当前位置:范文网>合同范文>承包合同>承包合同

承包合同

时间:2022-10-21 17:44:37 承包合同 我要投稿

【实用】承包合同合集九篇

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同在生活中的使用越来越广泛,它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编帮大家整理的承包合同9篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【实用】承包合同合集九篇

承包合同 篇1

  合同签订时间:________年____月____日

  合同履行地:

  (甲方)发包方:

  (乙方)承包方:哈尔滨XX公司,电话:

  陈XX。

  根据《 中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利,义务和责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、 工程名称:净化车间工程

  二、 工程地点:

  三、 承包范围和内容:

  根据甲方提供的“结构图”及施工方提供的设计方案(净化施工图纸)全部施工项目内容和 “施工组织设计方案”进行施工。且施工过程中甲方有权对承包范围和内容进行调整及变更。

  1、洁净室吊顶、围护 、门窗、地坪和所需净化设备(风(货)淋室、传递箱等)施工制作、安装.

  2、洁净室空调 送风、回风、排风系统 、空气过滤系统的全部设备安装及施工。

  3、洁净室空调设备及配套冷却水(冷冻水)系统管道工程的制作安装 、调试。

  4、洁净室照明线路灯具、插座及空调净化设备动力配电系统的施工安装。

  5、洁净室温湿度自动控制系统工程全部项目内容的施工。

  6、甲方工艺设备配电系统工程的全部项目制作安装。

  四、承包合同价款

  1. 本工程的承包总价为:万元人民币(大写:

  ),此承包总价包括了乙方严格履行本合同条款,完成合同、招标文件及招标过程中的补充资料费用、施工图纸、招标过程中乙方的承诺等规定范围和内容的全部工程的一切费用。

  1.1 合同总造价已包括一切劳动报酬、物料、物料辅助材料及配件、机械设备及施工期间的报酬、材料及设备检测费、并按验收规定交验收材料及文件等、物价浮动及夜间施工增加费用、保险费用、利润、管理费、食宿自理等费用;还包括税务部门规定、由乙方缴纳的各种税项的税金以及有关的其它费用及所有税费的变更与浮动等。

  1.2乙方已经视察现场,使自己熟悉现场情况及须完成工程的详细资料,并取得一切可能影响报价的所有资料,乙方以不知道现场情况为籍口而作出的额外索赔或延长工期的要求将不获补偿。

  1.3最后结算采用投标预算包干价加所有联系单审核费用的方式进行结算,参照《____省建设工程造价咨询服务收费管理办法》,由甲方进行结算。乙方应在竣工验收后20个工作天内向甲方提交所有结算资料,甲方在收到齐全的结算资料后七个工作天内出具结算意见,如乙方对甲方结算有异议的,乙方同意由甲方指定有资质的

  第三方作结算,结算费用由乙方承担。

  1.4在施工过程中,工程设计中不合理部分造成的返工或设计方案中有漏项、少算的工程费用不得追补,该费用已算入优惠价内。

  第二条 工程期限

  一、 根据使用需要商定,工程总工期为

  天(日历天)。自合同签订之日起至竣工验收。

  二、 如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

  2.1 按施工准备规定,不能提供施工场地的水,电源,影响进场施工;

  2.2人力不可抗拒的因素而延误工期。

  三、乙方在装修期间应严格遵守甲方规定的工期时间,保证按时、按质、按量完成合同约定的全部工程内容,如果因乙方原因延迟完工,每延迟____日,甲方将对乙方处5万元罚款;如因甲方原因延迟完工,工期顺延。

  第三条 工程质量

  一、 本工程严格按发包方的设计图及要求施工,如发包方设计说明表达不清的,应立即询问发包方,并与发包方进行沟通解决。

  二、 承包方必须严格按照施工图纸、设计说明文件和国家颁发的安装工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。保证本工程达到甲方净化规范要求,并符合国家相关规定标准。

  三、 承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

  3.1 由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品的品牌、规格型号、生产厂家等必须符合发包方提出的要求(见附件)及承包方提交的承诺(见附件)。否则,发包方有权要求更换材料及设备等,由此造成的责任由承包方自行承担全部费用。

  3.2 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  3.3工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收合格之日算起________年。乙方应在接到修理通知或电话通知之日起 24小时内派人修理(对于情况紧急的应在 3 小时内派人至现场维修),否则,甲方有权自行或委托其它单位或人员修理,维修所造成费用由乙方承担,甲方并在工程质保金中扣除;不足部分,向乙方追偿。

  3.4发包方有权要求承包方赔偿因工程质量问题或材料质量问题导致的连带损失。

  四、本工程试运行时间为90天,试运行期内,甲方如发现乙方 提供的优化方案不能满足甲方使用要求,乙方应无条件修改方案,并按更改后的方案返工,返工费及材料费由乙方承担,直到甲方使用符合要求和满意为止。

  第四条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

  一、 除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方包工包料;承揽方提供的材料与设备的规格、型号、品牌、厂家必须与发包方的要求相符,否则材料及设备不准出场。

  二、 发包方有权更换主材品牌,此属工程变更,承包方无权拒绝。

  三、 承包方供应的主要材料必须附有产品合格证,使用说明书,经验收符合质量要求的,方可使用工程;不符合质量要求的,承包方应重新更换,达到质量要求。由此造成的工期延误,不能作为工期顺延。

  第五条 工程价款的支付与结算

  一、 工程完成经双方共同验收合格后十七个工作日内付工程款的80%,试运行3个月合格后付至工程款的.95%,5%的保修金保修期结束后付清。

  二、 合同签订后乙方需向甲方缴纳20万元人民币作为本工程的质量及工期保证金,保证金将在

  第一次付款时无息退还。

  第六条 施工与设计变更

  一、 发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前可由发包方组织设计交底,如有任何交底文件则作为施工的补充依据,双方不得擅自修改。

  二、 乙方驻工地项目经理:

  项目经理有上岗证主要项目成员以投标

  文件所列为准。项目经理及主要项目成员到岗率必须达到

  80 %,如实际施工过程中项目经理及主要项目成员到岗率与承诺存在5%差距的,甲方有权直接扣除工程合同总价款的2%。同时,未经甲方同意,乙方不得自行调换项目经理及主要管理成员(项目经理到位率未达到60%的视为自行调换项目经理),一经发现,甲方有权直接扣除工程合同总价款的5%,并有权解除本合同。

  三、合同工程未经甲方允许,不得分包和转包。如乙方进行转包、分包,一经甲方发现并证实,甲方有权直接扣除工程合同总价款的10%,并有权解除本合同。

  四、如发现设计有错误或严重不合理的,承包方及时以书面形式通知发包方,因承包方提供的方案存在问题的,费用由承包方承担。

  五、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计,修改工艺的合理化建议,并经发包方同意后采取实施。

  六、发包方如需设计变更,必须以书面形式作出正式修改通知书,承包方才予实施。

  第七条 安全施工

  承包方应按国家、____省的有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担在施工期间出现的一切安全问题;发生重大伤亡事故,承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表,并及时按有关部门的要求处理。乙方应办理本工程

  第三人责任险并为其施工人员办理人身意外伤害保险,保险费由乙方承担。若乙方逾期不办,由此产生的所有责任与损失均由乙方承担全部费用。

  承包方在施工期间不得影响发包方的正常生产,并遵守发包方《外来人员施工管理规定》等相关规定制度。

  第八条 不可抗力

  不可抗力发生后,承包方应迅速采取措施,尽量减少损失,并及时通知发包方。因不可抗力发生的下列情况由责任双方分别承担:

  甲方:__________________

  乙方:_________________

  负责人:________________

  委托人:_______________

  代表:__________________

  代表:_________________

  签约时间:________年____月____日

承包合同 篇2

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14#楼工程泥工部分工程的施工,保证工程质量、搞好安全生产,确保施工进度,经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工,并达成如下条款,以便在执行中双方共同遵守。

  一、工程概况:

  6#建筑占地约 平方米,建筑面积 平方米框架结构拾层半,7#楼建筑占地约 平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层,7#.10#.11#.14#楼共计建筑占地平方米,建筑面积约平方米,框架结构五层半。

  二、承包方式:

  乙方以包工不包料形式承包

  三、承包内容:

  以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分,包括:

  1、 主体工程:

  所有墙体的砌筑:(外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙,其它零星砌体)包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。

  2、装饰工程:

  (1)地面工程:一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、 (地下室底板面找平抹光)。

  (2)屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。

  (3)内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷(墙体原预留孔洞的堵补)。

  (4)外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条,斜屋面粘贴屋面瓦,平屋面及上人屋面的所有泥水项目。

  (5)设计变更的工程量增减按安徽省20xx建筑工程消耗定额下浮15%结算。

  (6)每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责

  (7)图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。

  3、其他项目:内墙脚手架搭设乙方自行负责,层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责;井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责(井架.人货施工电梯在施工过程中,必须配合各施工班组的正常施工)。

  四、工程计量、单价、结算方式:

  1、 工程计量:

  A、 标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。

  B、 架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。

  C、 多层建筑的闷顶层(坡屋顶部分)当净高超过2.10米的部位,按全面积计量,净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。

  2、单价:完成第三款的承包内容,没有质量问题按每平方米 元整计算。

  五、机械设备:

  5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供,除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具(包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具)。

  六、工程质量要求:

  按照《建筑工程质量验收评定标准》,合格率应达到100%。特别强调应满足如下要求:

  1、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定,多孔砖孔面应朝向砌筑,砂浆缝不得超过10mm并应充实饱满,不得通光,剪力墙上原有的预留孔洞应先用膨胀砂浆分次填补充实;

  2、内墙面粉刷层厚度不得超过20mm,应反复压实;

  3、墙体砌筑应符合规范及操作规程的规定,多孔砖的孔面应朝向砌筑,砂浆缝不得超过1㎜并应充实饱满,不得通光,剪力墙上原有的预留孔洞应先用高标号的砂浆分次填补充实;

  4、外墙及屋面磁砖镶贴前,须用防水材料进行防渗透处理,外墙及屋面磁砖镶贴底层砂浆层应压实抹面,不得有砂眼及孔眼;干后及时清洗干净并用防水材料对已贴磁砖面及勾缝进行二次防渗透处理。

  5、若发现因乙方外墙镶贴磁砖勾缝或其它施工原因造成渗透,乙方应急时负责做渗透处理,产生的后果由乙方自付,甲方概不负责。

  6、所有采光井、天沟均应用水泥砂浆抹光;

  7、应配合水电及其它有关班组施工,镶补填实好各管道面底的砂浆层;

  8、厨、卫间墙脚及所有排气、排烟道脚处在表面粉刷后,应在墙板接触处用高标号水泥砂浆做三角护角,尺寸为50㎜*50㎜。

  七、工程质量违约责任:

  乙方应严格按照甲方提供的施工图及设计变更图和《现行施工规范》操作,在施工过程中造成所施工的`工程质量被建设单位或监理单位认定为不合格的,乙方除应立即按要求的期限返工至质量合格为止外,对返工所造成的经济损失均由乙方负责;对无法返工的质量问题应由乙方负责赔偿;甲方还有权视乙方违约情节的轻重决定是否予以解除本合同。

  八、工期:

  乙方在每个工序前应积极组织好施工人员,大楼封顶前严格按照现场施工员安排的工期完成。5#楼主体结构顶层模板拆除后应在 4月内完成装修交付验收,其它楼主体结构顶层模板拆除后应在 3月内完成装修交付验收,每拖延一天罚500元,等本幢工程结算时按实扣回。因停电、停水、不可抗拒自然力或其它工序影响造成停工,工期凭现场施工员签证给予扣减。未能按期交付验收每拖延一天罚款人民币500元。开工日期以甲方通知为准,除因甲方要求或不可抗拒力因素外,乙方逾期完工(包括返工)即为违约。

  九、付款方式:

  每月按工程进度结算一次,按完成的工程量付80%,待工程竣工验收合格后的十天内,甲方付给乙方总价的95%,其余5%待保修期一年满后一个月内付清。

  十、文明施工:

  1、遵守行业规则,进入工地人员必须遵守本工地及上级有关部门的规章制度,5日内必须办理有关证件,其费用由乙方自理。

  2、乙方施工人员应自行负责膳食,不得进驻工地;严禁烧三炉(电炉、煤矿气炉、液化气炉)电热棒,发现每人次罚款50元。由当月工资扣回。

  3、不准不戴安全帽进场;不准酒后和带小孩进现场;不准在物料提升机上乘人上下;不准赤脚穿拖鞋,穿硬底高跟鞋上班,每发现一次罚款30元整(由施工管理人员通知班组长,从当月工资扣发)。

  十一、材料节约方面:

  砼、砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰综合利用,必须把砂石料整堆清场。

  十二、施工安全:

  1、乙方应遵守工程建设安全有关管理规定,严格按安全标准施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。甲方对乙方组织的人员投工地意外伤害保险。

  2、乙方在施工过程中发生人员一人以上重伤事故或事故致直接经济损失达三万元以上时,甲方有权解除本合同。

  十三、其它

  1、乙方在施工必须服从工地监管人员的指挥监督,对砖块、砂石不能乱倒乱堆,断砖、落地灰、要综合利用,要做到工完料清,堆放整齐有序不得高空抛物,如有人为故意造成浪费,必须赔偿,赔偿金额从乙方工资中扣回。建筑垃圾及时清理,电线不能乱接乱拉;如不及时清理,一间为单位甲方可另派点工清理,每人每次100元,由当月工资扣回。

  2、工地工人不能将工地材料带出工地,如有发现按偷盗处罚,按其所带出的材料价值的20倍罚款;

  3、为保证农民工工资的及时全额额发入,乙方必须在进度款中每月予以发付,并经过施工人员签字的工资表保送甲方,如不按时发放工资,甲方有权拒付工程款。

  4、本合同未经甲方同意,乙方不得转让给第三方,若发现私自转包给第三方,甲方有权终止本合同。并追究因此给甲方所造成的相关损失。

  十四、本合同未尽事宜双方协商解决。协商不成可诉至当地劳动仲裁委员会或法院进行劳动仲裁。

  十五、本合同自双方签字之日起生效,至履行完毕后失效。

  本合同一式叁份,甲方执二份,乙方执一份。

  甲 方:乙方代表:

  代 表:身份证号码:

  联系电话:

承包合同 篇3

  甲 方:____________________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  乙 方:____________________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收入,甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。

  第一条 承包地点和面积

  甲方将位于____鱼塘(河道、水库、湖面)____亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出租或转让,在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权。

  第二条 承包期限

  承包期限为____年,自____年____月____日起,至____年____月____日止。

  第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间

  在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)____公斤(或____元),其中:____年上交____公斤(____元),____年上交____公斤(____元)……;在上交甲方的鲜鱼中,____鱼占____%,____鱼占____%,____鱼占____%,……。上交时间均为每年____月____日(时间不超过前后10天)甲方?

  盏揭曳缴辖坏南视?或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。

  第四条 甲方权利义务

  1.甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:________。

  2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。

  3.甲方应对群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,

  甲方应积极协

  助乙方处理。

  4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于____米。

  5.乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。

  6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

  第五条 乙方的权利义务

  1.除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定时间内完成合同规定的.义务。

  2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘的费用,均由乙方自理。

  3.乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险方法。

  4.乙方每年捕鱼后,应优先完成承包任务。

  5.承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。

  6.承包期届满、鱼塘内不到____规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。

  7.乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。

  8.乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,按每人偷鱼一次罚款____元计算,罚款归乙方。

  9.合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。

  第六条 甲方的违约责任

  1.甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具,应偿付违约金____元给乙方,乙方并可提出解除合同。

  2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的____倍向乙方偿付违约金。

  3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。

  第七条 乙方的违约责任

  1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%,向甲方偿付违约金。

  2.乙方如用电、毒、炸等危险办法捕鱼,应按总承包款的____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。

  3.合同期届满时,乙方如捕捞小于____规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付____元违约金。

  第八条 不可抗力

  如因人力不可抗拒的自然灾害造成的鱼塘崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。

  第九条 其他约定

  1.本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。

  2.本合同中如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。

  3.合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。

  第十条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

  甲 方:____________________________

  代表人:____________

  ____年____月____日

  乙 方:____________________________

  代表人:____________

  ____年____月____日

承包合同 篇4

  订立合同双方:

  __________________________以下简称总承包人

  __________________________以下简称分包方。

  双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成_____________工程之建筑安装任务,经充分协商,将订立本合同。

  第一条 工程名称 __________________________________________________(指分包部分之工程名称)。

  第二条 工程地点___________________________________________________。

  第三条 工程范围___________________________________________________(可用列附表办法)。

  第四条 质量标准___________________________________________________

  (可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。

  第五条 承包人_____________________________________________________

  (如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)

  第六条 工程总价

  本工程包价计人民币___________________________________元整。

  第七条 工程包价

  本工程包价计人民币___________________________________元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)

  第八条 付款办法___________________________________________________

  第九条 工程期限

  按本合同第三条规定的'工程范围自______年______月______日开工至______年______月______日止全部完工。

  第十条 中间交工

  本工程项目范围内的________________工程,自______年______月______日开工于______年______月______日完成交工。

  第十一条 双方联系制度及协作办法___________________________________

  第十二条 关于工程保密办法_________________________________________

  第十三条 违约责任_________________________________________________

  第十四条 特殊条款_________________________________________________

  第十五条 合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。

  第十六条 合同份数

  本合同正式本两份,双方各执一份,副本____份,总承包人收执____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执____份

  总承包人:_____________________

  负责人:_______________________

  地址:_________________________

  电话:_________________________

  分包方:_______________________

  负责人:_______________________

  地址:_________________________

  电话:_________________________

  _________年______月______日订立

承包合同 篇5

  甲方:xx房地产开发有限公司

  乙方: xxx

  双方就乙方经营承包xx曙光路仓库改造工程项目事宜,达成以下协议:

  1、xxx任该项目经营承包负责人,在不违反国家政策、法律法规的前提下,甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金,以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售,该项目以公司名义开发建设和销售,公司不需出任何资金,也不参与项目运作,项目销售完毕该合同即为终止。该项目的`的产权和产生利润都归乙方个人所有,由乙方自主经营,自负盈亏独立核算并承担所有法律责任及债权债务。乙方需依法开发项目,依法纳税和应交费用。乙方承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任,负责处理施工、人事安排,验收、结算、内业资料等全部项目工作和及时拨付一切费用(包括报名费、资料费、投标押金、风险押金、开放规费,现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等所有开放费用)。甲方不承担该项目的任何法律责任及债权债务。

  2、该项目建筑面积约2500平方米,总资产约400万元,由乙方向甲方按实际项目总资产的1.5%交纳项目管理费,在签定本合同时支付贰千元,在工程开工时支付壹万元,其他管理费在乙方开始销售房屋至一半时全部付清。甲方提供开发工程项目.办理各项手续的资质、证照和银行帐号,进行双方协调和质量监督及合同管理。

  3、乙方必须按法规办好一切必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档,并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好,并由公司查验合格,最后资料交由公司统一保管。

  4、乙方必须自行处理好该项目财务帐目和税务及其他事宜,由乙方财务人员与公司财务人员协调好财务关系,不得给甲方造成麻烦,如出现麻烦由乙方自己处理,费用由乙方承担。如需甲方财务人员或其他 人员配合 ,乙方需负责其费用。如果有关部门以后针对该项目要追缴费用或其他处理方式,乙方要负责到底,所有总是有乙方去解决,与甲方无关,若造成甲方损失由乙方负责承担。

  5、乙方在开发和施工中发生的经济纠纷及出现的安全 责任均由乙方负责,不得牵连甲方,甲方亦不承担任何责任。

  乙方必须在保质期内负责维修工作 及维修费用,并保证在接业主通知后24小时派出维修人员勘测维修现场,作出维修安排。

  6、本合同壹式二份,甲乙双主各持壹份。,具有同等的法律效力。本合同自双方签字起生效,至合同履行完毕后失效。未尽事宜双方另行协商解决。

  甲方: 乙方:

  合同订立日期:二oxx年六月十三日

承包合同 篇6

  甲方:乙方:

  依照《中华任命共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循和平、自愿、和平和诚信的原则,甲、乙双方就 (工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称: 工程地点:

  第二条 劳务承包范围

  第三条 工程日期

  1. 年月日,计划完工日期:年月 日,总日历天数 天。

  2. 乙方应无条件执行甲方的进度安排计划(包括新调整的进度计划)

  第四条 甲方负责和义务

  1、负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

  2、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

  3、及时提供由甲方供应的施工机械设周转材料。

  4、按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  5、甲方提供水 电 气等基础设备。

  第五条: 乙方责任和义务

  1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工。

  2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办公流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。若施工期间发生安全事故伤害,乙方负担全部损失和责任,与甲方无关。

  3.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拨制,根据工程计划需要向乙方提供。

  4.乙方就妥善保管、合理使用甲方提供的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏、乙方应按领用时的价格赔偿。

  5.材料按预算分析量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注意节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。

  6.负责现场自身承包范围内的材料验收及搬运,负责自身承包范围内的现场卫生清理及材料保护,工完场清,活完料清。

  7.乙方必须按期交工,不得无故拖延工期,不能按时完工造成的损失由乙方负责。

  第六条 承包方式单价:

  ① 合同包含的.承包内容均是清工

  ② 门窗制作费用 元/平方米(按实际工程量结算)

  ③ 门窗安装费用 元/平方米(按实际工程量结算)

  第七条 结算办法及付款方式

  1、门窗制作与安装工期少于一个月的验收合格后费用一次性支付。

  2、门窗制作与安装工期大于一个月的按工作量分期支付。

  第八条 施工验收

  1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初检验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工结果不合格时,乙方应负责无偿修。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修。

  2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。

  第九条 保险

  1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自由人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

  第十条 争议

  1、如执行本合同产生纠纷,双方接受劳动仲裁部门调解。

  2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工做成果。

  2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

  2.4 法院要求停止合同工作。

  本合同一式两份,甲方一份;乙方一份。

  第十二条 补充条款

  第十三条 合同生效

  本合同双方签字后生效。

  合同签订时间:

  甲方代表(盖章):

  合同签订地点 乙方代表(盖章)

承包合同 篇7

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致订立本协议。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  建筑面积:约M2。

  二、工程承包范围:

  土建、装饰、水暖、电气及审图变更、图纸会审记录、发包人要求的变更、洽商记录等。

  三、合同工期

  开工日期:

  竣工日期:

  四、质量目标

  工程质量标准:合格。

  五、合同价款及调整

  1、本合同价款采用

  依据20xx界预算定额及相关文件,依据甲乙双方约定的《附表一:工程洽商施工做法及精装修标准一览表》,依据施工设计图纸内容(含洽商施工做法及精装修标准一览表的内容,不含施工图审查、图纸会审内容和变更),依据《附表二:工程发包控制材料一览表》,依据《附表三:工程单独分包的分项工程一览表》,经双方协商将预算价调整为平方米包干造价为每平方米建筑面积 元( 元/M2),合计工程总价款为 元整),结算时依据建设部公告第326号《建筑面积计算规则》核准的建筑面积(阳台、阁楼计算全面积),依据《双方约定合同价款的其他调整因素》进行调整。

  2、双方约定合同价款的其他调整因素:

  设计变更、施工图设计文件审查合格书、图纸会审记录、发包人要求的变更、工程洽商记录、发包控制材料一览表中材料规格型号及价格的变更、常规施工做法及精装修的变动等,执行20xx界预算定额及政策性调整文件,按预算加材调不计取规费的方式结算。附属工程按承建的工作内容经双方协商将工程价格一次性包死,如发生变更按上述调整的办法进行。

  六、发包人工作

  1、提供制定施工现场,负责划分场地并达到“三通一平”,提供三套设计图纸,组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底,办理工程开工招标、竣工验收及相关备案手续。

  2、及时拨付工程款,按形象进度订购发包控制施工材料并使之及时进场,对工程变更及洽商记录及时给予签证。

  3、派驻质量责任单位和发包代表协调有关事宜,监管材料和工程质量,签证有关材料,制止未经许可产品进入施工现场。

  4、发包人承担并交纳社保费、定编费,并承担按规定发包人应该承担的相关费用及因发包控制材料检测不合格而产生的相关费用,同时向承包人提供相关发票手续。

  5、发包人替承包人交纳安全设施保证金,由承包人原因造成的关于此方面的处罚由发包人帮助协调,一旦发生罚款由承包人承担,以票据结算。

  七、承包人工作

  1、承包人严格按照图纸设计要求及附表一组织施工,遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用(用承包人责任造成的'罚款除外)。

  2、协助发包人办理有关工程的其他事宜,负责清点检查验收卸运发包方控购的施工材料,对发包方提供材料入库单据。

  3、承包人承担并交纳水电费、材料检测费、农民工保证金、意外伤害险,发包方控制材料及单独分包项目造价之外所有工程价款的税金。

  八、安全施工

  1、承包人应严格执行上级主管部门的安全管理规定,承担由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用

  2、发包人应对自己派驻在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责,承担由于发包人原因导致安全事故的责任及发生的费用。

  九、发包方订购的材料及单项分包项目

  发包方控制材料及单项分包项目按甲乙双方约定的附表二及附表三的价格,由承包方的项目部提前15天提供进场数量或分包工程量,结算时按结算使用数量或工程量依据控制价格多退少补。

  发包方控购材料及单独分包项目,承包方不承担相关税金缴纳及出据发票,其税金及相关票据由发包方或单独分包方负责。

  十、关于承包方自购材料的约定

  发包方控购材料一览表及单独分包的分项工程一览表以外的材料或分项工程,均由承包人自行采购并施工,承包方自购材料价格标准见附表四。发包人不参与订购的材料不调整,一旦参与采购,其市场价格应经承包人同意方可采购。

  十一、工程款支付、结算与违约责任

  二层封顶拨付平方米承包总价格的20%;主体验收完成拨付平方米承包总价的20%,进入安装和装修阶段,按其形象进度所需材料款项拨付至平方米承包总价的80%(含发包方控购垫付的材料款);工程竣工验收完毕十日内拨付至平方米承包总价的95%;工程竣工验收完毕的二十八天内,尾留 元作为质量保证金外的余下工程价款应全部支付给承包人,尾留质量保证金竣工满一年整支付给承包人 元,余下的 元作为水电质保金,在竣工满两年整支付给承包人。待发包方控购材料全部进场完毕之日起,发包人即应委托相关人员与承包人进行结算,在工程验收竣工完毕后二十八天内出据结算总价款。

  发包人无正当理由却不按本协议约定之日及时间进行结算并支付工程款,从约定之日起,按承包人同期向银行贷款利率计算拖欠工程价款的利息并承担违约责任,即发包人用未出售的住宅楼以每平方米建筑面积元(/M2)的价格抵拖欠的工程款,发包人拖欠的工程款不足整户金额的,其差额承包人以现金的形式支付给发包人。

  十二、奖惩办法

  承包方对所承包工程未按竣工交付使用,每延误一天发工程款500元,提前一天奖500元。因发包方控制材料未按时提供所延误的工期可以顺延,并承担给承包人造成的损失。在施工中发生质量事故或施工进度缓慢,不服从管理,不按时完成与发包方约定的其他施工的项目部,发包方有权终止或清除该项目部,已施工的工程按预算价下浮50%,转与其它项目部。施工项目部未按约定时间完成发包方委托施工的附属及其他工程,决算时按决算条款方式造价再下浮50%做为工程造价款。

  十三、完工清理:

  承包人必须在工程竣工预验前十天内将所有材料、机械运出施工现场,塔机座清理到设计地坪—20厘米,施工现场清理到设计地坪10厘米(包括室内外各类管线及管网的剩余渣土),不计费用。

  本协议一式两份,双方签字盖章生效,如有与本工程其它合同有冲突之处,包干价及结算方式以此协议为准。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

承包合同 篇8

  发包方:

  承包方:

  为确保农村公路安全、舒适畅通,保证路产路权不受侵犯,以便更好地为“三农”服务,为明确甲、乙双方在公路养护中的责任,权利和义务,使本段公路养护任务能保质、保量、安全和按期完成,根据有关规定,经甲乙双方协商,特签订如下合同以此共同信守。

  一、承包事项:农村公路日常养护承包。

  二、承包地点及桩号xxx公路K+至K+,路段全长xxx公里,路面类型为xxx路面。

  三、承包责任范围:本路段的路基、路面、水沟、桥梁、涵洞、公里碑、百米桩、安全警示设施、沿线两侧绿化和路产路权的维护管理。砂土路面配备碎石路料(硬风化石和石灰石)平均每公里50立方米以上,颗粒控制在2cm以内,要求在十月三十号前完成。合同指标为良等路公里,次等路公里,控制差等路公里。

  四、承包造价:根据本路段的工程量和行车密度的实际情况,平均每公里承包经费xxx元,全年该路段总承包金额(xx元/公里×公里)为xx万xx仟xx佰xx拾xx元(xx)。

  五、承包期限:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,合同期为12个月。

  六、承包形式:按包工包料(全包)方式由乙方承包施工

  七、双方责任

  1、甲方责任

  ⑴根据合同承包经费结合任务分解到各月份或季度,并成立验收小组,按月度或季度进行验收,验收合格后,将月份或季度的承包经费按有关规定手续支付给乙方。

  ⑵按合同承包内容指导督促乙方工作。

  ⑶监督乙方养护施工质量和施工进度、施工安全,检查验收质量。

  ⑷甲方有权根据乙方养护施工进度调整人员,如乙方不能在甲方规定的时间内完成承包工作任务的,甲方直接安排人员帮其完成任务,费用从乙方承包款中支付。

  ⑸如甲方发现乙方其不正确的施工作业,经教育指正后仍不见整改且工作滞后被动的.,甲方有权终止乙方合同和拒付余下的承包工程款。

  2、乙方责任

  ⑴乙方应本着“百年大计,安全第一”的方针,精心施工,按所承包的内容逐项完成,在施工中如不慎造成安全事故,或造成其它损坏的,所有损失均由乙方负责。

  ⑵乙方如雇请临工,必须做好所请零工的安全教育,采取有效的安全防护措施,配置安全防护用品,严格遵守各项安全操作规程,并自觉接受甲方的监督。上路作业时,两端要设置明显的施工标志牌,施工人员要穿上标志服,带好安全帽。在施工中要保证和维护本施工段的一切安全,经常检查、督促安全生产,消除事故隐患,采取有效的安全防范措施,避免安全事故发生。

  ⑶乙方在日常养护中应达到的要求:

  ①清扫路面,保持路面清洁。

  ②清理水沟、涵洞,保持排水畅通,无淤塞,铲割水沟边坡草1.2米高。

  ③培整路肩线型化、割路肩草及路肩1米外高草。

  ④公里碑、百米桩、安全警示桩保持清洁整齐、醒目,起警示作用。

  ⑤清理路缘石上杂物、修剪路树、路树刷白、路缘石刷白。

  ⑥写公里桩及百米桩。

  ⑦清理3m3以内废方。

  ⑷质量标准不祥的参照《公路养护技术规范》实行。

  ⑸在十一月三十号前一定要完成良等路任务及各项指标,十二月份进行检查验收。

  3、付款方式。本工程从签订协议之月起,甲方按月度或季度组织验收小组到场检查验收,认可合格后,将月份或季度承包经费按有关规定手续支付。如检查不合格达不到要求,视为完不成任务,甲方则拒付或扣除养护工程款。

  4、合同期限。本协议经双方代表人签字公路所盖章后生效,合同期为一年,验收付款后,本合同失效。

  本合同一式四份,甲乙双方各执一份,财务执一份,局办公室存档一份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  乙方代表(签字):

  甲方代表(签字):电话:

  身份证号码:

  __年_月_日__年__月_日

承包合同 篇9

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  经村民代表会议决定,甲方将本村对虾养殖池发包给乙方,特签订此合同。

  一、总面积 亩。坐落 。承包期自年 月日至年月 日。

  二、承包总金额 元。乙方在签订合同的同时一笔交清。

  三、虾池的承包以养虾为主,不准改变经营方向,如养殖其他品种,须征得甲方同意方可。

  四、甲方的权利与义务

  1、监督乙方按约定用金合理利用。

  2、有权制止乙方损害虾池的原貌。

  3、维护乙方的`承包权,不得非法变更或解除承包合同。

  4、尊重乙方的生产经营自主权。

  五、乙方的权利与义务。

  1、依照合同约定,享有承包使用权和收益权。

  2、有权自主组织生产经营和依法处置产品。

  3、维护虾池的养殖用途,不得用于非农建设,不得给虾池造成损害。

  4、承包期间服从甲方的管理和协调。

  六、按国家有关政策,土地调整带来的收益归甲方享有,约依法批准的征收、征用,不属于违约,给乙方造成的损失,甲方应在相关资金中,给予乙方相应的补偿。

  七、变更合同,经双方协商一致,征得对方同意,可以提前终止合同。

  八、如甲乙双方发生纠纷,协商调解不成时,可向法院提起诉讼。

  九、本合同一式 二份,甲乙双方各持一份。

  十、其它事项:

  变压器的管理与维修由甲方负责管理,正常损坏费用各50%,如在乙方使用中出现人为的损坏,由乙方负责维修。 电费的交纳,由承包者与电站直接对口。

  十一、电费押金按50KVA变压器收

  5000元,30KVA变压器收3000元,乙方负责养虾结束后,把虾池水抽干,一个变压器如有虾池和土地必须共同使用。

  甲方: (公章)

  乙方:

  签约时间: 年 月 日