施工合同

【必备】施工合同集合5篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的帮助越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编整理的施工合同5篇，欢迎阅读与收藏。

施工合同 篇1

　　发包人全称：_______________(以下简称：甲方)

　　承包人全称：_______________(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省XX市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、 工程概况：

　　工程名称：_______________(以下简称：本工程);

　　工程地点：_______________

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　a、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　b、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的.专业工程，乙方需全力配合。

　　三、 合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_____日;开工日期为：__________年_____月_____日，竣工日期为：__________年_____月_____日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：_______________元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、 质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：

　　① 建设强制性条文;

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-xx;

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx;

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82);

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88);

　　⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进

　　行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

　　2、工程量的计量：

　　(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同)。

　　(2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

　　六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、 施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。

　　2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。

　　3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。

　　5、XX市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)

　　7、XX市治安管理处罚条例。

　　八、 合同生效：

　　1、本合同订立时间：__________年_____月_____日。

　　2、订立地点：____________________

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效

施工合同 篇2

　　合同编号：118525

　　甲方：乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条：合同项目

　　合同共分两部分，

　　第一：材料部分;

　　第二，安装部分。材料部分

　　____县乔鑫公路工程材料清单

　　安装部分

　　安装路灯90套，铺设电缆米，安装开关箱只，安装路灯每套元，铺设电缆单价元，安装开关箱元，机械吊装费元，税费元，合计元。

　　以上费用总计：。

　　第二条施工准备

　　一、从合同签订之日起，甲方____日内提供基础施工图纸和其它图纸。

　　二、电缆管道和路灯基础乙方根据实际地形条件进行布线和施工。

　　三、乙方的材料进场后，甲方将组织人员进行验收。

　　四、乙方承诺工程竣工后________年内的'光源及线路、设备等均实行保修，灯杆保修期为________年，其费用由乙方负责。

　　第三条工程期限

　　一、本合同自________年____月____日开始安装，至________年____月____日完工。合同签订____日内，乙方材料全部进场交付甲方验收。

　　二、材料验收合格后____日内乙方应安装结束，交付甲方验收。

　　第四条工程质量及验收办法

　　一、本工程质量严格按照相关标准及规范进行验收，施工质量达到：优良。

　　二、验收办法：

　　1、乙方材料进场后书面通知甲方验收，甲方收到通知后____日内，对工程所用的材料按国颁标准进行随机抽样检查，检查必须达到合格标准要求。

　　2、材料验收合格后，乙方应尽快组织专业技术人员进行安装、调试，安装、调试完成后，乙方应书面通知甲方验收，甲方收到通知____日之内对工程组织验收。

　　3、乙方派出进出场安装、调试的技术人员必须有国家承认的资质证书，否则不得进场施工。

　　第五条付款方式

　　一、工程所需材料进场验收合格后____日内，甲方支付给乙方总材料款的50%。

　　二、工程安装验收合格后两月内，甲方支付给乙方工程款的90%。

　　三、其余10%的工程款，作为工程质量保证金，________年内无任何工程质量问题，甲方把剩余的工程款支付给乙方。

　　第六条解决争议的办法

　　双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量又甲方所在地管辖，工程款纠纷由乙方所在地管辖。

　　第七条合同生效合同订立时间：合同订立地点：

　　本合同双方约定：合同订立双反签字盖章后生效，至双方合同义务均履行完毕后终止。本合同一式六份，甲方留存四份，乙方留存两份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代理人：法

施工合同 篇3

　　建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如，《房屋建筑工程质量保修办法》就规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：

　　（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程 的合理使用年限。

　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为5年。

　　（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。

　　（5）装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”

　　首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：

　　（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

　　（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

　　其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。

　　工程质保金不能想当然地与工程的保修期直接联系起来，要形成其有效的.屏障作用，就必须由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：

　　第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留。

　　第二，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位申请返还工程质保金。

　　第三，工程质保金如何直接扣减维修费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的一定时间内书面通知施工企业前来维修处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行委托第三方处理，相关费用就可以直接扣除。因此，作为开发商来讲，一定要注意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。

　　第四，工程质保金返还时是否计息应约定清楚。一般来说，工程质保金不计利息。

　　在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

　　（一）建设工程质保期。国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：

　　1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

　　3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

　　5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

　　（二）建设工程质量保证金。《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定：本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

　　缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。

　　第九条、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

　　第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

施工合同 篇4

　　甲 方：_________

　　乙 方：_________

　　甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

　　乙方具体负责：

　　(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

　　(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试

　　(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的.安装和系统调试；

　　(4) 整个弱电工程采购部分包括：

　　除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外，其它材料和主材由乙方统一采购。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）

　　2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________

　　地 址：_________地 址：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐 号：_________帐 号：_________

　　签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________

施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：同安三建（南京安步建筑科技厦门分公司）

　　甲乙双方就甲方委托乙方对甲方指定地面做防滑施工一事，经双方友好协商，达成如下协议：

　　1.施工地点：____________。

　　2.施工价格为： 元/平方米，施工总面积约为： 平方米， 合计总价约为 元，大写 。施工结束按实际施工面积结算。

　　3.施工后的地面五年内保持有较好的.防滑效果，效果下降可免费重新施工。在今后使用过程中，甲方应经常洗刷地面保持地面清洁，以达到更好的防滑效果和更长的使用时间。

　　4.乙方指派经专业施工培训人员在现场施工，严格按照各种地面材质使用不同防滑剂，在施工前做好小样试验，以求达到最合适的防滑效果。

　　5.施工时间：自 年 月 日 时至 年 月 日 时结束，并交付验收和使用。

　　6.乙方施工前甲方需清空场地障碍物，施工中提供水及电源供乙方施工使用，并指派专门人员值班做好现场协调和维护秩序及保安工作。

　　7.付款方式：签订合同后甲方支付总工程款的50%作为预付款，施工结束后付清剩余工程款。未按合同约定时间及数额付款的，本公司不提供免费质保。

　　8.为了地面长期防滑，乙方就已施工合约地面 会提议定期做保养工作，经甲方同意后，保养材料费用由甲方承担

　　9.本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、盖章后生效，未尽事宜由双方友好协商解决。

　　甲方： 乙方：同安三建（南京安步建筑科技）

　　签约代表： 签约代表：

　　签约日期： 签约日期：