7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。

　　A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付

　　B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行

　　C．施工图设计的修改需经原设计单位同意

　　D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回

　　E．委托人可独立进行设计变更事宜

　　8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。

　　A．施工前设计交底B．设计变更

　　C．修改预算D．参加竣工验收

　　E．施工管理

　　分析题：

　　某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果

　　表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，

　　问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？

　　2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？

　　由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。

　　有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。

施工合同 篇4

　　经市府基建办施工处批准，本工程于_____年_____月_____日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。

　　第一条 工程内容和承包范围

　　(一)单项或单位工程类别、结构形式：______;层/幢;______;建筑面积____________;建筑面积，道路：___________;给排水管道：____________;构筑物：____________。(二)承包范围：承包按 _____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

　　(三)承包金额内未包含的工程项目：

　　第二条 工程造价及承包方式

　　(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币______万元。

　　全部工程造价按下列办法办理：

　　(二)承包方式：

　　1. 按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。

　　2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。

　　3. 工程质量标准要求：

　　第三条 工期

　　(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。

　　(二)开工日期：__________________

　　竣工日期：__________________

　　(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。

　　1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;

　　2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;

　　3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;

　　4. 因遇人力不可抗拒的.自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;

　　5. 因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;

　　6. 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;

　　7. 甲方财力不足导致停工窝工者;

　　8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

　　第四条 材料、设备供应

　　(一) 工程全部建安材料、成品、半成品及设备由 方自行采购供应至 施工工地现场(仓库)。

　　(二) 工程 材料及 设备，由______方采购供应至 场地(仓库)。

　　(三) 工程 设备，由______方采购供应至____________向______方交货。

　　(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。

　　(五)购买三大材料所需的外汇由 _____方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采用进口时，其外汇由 _____方负责解决，如由乙方采购时，其单价应征得甲方同意。

　　(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。

　　第五条 双方责任

　　(一) 甲方责任：

　　1. 办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽的障碍物资料;

施工合同 篇5

　　建设方： XXXXXX猪场以下简称甲方

　　施工方：XXX建筑队 以下简称乙方

　　为了提高生猪标准化规模饲养水平，转变畜牧业增长方式，促进生猪生产持续健康发展，更好的做好生猪标准化养殖场的建设及改造工作。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为落实甲、乙双方的责、权、利。并针对甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，特订立本合同。 工程项目

　　一、工程名称：XXXXXXX猪场

　　二、工程地址：XXXXXX

　　三、工程概况：

　　1、把原有不符合标准化的猪舍改造，面积大约为300平方米；

　　2、增建消毒池（房）及改造原有的不合格的消毒池（房），面积大约30平方米；

　　3、建粪便污水处理池150立方米，沼气池80立方米。 （结算时按实计算）

　　四、承包方式：包工包料

　　五、承包范围和内容：

　　1、按生猪标准化养殖场建设的施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及排污系统。

　　2、办理建筑工程规定办理的所有手续（地质勘测，图纸设计在内）。

　　六、承包造价：按XX万中标价包干。

　　施工准备

　　一、甲方

　　1、20xx年XX月XX前负责做好建设物施工现场水源、电源（包括水表、配电板的安装）和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内的障碍物（包括架空或隐蔽），并提供有关隐蔽障碍物的.资料。

　　2、合同签订后5天内提供完整的建筑施工图2份，施工技术资料3份。

　　3、甲方委派XXXX现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　二、乙方

　　1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工程；

　　2、组织施工人员和材料、施工机械进场；

　　3、编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签；

　　4、乙方委派范奕新现场代表，负责工程施工质量，安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　工程期限

　　一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为XX天（日

　　历天）自20xx年XX月XX日开工至20xx年XX月XX日竣工验收（开工日期以开工报告为准）。

　　二、如遇特殊情况经甲方现场代表（或项目总负责人）签证后，工期相应顺延。

　　工程质量与安全施工

　　一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级

　　二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

　　一、乙方在施工中必须遵守下列规定：

　　1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表（或项目总负责人）签证后，方可用于工程；

　　2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或项目总负责人）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表（或项目总负责人）应在接到隐蔽工程检查通知单20小时之内进行检查；

　　3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表（或项目总负责人），一般质量事故的处理结果应送甲方（或监理单位），重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门共同研究并经签证后实施；

　　4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过

　　验收之日算起。

　　土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。

　　竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

　　四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。

　　施工与设计变更

　　一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方不得擅自修改。

　　二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

　　工程价款的支付和结算

　　一、本合同签订后七日内，甲方支付人民币X万元给乙方办理施工准备工作。

　　工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基本工程验收一，甲方支付进度款XX万元。完成主体的建设后甲方支付建筑总价的60％主体完成后付足建筑总价80％，工程竣工验收后五天内付足建筑总价98％，其余2％作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。

　　三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

　　四、下列情况工程价款必须调整：

　　1、设计变更引起的工程量增减：其结算按实际定额费进行结算。

　　2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

　　奖罚条件

　　一、工期

　　按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5％向甲方支付违约金，但累计奖为款总额不得超过建筑总价的3‰。

　　二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方支付合同总价1％的违约金。

　　纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，经协商不成，按以下方式解决：

　　一、向XXX经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　二、向人民法院起诉。

　　甲方： XXXXXX猪场

　　法定代表人签字：

　　签定日期： 年 月 日

【施工合同】相关文章：

施工施工合同04-21

施工总承包施工合同04-08

班组施工合同(施工队)11-27

施工的合同 11-23

施工合同10-25

小型施工合同09-28

关于施工的合同09-28

大型施工合同09-28

私人施工合同09-28

关于施工合同09-28