施工合同

施工合同汇编十篇

　　在当今不断发展的世界，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家收集的施工合同10篇，欢迎阅读与收藏。

施工合同 篇1

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　一、工程造价

　　1、土建工程造价按_______________类工程取费，总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　2、安装工程造价按_______________类工程取费，总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前_______________个月至_______________年_______________月_______________日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

　　4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____________万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负____________万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

　　6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价____________%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部____________设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

　　8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

　　1、甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付

　　1、在____________年以前施工的桩基工程的'工程款支付及结算事宜：在工程出____________及甲方领到项目预售许可证后____________日内，甲方应向乙方支付足____________万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在____________个月内审核完毕，并在其后____________个月内按月平均分____________批付清工程结算尾款。

　　2、____________年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后____________日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在____________个月内平均分____________次付清工程尾款(即每次支付____________分之一审定结算款)。

　　3、地下室工程完工出±____________后____________日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在____________日内审核完，并支付结算款的____________%，其余的____________%在扣除结算总价____________%的工程保修金后在主体封顶后____________日内支付。

　　4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成____________层支付____________%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分____________段，每次支付____________%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成____________层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付____________%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在____________日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后____________日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　5、工程竣工验收完后____________日内按工程合同暂定造价付至____________%，在工程结算审定后____________日内平均分____________期支付完工程结算余款(扣除____________%保修款)。当结算时间超过____________个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起____________天内甲方付至工程总价的____________%。

　　四、施工许可证及其他各项手续

　　本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后____________日内办妥交给甲方。

　　五、本协议未尽事宜

　　本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

　　本补充协议经甲、乙双方签字盖章及____________项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方(签章)：____________________________乙方(签章)：_______________________________

　　联系电话：______________________________联系电话：_________________________________

　　________________年__________月__________日________________年__________月__________日

施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方协商，甲方将71762部队1#、2#、3#、4#楼地板砖、室内墙砖铺贴发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，双方共同遵守执行。

　　一、 工程概况

　　工程名称：71762部队1#、2#、3#、4#楼

　　工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程

　　工 期： 年 月 日至 年 月 日止

　　二、 承包方式

　　1. 合同价格：

　　⑴单价：

　　地板砖单价： 元/㎡

　　踢角线单价： 元/m

　　卫生间墙面砖单价： 元/㎡

　　卫生间地砖单价： 元/㎡ (卫生间蹲便安装计入铺地平米内)

　　⑵本合同单价包含但如下工作内容：

　　楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理; 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除; 上述单价是工程质量达到验收合格标准的单价，工程质量标准以国家现行相关施工验收规范为准，并应使建设单位满意。如检查施工质量达不到合格标准，乙方必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格;做到工完场清，安全文明施工。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险，发生事故与甲方无关) 。

　　三、 工程款审核及支付

　　1、 乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款 %，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。

　　3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。

　　四、 甲乙双方责任及权利

　　1. 甲方应配备相应管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供 应及调度，及时进行施工安全和技术交底。

　　2. 甲方负责除向乙方提供施工场地及施工用水电、物料提升机外，其它概不负责。

　　3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有能力的施工班组，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合格的工人及班组;

　　4. 乙方施工人员要满足甲方的合理进度安排;

　　5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。

　　6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项(安全文明施工，质量及进度)安排;

　　7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件;

　　8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关现场文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。

　　9、乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理，甲方不承担任何连带责任。

　　五、 工期、质量及安全生产

　　1、 工期为月，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方将予以不低于每天20xx元经济处罚。

　　2、若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。

　　3、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成工程量不予结算，以赔偿损失。

　　4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准)，则乙方不得进行下一步施工;

　　5、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的.应及时整改;

　　6、乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》;

　　六、 治安文明管理

　　1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。

　　2、乙方须对工人进行现场安全文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定;若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。

　　3、如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、上访等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。

　　七、 补充说明

　　安全文明施工条例属本合同副本，签字生效。

　　八、 合同未尽事宜，双方协商解决。

　　九、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。

　　十、 合同附件：《安全文明施工条例》

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

施工合同 篇3

　　甲方: 乙方：*****

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条 工程概况及承包范围

　　1、工程名称：***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

　　2、工程地点：***行政三路

　　3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条 工期

　　1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日

　　第三条 甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条 乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的.一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条 工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条 工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条 违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条 争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表人：授权代表人：

　　电话： 电话：

　　签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日

施工合同 篇4

　　第一章 废砂浆回收利用项目总述

　　第一节 硅片线切割及项目来源

　　废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。

　　在光伏产业链中，硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序，切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。

　　在实际生产中，硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离，液体部分返回工序再使用一次，其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉，或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉，不仅会对环境产生严重的污染，而且浪费了大量的资源，令人惋惜。

　　随着国家节能降耗，保护环境等可持续发展政策的实施，从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生，并且越来越受到人们的重视。近两年中，相关单位和团体都投入了许多精力，对废砂浆回收利用做了大量的研究工作，产生出一些新技术和新工艺，取得了一定的成果。

　　废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程，或应用于其它工业领域，都会产生出巨大的经济价值和社会效益，对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。

　　第二节 生产原料及产成品

　　本项目生产时的原料为“废砂浆”，另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等，下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。

　　一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成

　　废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭（硅棒）切割生产硅片时产生的一种工业废料，它的组成成分并不十分固定，主要成分有：碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉，另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”，一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。

　　二 碳化硅的'性质及光伏产业所用的碳化硅

　　1 碳化硅的性质特点

　　碳化硅的化学成分是碳化硅，因为它的硬度十分高，人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中，没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂（SiO2）与石油焦(C)等原料按一定比例混合后，在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成，这一反应过

　　程需要消耗大量的能源，平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能，同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳（CO）,一氧化氮（ NO）,二氧化硫（ SO2）等有害废气，会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同，又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类，绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高，市场价格也相对较高。

　　碳化硅的分子式为SiC，是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型，立方型称为β—SiC，它是在1800～20xx℃温度下形成，属低温产物，硬度稍小，主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC，它是在20xx℃以上形成的，硬度较大，一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃，无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3，碳化硅粉的自然堆积密度在

　　1.2～1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石，在9.2～9.3之间，威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性，所以它的应用领域十分广泛。

　　碳化硅（碳化硅粉）用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点，最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中，国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。

　　利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点，碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材

　　料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。

　　2 光伏产业切割用碳化硅

　　光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求，并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系，所以，在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。

　　硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅，在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种：1200与1500目（极少数采用800和20xx目），且它的粒径范围要求狭窄，晶角要尖锐锋利，绝不能混入大颗粒物质，避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污，要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准（有的企业采用日本JZS工业标准）。

　　第三节 技术经济指标

　　1、 废砂浆利用率

　　废砂浆中的碳化硅含量在65%左右，根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。

　　2、 酸碱消耗量

　　生产一吨碳化硅，需要浓硫酸（98%）、烧碱的费用为300元。

　　3、 水、电的消耗量

施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　第一条 工程内容和承包范围

　　1、 工程名称:

　　2、 承包内容： (包工，包料，包安全)

　　3、 承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用

　　4、承包价款:人民币 ￥ .00

　　一、甲方责任：

　　1、对施工现场进行监督。

　　2、组织各相关方进行验收

　　3、按合同规定的期限办理工程结算

　　二、乙方责任

　　1、施工范围内保修壹年，按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。

　　2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物，生产的临时设施拆除，做到工完场清。

　　3、乙方应对自己的'安全负责，乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承担全部的赔偿责任。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的.一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工。

　　②不付乙方工程款。

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同 篇7

　　发包人：(甲方)

　　承包人： (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则，双方就中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理、营业楼屋面防水处理、屋顶局部铺地砖。

　　2、工程地点：中国移动通信集团汉中分公司园内。

　　二、工程承包范围：

　　中国移动通信集团汉中分公司通信楼屋顶防水处理(钢结构彩钢板 屋顶)、营业楼屋顶防水处理、屋顶局部铺地砖。

　　三、合同工期:总日历天数20天。

　　四、质量标准：合格(无渗漏)

　　五、合同价款：

　　金额(大写)： 整(小写： 人民币)。

　　六、付款方式：

　　施工合同签订后甲方支付乙方工程总造价50%工程款;屋顶防水工程及地砖施工完毕后除扣2%保修金外，全部付清。

　　七、保修期限：

　　本屋面防水工程保修期为二年，两年后甲方全部退还乙方2%保修金。

　　八、施工安全：

　　1、乙方必须遵守各项安全施工规范，严格执行安全操作规程，做到安全、文明施工。

　　2、防止事故发生，甲方不能将非施工人员带入屋顶施工现场。

　　九、违约责任：

　　1、因乙方原因造成的停工和工程质量不合格的损失由乙方承担。

　　2、施工期间由甲方原因造成停、窝工、材料的损失由双方七日内认定后，由甲方承担并顺延工期。

　　十、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章后生效。

　　十一、未尽事宜双方协商解决，如本协议发生争议以协商解决，解决不了以汉中市仲裁委仲裁为准。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本场平工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围及内容： 用地范围内的土、石方挖、填、运输(场内转运)、碾压、爆破。附金堂测量队提供的用地红线图，由于该项目立项时使用的是我公司温江基地公司名称，图标中的工程名称为 ，实指该合同用地范围。

　　4、施工材料、燃油、机械及施工人员等均由乙方自理，并对其现场的安全负全责。

　　二、工程量核算与确认

　　1、场平设计标高：

　　a、靠节能大道部分标高定为绝对高程447.50米(绝对高程是以金堂测量队提供数据为准，以下相同)，面积为14402.6平方米，以下简称第一部分。 b、靠环保大道部分标高定为绝对高程448.8米，面积为57654.4平方米，以下简称第二部分。

　　2、工程量分别为：

　　a、 第一部分：场内挖方20792.7立方米(以下简称方)、场内填方38243.5方、边坡挖方2354.4方、边坡填方5148.9方。

　　b、第二部分：场内挖方183370.1方、场内填方146304.9方、边坡挖方14739.1方、边坡填方24021.7方。

　　两个部分总挖方为221256.3方，总填方为213719.0方。

　　以上工程量均由 提供，联系电话 。如乙方对上述工程量有异议应在合同签订前提出，合同签订后视为乙方认同上述工程量。合同签订后除场平设计标高发生改变，否则工程量均不调整。

　　三、工程工期

　　开工时间暂订为20xx年11月28日，实际以甲方开工令为准。工期为60天(自然天)，如遇农历新年或大雨、大风等不可抗拒自然灾害，乙方应以书面的方式向甲方提出申请，工期可以顺延。否则迟一天按合同总价的 %处罚，提前一天按合同总价的 %奖励。

　　四、工程造价计算及付款方式

　　1、综合包干单价： 元/立方米 。

　　2、合同总价为： 大写： 。

　　3、付款时间为工程完工并通过甲方验收后三日内通过转账方式全额支付。

　　五、施工要求及验收标准

　　1、施工要求：

　　a、乙方施工时应严格按照甲方所提供的设计标高、用地范围进行施工。 b、乙方采用机械挖、填方时应安排经验非富的且具备上岗资格的操作人员进行现场作业，现场应安排专人进行指挥，不得违章作业;当发现有荒坟或挖出地下埋藏物时应立即通知甲方，不得自行处理;临近管道、埋地电缆处作业时应事先取得管线图，并仔细研究后方能作业，如因私自作业挖断电缆或管道的应由乙方承担全部责任。

　　c、场平现场的施工管理由乙方主要负责，当发生农民闹事、阻碍施工时乙方应积极配合甲方协调和处理周边关系。造成停工情况达2日以上时，乙方可自行安排机械到其他场地作业，但必须在事情处理完成后1日内将原有机械重新安排进场。

　　d、场平时对边坡的要求为：挖方区按 的坡度放坡，填方区按1：2的坡度放坡。

　　e、回填要求：填方区应分层回填、分层碾压，每层的回填高度为0.6米，压实系数应达到 ，此处的压实系数是根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-20xx中的要求而定。

　　f、石方需要爆破时所需手续由乙方主要负责办理，甲方负责提供爆破时需由甲方提供的所有资料。爆破前乙方必须取得当地公安机关的批准，并由甲方签发爆破令方能作业，否则乙方应承担私自爆破所带来的一切后果。

　　2、验收要求：

　　a、场地平整完成后乙方就通知甲方对整个场平标高进行测量，标高误差不得大于10mm，且挖、填方量不得大于300方。

　　b、边坡应牢固，放坡线是红线处起算，向池塘处的'放坡线可以向红线处扩展，但不得将土、石方弃于塘内。

　　c、回填区每层碾压时均应通知甲方现场代表到场，甲方有权随时对碾压区进行抽芯取样并做压实度试验，如检验达不到0.96的压实系数时，甲方有权要求乙方无偿返工、甚至挖除重做，直至达到压实要求。

　　d、除甲方特殊要求外，爆破后的石方粒径不得大于1.0米，否则应进行改炮处理或采用破碎锤处理。回填区在设计标高以下1米时可以回填不大于1.5米粒径石头，设计标高1米以内时不得回填大于0.5米粒径的石头。

　　六、安全管理及责任

　　1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，并做好现场施工人员的安全交底工作，必须重视安全生产，严格按照国家相关施工规范要求执行，杜绝发生重大伤亡事故。

　　2、施工现场必须要求1至2名专业安全管理人员，安全管理人员应带袖标以做区别。

　　3、当发生安全事故时，应在第一时间抢求伤员，并通知甲方现场管理人员。事后应对所发生的安全事故做调查，并做到安全事故四不放过，即：事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。

　　七、其它

　　1、本合同经双方签字盖章后生效，如单方违约，违约方赔偿对方损失。

　　2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字加盖公章(或合同专用章)生效。工程通过完工验收并支付完工程款时，合同自动失效。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人：委托代理人：身份证号：年 月日

　　法定代表人： 委托代理人： 身份证号： 年 月 日

施工合同 篇9

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方经平等协商，甲方就不锈钢工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下合同条款：

　　一、包工方式

　　乙方包工包料

　　二、材料要求

　　1、此合同全部用料均为优质不锈钢料，按甲方确认的材料规格用料，符合用材要求。

　　三、质量要求

　　1、按甲方要求施工，保证式样、规格尺寸一致。

　　2、不锈钢表面不能有凹凸及变形。

　　3、护栏与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。

　　4、楼梯转角处转弯自然、匀称。

　　四、工程价款

　　包工包料防盗窗/平方，护栏/米以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用，即成品费用。

　　五、付款方式

　　按工程总价款的5%，留取质量保证金，质保期为三个月，待质保期满，甲方将此款一次性付给乙方。

　　六、相关约定

　　1、甲方提供水、电源、场地等。

　　2、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

　　本合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

施工合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 工程范围及内容： 。

　　4. 工程量：

　　二、工程内容及工期

　　1. 工程内容： 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置（30米以内） 。

　　2. 工期：

　　自公安部门批准爆破手续后内完成（报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天），如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。

　　三、工程造价及付款方法

　　1. 工程造价：预算价 元，工程单价爆破单价为 元/ m3。 实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不

　　33足 m，爆破单价为 元/ m。

　　工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。

　　2. 付款方式：本合同签字生效后，乙方进场后 天，甲方付乙

　　方 % 工程款，用于购买各种材料；期间爆破工程量完成一半时，甲方支付乙方 工程进度款；验收合格后 内支付工程款所有余款；质保金 元 天内付清。

　　四、工程量核算与确认：

　　1. 爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认；

　　2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认，单价不变；

　　3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。

　　五、质量、安全及验收：

　　（一）、工程质量：

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全

　　的前提下快速完成爆破相关的工作；

　　2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。

　　3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内；

　　4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300mm。

　　（二）、安全管理及责任：

　　1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。

　　2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。

　　3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。

　　4. 本工程质量等级：

　　5. 现场代表：甲方 、乙方 、监理方 。

　　（三）、爆破机械及现场爆破器材的管理：

　　1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具（如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等），乙方在开工作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交

　　底，以及安全技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作；

　　2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火！

　　六、双方责任

　　（一）、甲方责任：

　　1.按合同规定及时支付各种款项；

　　2.乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责；

　　3.以划线或木桩的`形式，标明爆破范围和标高；

　　4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作；

　　（二）、乙方责任：

　　1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工；

　　2.结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案；

　　3.负责办理爆破方案审批手续；

　　4.严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求；

　　5.做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。

　　6.采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。

　　7.如延误工期，每超过工期一天，每天支付违约金 元。

　　8.每次放炮后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由乙方负责；

　　9. 乙方施工人员食宿自理。

　　七、附件：

　　1．本协议经双方签章后生效。

　　2．本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　3．因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章） ：法定代表人： 法定代表

　　人：

　　授权代表（签字）：

　　年月日

　　授权代表（签字）： 年月 日