施工合同

【推荐】施工合同7篇

　　随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的施工合同7篇，希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将雄武至板革通村公路全长：壹拾贰点伍肆公里（12.45公里），宽3.5m，厚0.18m的水泥路面承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商特拟订以下协议：

　　一、在施工过程中，甲方将碎石、细砂、水泥、水等材料运到施工现场，乙方负责组织人员、机械设备和施工用电进行施工。

　　二、工程内容：浇筑为C30混凝土路面，其中包含浇筑混凝土、光面，拖纹、切缝、灌油膏、做混凝土式块。

　　三、工程计量和计价：现场计量，乙方浇筑壹立方米混凝土光好面，距6米切一条缝，拖好纹，灌好油膏，路面平整单价为每立方米陆拾伍元整（￥65.00元/m3）。

　　四、付款方式：乙方进场一周后，甲方付给部分生活费，以后按照工程进度的30%支付工程款，工程竣工后，经业主、监理部门、甲乙双方检查验收合格后，所余工程款两月付清。

　　五、质量要求：乙方施工过程中必须按照设计图纸要求，规范标准进行施工，同时做好浇筑好的路面保护。设好阻碍、标牌，天气好的`情况下，必须24小时施工，能保证在20xx年5月30日前完工。

　　六、在施工中必须做到文明、安全施工，向工人做好安全教育工作，不得出现安全事故，一旦出现安全事故，由乙方全部承担责任，与甲方无任何关系。

　　七、此合同书一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效并具有同等法律效力。

　　甲方代表： 乙方代表

　　年 月 日

施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：同安三建（南京安步建筑科技厦门分公司）

　　甲乙双方就甲方委托乙方对甲方指定地面做防滑施工一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　1.施工地点：____________。

　　2.施工价格为： 元/平方米，施工总面积约为： 平方米， 合计总价约为 元，大写 。施工结束按实际施工面积结算。

　　3.施工后的地面五年内保持有较好的防滑效果，效果下降可免费重新施工。在今后使用过程中，甲方应经常洗刷地面保持地面清洁，以达到更好的防滑效果和更长的使用时间。

　　4.乙方指派经专业施工培训人员在现场施工，严格按照各种地面材质使用不同防滑剂，在施工前做好小样试验，以求达到最合适的防滑效果。

　　5.施工时间：自 年 月 日 时至 年 月 日 时结束，并交付验收和使用。

　　6.乙方施工前甲方需清空场地障碍物，施工中提供水及电源供乙方施工使用，并指派专门人员值班做好现场协调和维护秩序及保安工作。

　　7.付款方式：签订合同后甲方支付总工程款的'50%作为预付款，施工结束后付清剩余工程款。未按合同约定时间及数额付款的，本公司不提供免费质保。

　　8.为了地面长期防滑，乙方就已施工合约地面 会提议定期做保养工作，经甲方同意后，保养材料费用由甲方承担

　　9.本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、盖章后生效，未尽事宜由双方友好协商解决。

　　甲方： 乙方：同安三建（南京安步建筑科技）

　　签约代表： 签约代表：

　　签约日期： 签约日期：

施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、 工程概况

　　1）、工程地点：

　　2）、工程名称：

　　3）、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎3mm厚，-15°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

　　二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、 主材选用及工程价款等：

　　1、 选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15° 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除（运离施工现场）

　　3、 施工厚度要求：采用外mm厚“ ” 防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为 元/平方。

　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、 工程质量：

　　1）、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2）、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材（gb18242-XX)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-XX)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费（材料等）均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：

　　1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后， 7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；

　　2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的`地下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%；若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题；

　　3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工；在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%；

　　4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、隐蔽工程和中间验收

　　所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。

　　十一、安全施工 文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

　　十二、工程变更

　　施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。

　　十三、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十四、不可抗力

　　双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

　　十五、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十六、关于意外停工的约定

　　因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。

　　十七、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为五年；

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十八、违约责任：

　　1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、 乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

　　7、 在保修期间（保修期为五年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　8、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　9、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十九、廉洁条款

　　1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。

　　二十、其他事项：

　　1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方负责人签字： 乙方负责人签字：

　　签约日期： 20 年 月 日 签约日期：20 年 月 日

施工合同 篇4

　　甲方: 身份证号码: (以下简称“甲方”) 乙方: 身份证号码: (以下简称“乙方”)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况:

　　工程名称: *** 自家住宅

　　工程地点: 佛山市**区**镇**村

　　二、工程承包范围:

　　承包范围:按甲方提供的图纸建造地基与主体工程从零开始以至第六层天面封顶工程，包含两个化粪池与地面环绕主体渠道的建造。以上工程乙方自带施工工具(如模板、顶木、机械、铁铲、斗车、吊笼、搭建双排栅含纱网等)。

　　三、合同工期:

　　开工日期: 20xx 年 月 日。

　　四、质量标准及要求:

　　工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx合格标准。 需要注意的事项:

　　1、土方回填过程中，要求夯实紧密，不准未夯实就擅自进行隐蔽。

　　2、砌筑墙体过程中，乙方必须保证灰浆饱满，组砌方法正确，轴线偏移不得大于规范要求，砌筑砖体不得出现上下通缝现象。

　　3、构造柱、梁关模前，应再次检查钢筋安装位置、数量、间距、是否与施工图纸一致，不得少筋漏筋，保护层留置是否正确，待合格后方可进行关模。模板支撑应牢固可靠，混凝土浇筑过程中，应充分振捣，不得漏振，以保证混凝土成型质量。混凝土浇筑完毕后，必须进行充分的养护。

　　4、工程投入使用的钢材、水泥等所有材料，不得在施工中浪费，每次砌筑时的落地灰及时收用。同时严禁偷工减料，必须保质保量地施工。节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　五、合同价款:

　　承包金额:据实按建筑面积每平方米 元(大写:人民币 整)进行人工结算。

　　六、工程质量:

　　6.1乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工。

　　6.2工程质量以国家建筑工程质量检验评定标准为依据。

　　6.3因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的，并且无法整改的，乙方承担全部违约责任。

　　6.4经甲方项目负责人认定施工过程中不符合施工规范及质量要求的，甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改，符合质量要求的，由乙方承担拆除和重新施工的费用。

　　七、双方责权:

　　7.1甲方供应该工程所需建筑材料。由于施工地点的环境问题等，施工材料存放的地点与施工现场所产生的.距离，乙方不得以此理由加收甲方任何费用。

　　7.2甲方应及时对工程进度进行审核，对工程进度款应按照协议约定及时拨付。

　　7.3甲方提供现场施工用水、施工用电。

　　7.4、乙方必须保证工程质量并按设计图纸和甲方要求施工(天面平滑、墙面平整、顺直、水平、砌砖密实、楼梯步级均等)服从甲方指导、检查、检验，确保工程质量好。

　　7.5、施工安全由乙方全权负责。

　　7.6、乙方不得任意浪费甲方材料，不准有盗窃甲方材料行为。

　　7.7、主体工程完成后，乙方负责清理施工现场内所有杂物,搭的建双排栅需等甲方完成外墙装修后才能拆除。

　　7.8、乙方负责找工人、组织、管理、指挥工人施工，乙方施工人员的生活由乙方自理，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系，乙方施工人员就餐饮水等均由乙方负责。

　　7.9、施工过程中使用到水泥泵车所产生费用由乙方负责。

　　八、安全施工:

　　8.1工程安全要求达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故，因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的，由乙方承担事故所产生的全部责任。

　　8.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工。

　　8.3乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理。

　　8.4乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度，服从甲方统一管理，随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。

　　8.5乙方采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方全部承担。

　　8.6乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场，由此造成的大小安全事故由乙方负责。

　　九、工程款支付:

　　1、自本协议签订后，工程施工至第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第三层主体工程完工(第三层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第四层主体工程完工(第四层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第五层主体工程完工(第五层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );

　　第六层主体工程完工(第六层楼顶结束)后甲方付乙方 元(大写:人民币 );主体工程整体完工后经甲方验收合格后即以实际测量面积为准，双方结算，由甲方一次性付清工程余款。

　　2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。

　　3、在合同期内，乙方不得故意长期停工或要求追加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。 十、本合同自签订之日起生效，一经签字即具有法律效力，甲乙双方如发生纠纷先自协商解决，如协商无效将按照《中华人民共和国合同法》交由司法部门处理。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，另附图纸一份。

　　甲方(手印):身份证号码:联系电话:年 月 日

　　乙方(手印): 身份证号码: 联系电话: 年 月 日

施工合同 篇5

　　甲方（业主）：_________

　　乙方（承包方）：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》条《中华人民共和国建筑法》条《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律条法规的规定，遵循公平条诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　装饰工程施工地点：_________

　　施工内容：_________

　　承包方式：_________

　　合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。

　　合同总价款（金额大写）：_________

　　其中：人工费_________元，材料费_________元。（见附表一）

　　第二条双方工作

　　1、甲方工作

　　1、1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具条陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。

　　1、2办理本工程施工所涉及的各种申请条批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。

　　1、3向乙方提供施工需用的水条电条气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。

　　2、乙方工作

　　2、1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。

　　2、2乙方指派_________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2、3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

　　2、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范条安全操作规程条防火及环保规定。

　　2、5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第三条工期

　　1、工期延误

　　1、1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　（1）甲方不能按约定提供开工条件。

　　（2）设计变更和工程量变化。

　　（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。

　　1、2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工条设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　1、3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。

　　第四条工程价款支付

　　开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元；

　　工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元；

　　验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。

　　第五条材料供应

　　1、甲方提供材料甲方供应的材料条设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料条设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料条设备运抵现场_________日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料条设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。

　　2、乙方采购的材料乙方采购的材料条设备，必须有材料设备表（见附表三）注明品牌条规格条等级条数量条单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料条设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。

　　第六条工程变更

　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。

　　第七条质量与验收

　　1、工程质量

　　1、1工程以施工图纸条做法说明条设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

　　1、2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工条修改，并承担由于自身原因导致返工条修改的费用。

　　2、竣工验收与保修

　　2、1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。

　　2、2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________。

　　2、3双方约定的.保修项目内容期限为：_________。（本条2、2和2、3款的内容过多可另加页）

　　第八条安全和防火

　　1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

　　2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　第九条违约责任

　　甲条乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令条确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。

　　第十条合同争议解决方式

　　双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决：

　　1、由_________仲裁委员会仲裁；

　　2、向人民法院起诉。

　　第十一条其他约定

　　_____________________________________________

　　第十二条本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条组成本合同的文件包括：

　　1、本合同条款及合同附表；

　　2、施工图纸及做法说明；

　　3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；

　　4、补充规定。

　　第十四条其他

　　1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定（签字条鉴证条公证）后生效。

　　2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。

　　业主（盖章）：_________ 承包方（盖章）：_________

　　注册地址：_________ 注册地址：_________

　　住地：_________ 住地：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　联系电话：_________ 联系电话：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

　　甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)

　　为完成有线电视系统工程，统一规范，加强管理，经双方友好协商，由甲方委托乙方承担有线电视系统安装工程，为了明确双方职责，特签订如下合同。

　　一、 工程名称：XX地块有线电视系统工程

　　二、 工程地点：

　　三、 工程价款：

　　1、根据有关文件规定（锡价服（20xx）132号），按建筑面积每平方米19元计算合同金额。建筑面积暂按《建设工程规划许可证》（副本）核定的面积计算，即 42624m×19元/m= 809856 元，共计（大写捌拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元整人民币）。

　　2、本工程的最终价款按《建设工程规划许可证》（正本）核定的建筑面积计算确定。在未取得《建设工程规划许可证》（正本）之前，按本合同预收配套建设费。信号开通前，开发商需提供《建设工程规划许可证》（正本），按文件确定的收费面积签订正式协议。

　　四、 工程方式：包工包料。

　　五、 工程期限：与建筑工程及其配套工程同步竣工并交付使用。

　　六、 技术要求：本系统为乙方所属网络系统的'一部分，乙方按有线数字电视传输技术标准进行设计安装，区内不送有线模拟电视信号。

　　七、 双方责任：

　　1、 乙方负责工程范围内的系统设计；负责室外管道、井、缆线的施工，落地箱、电视设备的安装、调试及信号开通（住宅及底商部分，乙方负责穿线至用户室内多媒体盒，做好接头，用户室内其余部分由甲方负责）。

　　2、 乙方负责本系统室外管道的设计，甲方按照乙方的设计要求做整体的综合管线平衡，在满足甲方规划设计的同时必须符合乙方设计的技术标准和要求。

　　3、 甲方负责按照乙方的设计要求埋设室内管线（范围为进户管、楼道管、出墙管、弱电桥架、暗埋箱、明装箱、桥架与明装箱连接的金属软管等），管内预穿铁丝并确保管线畅通。如室内管线的管径、位置变动，应事先征得乙方书面同意。系统内所有室内公共部分明装及暗埋箱体由乙方于施工前免费提供。

　　4、 进户管及地下室出墙管由甲方负责与室外井位沟通，并做好防水措施以防雨水倒灌。室外井位由乙方负责施工。乙方在室外穿线结束后应及时盖紧井盖并做好外墙穿线管的防水封堵工作。

　　5、 开工前甲方应提供乙方施工材料堆放间；施工中甲方应派专人协助，提供施工方便。

　　6、 甲方应尽早依据《建设工程规划许可证》（正本）与乙方签订正式合同，乙方须在正式合同的款项结清后10日内开通信号。

　　7、 工程竣工交付使用后，乙方需要检修、更换器材和扩容，甲方有责任提供必要的场所和设施配合解决。

　　八、 付款方式：在合同签订之日起15个工作日内按本合同预付 409241元（50%），余款在工程竣工调试完成并验收后，按正式合同确定的金额一次性付清。

　　九、 相关事项：

　　1、 乙方按本行业要求进行验收，验收合格后由乙方负责维修、管理。但因甲方或用户自身原因造成系统损坏或发生故障等，乙方不承担维修责任。

　　2、 该小区所有室内外有线数字电视管道资产所有权归乙方所有。

　　3、 甲方在房屋交付用户使用时，应配合乙方做好宣传工作，督促用户在适当时候到乙方办理有线电视入网手续。

　　4、 乙方在施工时应文明施工，服从甲方协调管理。

　　十、 违约责任：

　　1、未经甲、乙双方协商，若有一方违约，则违约方将承担相关违约责任，负责赔偿因违约给对方造成的损失。

　　2、如因甲方未按照乙方要求埋设室内管线或甲方擅自变动管线的管径、位置或其他甲方自身原因造成工程存在问题的，责任由甲方自行承担。如需乙方维修，应另行支付费用。

　　十一、争议：本合同未尽事宜或因履行本合同发生争议的，双方另行协商解决，协商不成的，则提交乙方所在地法院诉讼解决。

　　十二、其它：

　　1、本合同附件或补充协议与本合同同样具有法律效力。

　　2、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，甲乙双方各执二份。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代表（签字）： 代表（签字）：

施工合同 篇7

　　合 同 书

　　委托方（甲方）：

　　承建方（乙方）：

　　经双方协商，订立合同如下：

　　一．服务内容

　　甲方同意乙方来承建甲方的网络工程，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。

　　经双方协商，乙方的施工开始日期为____年____月____日，交工日期为____年____月____日。

　　网络工程项目明细：

　　甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。

　　在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的.计算机网络节点的安装及调试工作。

　　线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。

　　二．质量保证及保修

　　甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。

　　乙方对其销售的产品提供 年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起 年。（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。

　　对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。

　　四．合同报价

　　合同报价见附件“网络工程明细表”

　　五．付款方式

　　同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。

　　六．违约条款

　　合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币元。

　　本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。

　　本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。

　　合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　年月 日 年月

【施工合同】相关文章：

施工施工合同04-21

施工总承包施工合同04-08

班组施工合同(施工队)11-27

施工合同10-25

施工的合同 11-23

建筑施工合同02-25

防水施工合同09-12

煤矿施工合同09-22

建房施工合同12-26

广告施工合同02-02